22年设备监理师考试试题及答案7卷.docx

《22年设备监理师考试试题及答案7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年设备监理师考试试题及答案7卷.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年设备监理师考试试题及答案7卷22年设备监理师考试试题及答案7卷 第1卷某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决答案：D解析：默示义务索赔中，默示义务的内容包括( )。A.合同相关的隐含规定B.惯例C.明示义务的“必要延伸”D.合同明确规定条款E.合同补遗的明确规定答案：A

2、,B,C解析：合同明确规定条款以及合同补遗的明确规定都属于合同中的明示条款，不会引起默示义务索赔。 法人的产生形式有( )。A依照国家法律规定制定B经行政主管机关核准登记成立C根据国家公布的规范性文件的程序成立D根据企业改革趋势成立E根据人民的利益成立正确答案：ABCABC 解析 法人产生的形式有三种：一是依照国家法律规定或者国家机关行政命令而成立的机关和社会组织；二是经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业等；三是根据国家公布的规范性文件的程序而成立的专门经济组织、学术组织的社会团体等。质量控制中，直方图的绘制程序包括：确定数据的极差；收集数据信息；统计频数；确定所画直方图的组数及每组宽度

3、；画横坐标和纵坐标；按纵坐标画出每个矩形的高度。其依次顺序为( )。A.B.C.D.答案：C解析： 水泵吸管与吸水总管的连接不应该采用（ ）。A管顶平接B高于管顶连接或管顶平接C低于管道连接D高于管道连接正确答案：B 监理工作文件类的监理资料包括（ ）。正确答案：BE22年设备监理师考试试题及答案7卷 第2卷 下列有关压缩机吸气管和排气管的坡度及坡向的描述正确的是( )。A氟利昂压缩机吸气管坡度，不得小于0.01，应坡向压缩机B氨压缩机吸气管坡度，不得小于0.03，应坡向压缩机C压缩机排气管坡度，不得小于0.01，应坡向压缩机D压缩机排气管坡度，不得小于0.03，应坡向集油器正确答案：A 设备

4、工程监理信息管理系统中，( )进行处理后即可转化为信息。A文档B数据C图表D数据库正确答案：B某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。 施工过程中发生如下事件： 事件 1：乙施工单位开挖土方时，因雨期下雨导致现场停工 3 天，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工 7 天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期 10 天和费用补偿 2 万元（合同约定，窝工综合补偿 2000 元天）的请求。 事件 2：为了赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施

5、工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发工程暂停令，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。 事件 3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板，施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。 事件 4：甲施工单位为了便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。 问题： 指出事件 1 中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补

6、偿各多少?说明理由。答案：解析：（1）事件 1 中挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。 理由：开工前，建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图，其中应包含煤气管道走向埋深位置图。 （2）项目监理机构批准的工程延期为 7 天。 理由：雨期下雨停工 3 天不予批准延期，只批准因抢修导致现场停工 7 天的工期延期。（3）项目监理机构批准的费用补偿为 14000 元。 理由：费用补偿=72000 元=14000 元。 招标文件中技术规范通常包括( )。A设计和运行条件B合同条款C监造(检验)和性能验收试验D设计与供货界限及接口规则E设备的名称、规格、数量正确答案：ACD 对于集中式给水出厂

7、水来说，在与水接触30min后，游离性余氯不应低于（ ）mg/L。A0.2B0.1C0.4D0.3正确答案：D 在设备工程活动的整个过程中，设计承包商向制造承包商传递的物流是设备的( )。A设计图纸B零部件C技术资料D配套设备E相关数据正确答案：ACE22年设备监理师考试试题及答案7卷 第3卷在合同实施过程中经常要对合同规定的要求与实际履行情况之间产生的偏差进行分析，这种分析是( )。A.静态的B.预防性的C.动态的D.补救性的答案：C解析： 虹吸管取水的适用条件有（ ）。A在河流水位变幅较大，河滩宽阔，河岸又高，自流管埋设很深B枯水期时，主流离岸较远而水位较低C受岸边地质条件限制，自流管需埋

8、设在岩层时D在防洪堤内建泵房又不可破坏洪堤时正确答案：ABCD ，是指当事人为了保障债权的实现，根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。A保证B抵押C质押D担保正确答案：D解析：担保通常通过当事人订立担保合同来实现。担保合同具有从属性和自愿性。被担保的合同为主合同，担保合同为从合同。中华人民共和国担保法于995年10月1日起施行。根据担保法规定，担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。设备工程监理制度包括( )。A.设备工程监理的管理体制和管理机构及其职责B.设备工程监理单位的管理C.设备工程监理活动的管理D.设备工程监理人员的管理E.

9、设备工程监理合同的管理答案：A,B,D解析： 对特定的项目、产品过程或合同规定由谁及何时应使用哪些程序相关资源的质量管理体系文件称( )。A质量计划B质量记录C质量手册D质量目标正确答案：A 设备监理单位应根据( )和招标单位(或业主)提供的项目和设备的有关资料、编写投标文件。A投标文件B招标文件C设备监理大纲D设备监理规划正确答案：B22年设备监理师考试试题及答案7卷 第4卷总监理工程师的职责包括( )。A.确定项目监理机构内的人员岗位、职责、任务分工B.整理项目的监理资料C.编写监理阶段报告D.参加工程项目例会E.决定费用索赔数额答案：A,D解析： ISO 9000：2000标准中，八项质

