二级建造师考试试题题库8章.docx

《二级建造师考试试题题库8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试试题题库8章.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试试题题库8章二级建造师考试试题题库8章 第1章煤矿井下并行轨道大巷和运输大巷长距离掘进时,优先采用的通风方案是（ ）。A.大功率风机压人式通风B.大功率风机抽出式通风C.双巷据进混合式通风D.双巷掘进压入式通风答案：D解析：P112-114井下主要大巷一般距离较长，为了避免长距离通风的难题，通常安排井下主要大巷双巷掘进，其中一个工作面超前另一个工作面5 0-1 5 0 m，每隔一定距离施工一联络巷，利用双巷形成临时通风和运输系统，缩短独头通风距离，改善工作面通风条件。下列情形中，投标人中标有效的是（ ）。A、 投标人给予招标人金钱获取中标B、 投标人在账外给予招标人回扣获取中标C

2、、 投标人在账外给予评标委员会财物获取中标D、 投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标答案：D解析：三、禁止投标人以行贿手段谋取中标。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外收受回扣的，以受贿论处。招标投标法也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员行贿的手段谋取中标。所以答案ABC错，答案D对。项目监理机构在实施工程监理时，其主要的监理依据有()。A、ISO质量管理体系B、工程建设国家强制性标准C、工程设计文件D、施工企业管理制度E、建设工程施工合同答案：B,C,E解析：考查工程监理的依据本题直接考查对法条的掌握。建设工程质量管理条例第36条规定：“工程监理

3、单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。”根据上述法条，B（工程建设国家强制性标准），C（工程设计文件），E（建设工程施工合同）三项均属于监理机构实施工程监理的依据。而监理依据不包括ISO质量管理体系与施工企业管理制度，A、D错误。关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是( )。 A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人 B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询 C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章 D.未变更注册单位，而在另一家企业从

4、事执业活动答案：B解析：2022版教材P68页注册建造师不得从事的行为： （1）不按设计图纸施工； （2）使用不合格建筑材料； （3）使用不合格设备、建筑构配件； （4）违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定； （5）在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益； （6）签署弄虚作假或在不合格文件上签章的； （7）以他人名义或允许他人以自己名义从事执业活动； （8）同时在两个或者两个以上企业受聘并执业； （9）超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动； （10）未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动； （11）所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企

5、业； （12）伪造、涂改、倒卖.出租、出借或以其他形式非法转让资格证书，注册证书和执业印章； （13）不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。在有缝钢管上焊接分支管时，分支管外壁与其他焊缝中心的距离，应大于分支管外径，且不得小于( )mm。A.70B.80C.90D.100答案：A解析：2022版教材P300页 2.对口质量检验项目：7）在有缝钢管上焊接分支管时，分支管外壁与其他焊缝中心的距离应大于分支管外径，且不得小于70mm。对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是（ ）项目的任务。A.业主B.总承包方C.设计方D.监理方答案：A解析：建设工程项目总进度目

6、标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务）。当水利工程施工图图面变更超过（）时，施工单位应重新绘制竣工图。A:1/5B:1/4C:1/3D:1/2答案：C解析：本题考查的是水利工程专项验收的要求。凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，应重新绘制竣工图（可不再加盖竣工图章）。建筑物按主要结构所使用的材料可分为( )等。A.木结构建筑B.砖木结构建筑C.民用建筑D.工业建筑E.砖混结构建筑答案：A,B,E解析：2022版教材P1 民用建筑分类，建筑物通常按其使用性质分为民用建筑和工业建

7、筑两大类。（3）按建筑物主要结构所使用的材料分类可分为：木结构建筑、砖木结构建筑、砖混结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑。城市污水处理常用的物理处理法，它是利用物理作用分离污水中( )的处理方法。A.溶解性的有机物B.溶解性的有机物和胶体物质C.呈悬浮状的固体污染物质D.细菌、病原菌等答案：C解析：2022版教材P123124页 一级处理主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法。二级建造师考试试题题库8章 第2章电动机、电加热器属于（ ）的组成部分。A.变配电工程B.电气动力工程C.电气照明工程D.备用电源答案：B解析：2022版教材P135本题考查的是建筑电气工程组成。电气动力工程组成包

8、括动力配电柜、控制柜（屏、台）安装、电动机和电加热器等电气动力设备检测、试验和空载试运行等。 建设工程项目信息编码由一系列（ ）组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。A.符号和数字 B.字母和数字C.字母和符号 D.文字和符号正确答案：A关于二级建造师注册的说法，正确的是（ ）。A.取得二级建造师执业资格证书后即可申请注册B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出答案：B解析： 案例3背景材料：某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有0.4M

9、Pa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下，燃气管道与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司，并签了分包合同。1.B公司发现土层松散，有不稳定迹象，但认为根据已有经验和这个土层的段落较短，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等加固措施，反而加大了开挖的循环进尺，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故，造成了3人死亡。2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全施工条件。问题：1.燃气管与给水管

10、的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?2.试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。3.对发生的安全事故，A公司在哪些方面有责正确答案：答案：1.燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m.2.燃气管道强度试验压力为0.6MPa，稳压1小时，无漏气为合格。管道严密性试验压力为0.46MPa，持续时间不小于24小时，实际压力降不超过允许值为合格。3.A 公司没有认真审核B公司施工资质，便与之签了分包合同，这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任：其次，A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场，并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和

11、正确做法，但未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。并应统计分包方伤亡事故。按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。4.B公司不具备安全资质，又不听A公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任.公路工程施工总承包企业资质可一共分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级答案：C解析：2022版教材P323页 公路工程施工总承包企业资质等级划分。我国公路工程施工总承包企业分为特级企业、一级企业、二级企业、三级企业，共分为四个等级。某新建水电站工程，水电站总装机容量20

12、0MW。招标文件中规定的中标条件是：能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（但是投标价格低于成本的除外）。2022年3月6日发售施工招标文件。招标文件中的投标人须知的部分条款内容如下： （1）投标人需水利水电工程施工总承包二级资质。 （2）招标人不统一组织现场踏勘工作，若投标人要求进行现场踏勘，可提前通知招标人，招标人将单独予以安排。但现场踏勘费用由投标人自行承担。 （3）要求澄清招标文件的投标人，应在投标截止时间3日以前按投标邀请书写明的地址以书面形式通知招标人。招标人将以书面形式在开标时间2日前答复所有获得招标文件的投标人。该澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分。 经过评标

13、委员会评审，满足招标文件实质性要求的投标人有6家，按评审后的报价由低到高排序为：A、B、C、D、E、F。 在评标及后续实施过程中，发生如下事件： 事件一：评标委员会认为投标人A的报价远远低于招标项目标底，属于投标价格低于成本情形，应予拒绝。 事件二：评标委员会在对投标人A的投标报价进行合理性分析时，认为其投标报价偏低的原因主要是所需人、材、机的数量明显低于现行预算定额，应予拒绝。 事件三：评标过程中，D投标人以粗心大意为由，主动要求对投标文件中的工期进行更改，评标委员会认可了此项更改。 事件四：经评审委员会评审，认为上述6家投标人的投标均满足招标文件的实质性要求，且投标报价合理，均未低于其成本

14、价，按照规定的中标条件，推荐的候选中标人及其先后顺序为投标人A、B、C。在招标人与第一顺序候选中标人合同谈判时，要求将中标价降为47900万元，若投标人A拒绝，即认为其放弃中标，依次与候选中标人B进行谈判。 事件五：在施工合同中，有关工程计量的部分相关条款如下： （1）施工现场场地平整土方量，按招标图纸所示场地平整区域计算的有效体积以立方米为单位计量，包含在投标总价中。 （2）混凝土在冲（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，由发包人单独计算。 （3）混凝土结构中的止水、止浆、伸缩缝等按招标图纸所示各种数量以米（或平方米）为单位计量。 （4）