10、量管理原则有( )。A领导作用B质量第一C过程方法D质量功能展开E持续改进正确答案：ACE 民用建筑的耐火等级为三级所对应的最多允许层数为（ ）。A9层及9层以下B7层C5层D2层正确答案：C 设备采购过程中质量监理的任务有( )。A审核、确定采购计划B主持优选设备供应商C协助签订采购合同D建立设备采购合同的履行E做好采购质量记录正确答案：ACDE 按项目分解资金使用计划的优点是( )。A有助于检查项目各阶段的投资构成是否完整B有助于检查设备工程各阶段的投资有无重复计算或缺项C有助于检查各项具体的投资支出的对象是否明确落实D便于对项目的进展情况进行检查正确答案：ABCD 曝气沉砂池设计时应注意

11、的问题包括（ ）。A曝气沉砂池应适用于大、中型污水处理厂污水流量较大的情况下使用B计算公式中的流量均为污水最大设计流量C设计中应注意进水口与出水口的布置问题，进水方向与池中旋流方向一致D出水方向与进水方向垂直，并设置挡板正确答案：ABCD22年设备监理师考试试题及答案7卷 第5卷 以下属于风险识别工具和技术的是( )。A项目假设检验B赢得值分析C数据精确度分级D图解技术正确答案：D建筑安装工程费中的直接工程费包括( )。A.企业管理费B.机械使用费C.材料费D.社会保障费费E.人工费答案：B,C,E解析：我国已颁布的常用抽样检验标准中，计量抽样方案包括( )。A.序贯型B.挑选型C.连续型D.

12、周期型答案：A解析：下列设备工程监理资料中，不属于设备工程制造、安装、调试过程的文件是( )。A.定位测量资料B.可行性研究报告C.设备制造、安装材料的试验记录D.技术措施、安全措施和环境保护措施答案：B解析： 乙级设备监理单位的资格标准规定( )。A持有效设备监理工程师执业资格证书的工程技术人员不少于25人B注册资金不少于500万元C承担过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目D有固定的工作场所正确答案：D解析：乙级设备监理单位应具备的条件：由持有效注册的中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书的有关专业工程技术人员作为机构技术负责人；持有效注册的中华人民共和国注册设备监理师执业资

13、格证书的工程技术人员不少于10名，且专业配套；具有与所承担的设备监理业务相匹配的必要的设施和设备；有完善有效的设备监理质量管理体系；注册资金不少于300万元人民币；有固定的工作场所；有监理同类设备工程或从事同类设备工程工作的类似业绩。A钢铁公司投资一条特型钢生产线。委托B设备监理单位对整条生产线设备的制造、安装、调试过程实施监理。整条生产线的设备制造、安装、调试划分为两个标段： C制造厂负责特型轧钢机主机的制造和现场安装；D承包商负责辅助设备的制造、安装及整条生产线的调试。 总监理工程师组建了直线型组织结构形式的监理机构，该监理机构分为两个组，每个组除组长外配备两名监理人员。第一组负责特型轧钢

14、机主机的制造和现场安装过程监理；第二组负责辅助设备的制造、安装及整条生产线的调试过程监理。 在项目实施过程中，C制造厂比合同约定交货时间提前3天将特型轧钢机运抵生产线安装现场准备进场安装，D以工作面受限、C进场将影响其工作为由拒绝其进场。 后经总监理工程师协调，D在C的设备到场5天后才允许C制造厂进场安装。此事件中，C发生特型轧钢机现场看管、人员窝工等费用每天1万元，共计5万元。C向D提出5万元的费用索赔未果，随即C通过监理机构向业主提出5万元的费用索赔并要求将合同工期顺延5天。业主认为自己没有过错，要求监理机构拒绝该索赔。 问题： 业主拒绝C的索赔是否正确，并说明理由。答案：解析：不正确。

15、理由：因C和D无合同关系，此损失应先由业主向C赔付，业主再向D要求赔偿有关损失。22年设备监理师考试试题及答案7卷 第6卷设备监理工程师注册制度是政府对设备监理从业人员实行( )的手段，是政府对设备监理工程师从事设备监理工作的行政许可。A.市场准入B.工作聘任C.职称评定D.管理评审答案：A解析：“按图检验”不可行的原因不包括( )。A.可进行全数检验B.图样中并未规定抽样方案，C.图样上未规定不合格的判定规则D.图样中规定的某些尺寸既无必要进行检验，也难以检验答案：A解析：影响抽样误差的主要因素有( )。A.样本容量B.样本来源C.总体标志值的差异程度D.抽样目的E.抽样方法答案：A,C,E

16、解析：2022年8月1日起实施的中国强制性产品认证制度，要求统一使用的强制性产品认证标志是( )。A.CCCB.CSAC.CED.AAA答案：A解析：业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。A.银行保函B.汇票C.土地所有权D.债券答案：A解析：履约担保一般是银行出具的保函或担保公司的保证书。下列选项中，属于设备形成过程的是( )。A.设备维护过程B.设备大修理过程C.设备试运行过程D.设备使用过程答案：C解析：22年设备监理师考试试题及答案7卷 第7卷下列选项中，不属于设备工程特点的是( )。A.时空跨度大B.投

17、资大C.人员固定D.周期长答案：C解析： 一次抽样检验方案(N、n、c)中C是指( )。A合格判定数B抽样检验次数C抽出样本中不合格数D检验质量标准正确答案：A确定初选仪器的分辨力时，统计特性变差为0.01，仪器应能读取( )的变化。A.0.1B.0.01C.0.001D.0.005答案：C解析：背景 某新建项目正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，每件产售价预计60元，营业税金及附加税率为6%，单位产品的可变成本估算额40元 问题: 在市场销售不良情况下，企业欲保证能获年利润120万元的年产量应为多少答案：解析：解：在市场销售不良情况下，每年欲获120万元利润的最低年产量为： ? ?=42.68万件 设备监理项目目标系统至少表现为( )等方面。A时间B成本C组织D技术性能E环境正确答案：ABD发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理答案：C解析：