15、灌注桩钢筋按招标图纸所示有效重量以吨为单位计量，由发包人按工程量清单相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。搭接、套筒连接、加工及损耗等所需费用，发包人另行支付。 某投标人对该工程计量条款于投标截止时间10天前提出了异议，招标人收到异议后的第3天给予答复，但投标截止时间并未延长。 问题： 1. 指出背景材料中投标人须知中哪些规定不符合招标投标法及其配套法规、规章的规定，并说明规定要点。 2. 事件一中，你认为评标委员会的观点是否正确？为什么？ 3. 事件二中，你认为评标委员会的观点是否正确？为什么？ 4. 事件三中，你认为评标委员会的做法是否正确？为什么？ 5. 事件四中，你认为招标人的做法是否

16、合法？为什么？ 6. 事件五中，有哪些不妥，如有请改正。答案：解析：1. （1）不妥，水利水电工程施工总承包二级资质不具备本项目的资质要求。 根据建筑业企业资质标准（建市2022159号），二级企业承包范围：工程规模中型以下水利水电工程和3级以下水工建筑物的施工。但下列工程规模限制在以下范围内：坝高70m以下、水电站总装机容量150MW以下、水工隧洞洞径小于8m（或断面积相等的其他型式）且长度小于1000m、堤防级别2级以下。 本题中，水电站总装机容量200MW为中型电站，但超过150MW，故二级企业不具备承包资质要求。 （2）不符合规定。 理由：招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现

17、场踏勘。 （3）有关招标文件的澄清、修改的截止时间规定不符合招标投标法的规定。招标投标法规定：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前。 2. 评标委员会的观点不正确。根据招标投标法的原则：招标人设有标底的，标底只能作为分析投标报价合理性参考依据，但不能直接作为决定无效标的条件。 3. 评标委员会的观点不正确。现行预算定额可以作为编制标底和投标报价的参考依据，但不是确定投标报价不可调整的标准。承包人的投标报价要综合考虑多种实际要素，如：承包人的技术与管理水平以及工程的工期要求、作业条件、质量标准高低等多种因素。 4. 评标委员会的做法

18、不妥。 理由：投标人不得主动提出澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。 工期更改属于实质性内容。 5. 招标人的做法不合法。招标投标法规定：在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。 6. 不妥1：施工现场场地平整土方量，按招标图纸所示场地平整区域计算的有效体积以立方米为单位计量，包含在投标总价中。 改正：施工现场场地平整土方量，按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，发包人另行支付。 不妥2：混凝土在冲（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时施工措施增加的附加混凝土量所需的费

19、用，由发包人单独计算。 改正：混凝土在冲（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，包含在相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。 不妥3：混凝土结构中的止水、止浆、伸缩缝等按招标图纸所示各种数量以米（或平方米）为单位计量。 改正：混凝土结构中的止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种数量以米（或平方米）为单位计量。 不妥4：搭接、套筒连接、加工及安装过程的损耗费用发包人另行支付。 改正：搭接、套筒连接、加工及安装过程的损耗费用包含在项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。下列元素中，属于钢材有害成分的是（）。A.碳B.

20、硫C.硅D.锰答案：B解析：本题考查的是常用的建筑钢材。碳素钢根据含碳量又可分为低碳钢（含碳量小于0.25%）、中碳钢（含碳量0.25%0.6%）和高碳钢（含碳量大于0.6%）。合金钢是在炼钢过程中加入一种或多种合金元素，如硅（Si）、锰（Mn）、钛（Ti）、钒（V）等而得的钢种。由此可以推测碳、硅、锰（选项A、C、D）不是有害成分，硫是有害成分（选项B）。 建筑工程一切险的保险终止日应为（ ）。A.工程竣工验收之日B.工程验收合格之日C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D.合同双方约定的终止日正确答案：C劳动者与用人单位发生劳动争议，应向当地（）提出申述，要求补发所扣工资，并继续履行

21、劳动合同。A.向人民法院提起诉讼B.劳动争议仲裁委员会C.向人民政府的信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼答案：B解析：2022新版教材P148页 对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 根据劳动法的规定，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。二级建造师考试试题题库8章 第3章一级动火由( )填动火申请表，报( )审批。A.项目责任工程师，企业安全部门B.项目责任工程师，项目经理C.班组，项目经理D.项目经理，企业安全部门答案：D解析：2022版教材P167页施工现场动火审批

22、程序：(1)一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。(2)二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。(3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。(4)动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。某施工项目的商品混凝土目标成本是420000 元（目标产量500m3，目标单价800 元/m3，预计损耗率为5%），实际成本是511680 元（实际产量600m3，实际单价820 元/m

23、3，实际损耗率为4%）。若采用因素分析法进行成本分析（因素的排列顺序是：产量、单价、损耗率），则由于产量提高增加的成本是（ ）万元。A4920B12600C84000D91680答案：C解析：对工程项目施工负有全面管理责任的是( )。A.建设单位项目部B.施工企业法定代表人C.项目总监理工程师D.施工方项目经理答案：D解析：2022新版教材P35页 项目经理对施工承担全面管理的责任：工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行项目经理负责制。项目经理在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理的责任。在软土地基中，基坑内被动区的加固形式主要有（）。A.锚式加固B.裙边加

24、固C.抽条加固D.格栅加固E.满堂加固答案：B,C,D,E解析：2022版教材P89 基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固。关于施工合同跟踪的说法，正确的是()。A.确保合同义务的完全履行B.跟踪和监控业主及监理人的工作C.对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比D.承包单位作为履行合同义务的主体E.确定发包人答案：A,C,D解析：2022新版教材P257页施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者(项目经理部或项目参与人的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划的执行情况进行的

25、跟踪、检査与对比。某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任答案：D解析：2022版教材P13页代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。#（ ）属于强制检定的计量器具范围。A.用电计量装置B.兆欧表C.电流表D.测量噪声的声级计E.电压表答案：A,B,D解析：2022版教材P331属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、

26、医疗卫生、环境监测等方面、被列入中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录（以下简称强检目录的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。（2022年） 某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。 A.应当自行委托监理单位 B.应当招标选择监理单位 C.可不委托监理单位 D.应当由建设主管部门指定监理单位答案：C解析：此题考查的是监理制度。建设单位自行建设可以不委托监理。 下列建设工程必须实行监理：（外 国 大 片） (1)国家重点建设工程; (2)大中型公用事业工程; (3)成片开发建设的住宅小区工程; (4)利用

27、外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程; (5)国家规定必须实行监理的其他工程。水闸连接建筑物中铺盖的主要作用是()。A.防冲B.消能C.排水D.防渗答案：D解析：2022版教材P11页 1.铺盖作用主要是延长渗径长度以达到防渗目的，应该具有不透水性，同时兼有防冲功能。二级建造师考试试题题库8章 第4章工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（ ）。A.持续时间最长的工作B.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作C.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作D.缩短持续时间对综合效益影响不大的工作E.有充足备用资源的工作答案：B,C,E解析：2022版教材P148页

28、网络计划的工期优化，当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：（1）缩短持续时间对质量安全影响不大的工作；（2）有充足备用资源的工作；（3）缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。因此，正确选项是BCE。 不属于开环控制系统的是（ ）。A数据检测系统B分散控制系统C过程监视系统D数据处理系统正确答案：B 施工企业成本包括（ ）。A直接费+间接费B直接工程费+间接费C直接费+其他直接费D直接了程费+现场经费正确答案：B材料的预算价格不包括( )。A. 材料原价与运杂费B. 场内运输损耗C. 采购及仓库保管费D. 场外

29、运输损耗答案：B解析：根据调整方案，材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成，其中材料原价、运杂费按不含增值税（可抵扣进项税额）的价格确定。建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料答案：B解析：2022新版教材P270页2000年9月建设部发布的房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连

30、接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 建筑安装工程费中的间接费由（ ）组成。A企业管理费B财务管理费C措施费D其他费用E规费正确答案：AE根据建设工程施工合同（示范文本）（GF1999-0201）规定，承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由()提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人答案：A解析：2022新版教材P239页 承包

31、人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。立井井筒工程验收时，为了检测井壁混凝土的质量，可以在井壁上钻孔取芯测试混凝土的强度，通常钻孔数量（ ）。A.不应超过5处B.不应超过3处C.不应超过2处D.不应超过1处答案：C解析：P172-181应尽量减少重复检验和破损性检验。立井井筒工程破损性检验不应超过2处，其他井巷工程破损性检验不宜超过3处。下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚

32、手架工程D.架体高度18m的悬挑式脚手架工程答案：A解析：2022版教材P264页 4、脚手架工程（1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。二级建造师考试试题题库8章 第5章按照建设工程项目管理规范GB/T503262022，项目经理的职责有()。A、 对资源进行动态管理B、 建立各种专业管理体系并组织实施C、 进行授权范围内的利益分配D、 参与工程竣工验收E、 选择物资供应单位答案：A,B,C,D解析：主要考察的是：项目经理的职责。按照建设工程项目管理规范GB/T50326-2022

33、，项目经理应履行下列职责：(1)项目管理目标责任书规定的职责；(2)主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理；(3)对资源进行动态管理；(4)建立各种专业管理体系，并组织实施；(5)进行授权范围内的利益分配；(6)收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收；(7)接受审计，处理项目经理部解体的善后工作；(8)协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。可见，正确选项是ABCD。土路基填土宽度应比设计宽度宽( )。A.200mmB.300mmC.400mmD.500mm答案：D解析：2022版教材P11页 路基填土应分层进行，下层填土合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度应比设计宽度

34、宽500mm。属于动态无损检测，并能反映路基承载能力的方法是（）。A.灌砂法B.贝克曼梁法C.落锤弯沉仪法D.自动弯沉仪法答案：C解析：本题考查的是弯沉检测。落锤弯沉仪法利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，并能反算路面的回弹模量，属于动态无损检测。 设计变更是（ ）的依据之一。A洽商B索赔C合同D协议正确答案：B以下导入高程的方法，不正确的是（ ）。A.几何水准测量可完成平硐导入高程B.斜井导人高程要用三角高程测量C.三角高程和几何水准均可以对立井导入高程D.立井可以采用长钢丝导人高程答案：C解析：P1-4将地面高程系统传递到井下的测量称程联系测量，简称导入高程。矿井联系测量的目的是

35、使地面和下测量控制网采用同一标统。进行联系测量前，必须先在井口附近建立近井点、高程基点以及连测导线点。联系测量应至少独立进行两次，在误差不超过限差时采用权平均值或者算术平均值作为测量成果。矿井定向矿井定向可分为两大类类是从几何原理出发的几何定向，主要有通过平桐;或斜井的几何定向，通过一个立井的几何定（一井定向），以及通过两个立井的几何定向（两井定向）;另一类则是以物理特性基础的物理定向，主要有精密磁性仪器定向、投向仪定向、陀螺经纬仪定向。3.高程联系测量：导入高程的方法随开拓方法不同分为通过平硐导入高程、通过斜井导入高程和通过立井导入高程。通过平硐导入高程，可用一般井下几何水准测量来完成。其测

36、量方法和精度与井下水准相。通过斜井导入高程，可以用一般三角高程测量来完成。其测量方法和精度与井下基本控制三角高程测量相同。通过立井导入高程的实质，就是如何来求得井上下两水准仪水平视线间的长度，其方法有长钢尺导入高程、长钢丝导入高程光电测距仪导入高程。（三）井下控制测量1.井下平面控制测量井下平面控制包括基本控制与采区控制两类。两类控制都应敷设为闭合导线或者附导线、复测支导线。基本控制导线应沿主要巷道布设，包括井底车场、啊室、水平运输巷道、总回风道、集中运输石门等。采区控制布设在采区要巷道，包括上、下山等。2.井下高程控制测量井下高程点或经纬仪导线点的高程，在主要巷道中应用水准测量法确定，在其他

37、巷道中可以采用水准测量方法或三角高程测量方法确定。对于黏性土料，当含水量偏低时，应考虑( )措施。A.压实前加水B.运输过程中加水C.料场加水D.压实后加水答案：C解析：2022版教材P77页 土料含水量偏低，主要应在料场加水。所以考虑料场加水措施，滑轮组穿绕跑绳的方法有（ ）。A.多抽头穿B.双抽头穿C.花穿D.顺穿E.逆穿答案：B,C,D解析：2022版教材P30滑车组穿饶跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽穿法。押题考前联网自动更新，暂无试题答案：解析： 合同当事人承担违约责任的形式有（ ）。A合同继续履行B采取补救措施C支付赔偿金D返还财产恢复原状E支付违约金正确答案：ABCE违约责任的承担形

38、式(1)继续履行(2)采取补救措施(3)赔偿损失(4)违约金(5)定金五种 二级建造师考试试题题库8章 第6章用于公路路基的填料应满足的要求有( )。A.压实容易B.强度高C.挖取方便D.密度高E.水稳定性好答案：A,B,C,E解析：2022版教材P5页用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。水泥混凝土路面浇筑后，若表面没有及时覆盖和养护，在炎热或大风天气下，表面游离水蒸发过快，体积急剧收缩，容易产生()。A、 横向裂缝B、 纵向裂缝C、 龟裂D、 断板答案：C解析：主要考察的是龟裂的原因，龟裂(1)

39、混凝土浇筑后，表面没有及时覆盖，在炎热或大风天气，表面游离水分蒸发过快，体积急剧收缩，导致开裂。 在本次地震中，作用在本建筑结构上的地震力按随时间的变异分类，属于( )类。A. 永久作用B. 可变作用C. 偶然作用D. 均布作用正确答案：C下列不属于永久荷载的是( )。A.土压力B.预应力C.地基变形D.吊车荷载答案：D解析：2022版教材P11页引起结构失去平衡或破坏的外部作用主要是直接施加在结构上的各种力，习惯上亦称为荷载。例如结构自重（恒载）、活荷载、积灰荷载、雪荷载、风荷载等。荷载有不同的分类方法。（1）永久作用（永久荷载或恒载）：在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比

40、可以忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限制的荷载。永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。如：结构自重，土压力，水位不变的水压力，预应力，地基变形，混凝土收缩，钢材焊接变形，引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。（2）可变作用（可变荷载或活荷载）：在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。如使用时人员、物件等荷载，施工时结构的某些自重，安装荷载，车辆荷载，吊车荷载，风荷载，雪荷载，冰荷载，地震作用，撞击，水位变化的水压力，扬压力，波浪力，温度变化等。（3）偶然作用（偶然荷载、特殊

41、荷载）：在结构使用年限内不一定出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间很短的荷载。例如撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾、极严重的侵蚀、洪水作用。地震作用和撞击可认为是规定条件下的可变作用，或可认为是偶然作用。立井井筒工程竣工验收时，通常不检查()。A.井筒中心坐标和断面大小B.井壁质量C.井筒涌水量的大小D.通过井筒的风速大小答案：D解析：此题主要考核矿山立井井筒竣工质量验收检查内容。立井井筒竣工后，应该检查并筒的坐标、标高、深度以及与并筒相连的巷道口标高和方位，检查井壁质量和井筒总漏水量，井筒断面大小和井壁垂直度，隐蔽工程记录等。通过井筒的风速大小只要有井筒的断面数据即可获得，不必单独进行检

42、查。因此，答案应为D。升降人员的缠绕式提升机的钢丝绳，其性能检测应自使用钢丝绳悬挂Et起后每隔()一次。A3个月B6个月C12个月D18个月答案：B解析：本题考核的是立井提升的一般性要求。升降人员或升降人员和物料用的缠绕式提升钢丝绳，自悬挂起每隔6个月进行一次性能检测；悬挂吊盘钢丝绳，每隔12个月检验1次；升降物料用的钢丝绳，自悬挂起l2个月时进行第一次检验，以后每隔6个月检验1次。影响混凝土拌合物的和易性的主要因素有( )。A.水泥浆含量B.水泥浆的稀稠C.砂率大小D.原材料的种类E.拌合设备答案：A,B,C,D解析：2022版教材P43页 影响拌合物和易性的因素主要有水泥浆含量、水泥浆的稀

43、稠、含砂率的大小、原材料的种类以及外加剂等。当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时，顶钢筋混凝土管宜采用( )。A.手掘式顶管机B.挤密土层顶管法C.夯管D.土压平衡顶管机答案：D解析：2022版教材P140页 城市管道工程中不开槽法施工的方法选择。2）当周围环境要求控制底层变形或无降水条件时，宜采用封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管机施工。桥梁支架施工时需对支架进行设计计算，其计算荷载应主要考虑()。A、 梁体混凝土重量B、 支架、模板重量C、 人、料、机及风荷载D、 保证设施荷载E、 预压试验荷载答案：A,B,C,D解析：支架的布置根据梁截面大小并通过计算确定以确保强度、刚度、稳定性满足要求

44、，计算时除考虑梁体混凝土重量外，还需考虑模板及支架重量，施工荷载（人、料、机等），作用在模板、支架上的风力，以及其他可能产生的荷载（如雪荷载，保证设施荷载）等。而“预压试验荷载”是在对支架进行预压时施加的荷载，不属于在支架设计时所考虑的荷载，所以不应选E。二级建造师考试试题题库8章 第7章针对夏季回访通风空调制冷系统的回访方式是（）。A.季节性回访B.技术性回访C.保修期满前的回访D.巡回式回访答案：A解析：季节性回访：冬季回访：如冬季回访锅炉房及采暖系统运行情况。夏季回访：如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。事故报告后出现新情况的，应当及时补报，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发

45、生变化的，应当及时补报。A.15B.21C.30D.48答案：C解析：2022新版教材P246页自事故发生在之日起30天内，事故造成伤亡人数变化的，应当及时补报。常见的钢制储罐的安装方法中，依次从上到下进行安装的方法是（ ）。A.正装B.倒装C.气顶D.水浮答案：B解析：倒装法的施工程序和正装法相反，倒装法的施工程序是:罐底板铺设在铺好的罐底板上安装最上圈壁板制作并安装罐顶整体提升安装下一圈壁板整体提升.直至最下一圈壁板，依次从上到下地进行安装。梁的正截面破坏形式与( )有关。A.配筋率B.混凝土强度等级C.截面形式D.设计水平E.试验水平答案：A,B,C解析：2022版教材P201.梁的正截

46、面破坏梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。2.梁的斜截面破坏在一般情况下，受弯构件既受弯矩又受剪力，剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等，其中影响较大的是配箍率。大家不要将正截面和斜截面破坏相混淆。工程项目信息管理的核心指导文件是（ ）。A.信息编码体系B.信息分类标准C.信息管理手册D.信息处理方法答案：C解析：在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 下列选项中

47、，属于进度计划检查审核内容的有( )。A.能否保证工程施工质量B.有没有安排进度节点C.能否保证工程施工安全D.计划内容是否全面E.能否满足施工合同的工期要求答案：A,C,D,E解析：2022版教材P255页 进度计划检查审核的主要内容：（1）工程施工项目总进度目标和所分解的分目标的内在联系合理性，能否满足施工合同工期的要求（2）工程施工项目计划内容是否全面，有无遗漏项目（7）工程项目施工进度计划是否能保证工程施工质量和安全的需要下列机械设备，属于施工机械设备的有（）。A.辅助配套的电视、泵机B.测量仪器C.计量器具D.空调设备E.操作工具答案：B,C,E解析：2022新版教材P154页 施工

48、机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。下列不属于强制性标准监督检查内容的是()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目负责人的劳动合同是否符合强制性标准的规定答案：D解析：2022新版教材P264页强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。施工企业的施工生产计划与建设工程项