二级造价工程师考试题库精选6篇.docx

《二级造价工程师考试题库精选6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师考试题库精选6篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级造价工程师考试题库精选6篇二级造价工程师考试题库精选6篇 第1篇国际工程中，当承包商提交书面结清单后的一定期限内，由工程师向业主发出的证书是（）。A.期中支付证书B.最终支付证书C.履约证书D.工程接收证书答案：B解析：在收到最终报表及书面结清单后28 天内，工程师应向业主发出一份最终支付证书。(2022年)建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（ ）。A.竣工投产交付使用计划表B.工程项目一览表C.年度建设资金平衡表D.工程项目进度平衡表E.投资计划年度分配表答案：B,D,E解析：该题主要考察的是：工程项目建设总进度计划，工程项目建设总进度计划的表格部分包括工程项目一览表、工程

2、项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60的期限是工程开工后的()天内。A.7B.14C.21D.28答案：D解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。地下工程开挖后，对于软弱围岩优先选用的支护方式为（ ）A.锚索支护B.锚杆支护C.喷射混凝土支护D.喷锚支护答案：D解析：本题考查的是边坡稳定。喷锚支护是在地下工程开挖后，及时地向围岩表面喷一薄层混凝土，有时再增加一些锚杆，从而部分地阻止围岩向洞内变形，以达到支护的目

3、的。对于软弱围岩，相当于围岩分类中的类和类围岩，一般强度低、成岩不牢固的软岩，破碎及强烈风化的岩石。该类围岩在地下工程开挖后一般都不能自稳，所以必须立即喷射混凝土，有时还要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩。#关于施工图预算对投资方的作用，下列说法中正确的有（）。A. 是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施B. 是控制造价及资金合理使用的依据C. 是投标报价的基础D. 是与施工预算进行“两算”对比的依据E. 是调配施工力量、组织材料供应的依据答案：A,B解析：施工图预算对投资方的作用包括：（1）施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。（2）施工图预算是控

4、制造价及资金合理使用的依据。（3）施工图预算是确定工程招标控制价的依据。（4）施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资答案：D解析：本题考查的是人工单价。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。某现浇混凝土梁，截面周长为1500mm，保护层厚度为25mm，采用的双肢箍筋，直径为8mm，弯钩增加长度为90mm，计算单根箍筋长度为()mm。A.1

5、448B.1458C.1480D.1630答案：A解析：箍筋单根长度=构件截面周长-8保护层厚-4箍筋直径+2弯钩增加长度。燃气供应系统的组成包括（ ）。A.气源B.输配系统C.用户D.管道系统E.监控系统答案：A,B,C解析：知识点:给排水、采暖、燃气工程施工技术。燃气供应系统由气源、输配系统和用户三部分组成。参见教材P85。可以在竖井、水中、有落差的地方铺设，且能承受外力的电力电缆型号为（）。A.YJLV12B.YJLV22C.YJLV23D.YJLV32答案：D解析：二级造价工程师考试题库精选6篇 第2篇(2022年)若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间

6、的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为()工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659答案：D解析：工序作业时间 =基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间）=0.5/(1-4%)=0.521，规范时间 = 准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间，定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%）=0.521/（1-6%-3%-12%）=0.659具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单项工程答案：A解析：单位工程是指具备

7、独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2022，具有独立施工条件和能形成独立使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。排水系统的排水管道的组成包括（ ）。A.排水横支管 B.通气管C.排水立管 D.排出管答案：A,C,D解析：排水管道系统，由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。某厂房，方木屋架如下图所示，共四榀，现场制作，不刨光，拉杆为10的圆钢，铁件刷防锈漆一遍，轮胎式起重机安装，安装高度6m。根据工程量计价规范计算该工程方木屋架以立方米计量的分部分项工

8、程量。答案：解析：已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在()月份开始扣回。A.4B.5C.6D.7答案：A解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额T=P-M/N：800-100/40%=550（万元）。前三个月累计工程款额为500万元，前四个月累计工程款额为650万元，故应当于第四个月开始起扣预付款。#有线电视按信号传输方式分类为（）。A.同轴电缆单向传输信号B.同轴电缆双向传输信号C.光缆传输信号D.无线信号E.电磁信号答案：A,B,C解析：本题考查的是建筑

9、智能化工程施工技术。有线电视按信号传输方式分类，可分为铜轴电缆单向传输信号、同轴电缆双向传输信号及光缆传输信号。建设工程造价咨询合同当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在（）日前通知对方。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：建设工程造价咨询合同当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。风险事件发生概率很大且后果损失也很大的建设工程项目应采用的风险应对策略为（）。A.风险回避B.风险控制C.风险自留D.风险转移答案：A解析：通常，当遇到下列情形时，应考虑风险回避的策略：风险事件发生概率很大且后果损失也很大的项目。发生

10、损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的。清通设备主要包括（ ）。A.检查口B.清扫口C.室内检查井D.通气管E.通气帽答案：A,B,C解析：知识点:给排水、采暖、燃气工程施工技术。清通设备主要包括检査口、清扫口和室内检查井。参见教材P74。二级造价工程师考试题库精选6篇 第3篇对于适用于以“项”计价的措施项目，其计算基础可为（ ）。A.定额基价B.定额人工费+定额材料费C.定额施工机具使用费费D.定额人工费E.定额人工费+定额施工机具使用费答案：A,D,E解析：安全文明施工费的计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费费”，其他以“

11、项”计价的措施项目的计算基础可为“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费费”。在下列关于开标的有关规定中， 正确的是（ ） 。A.开标过程应当记录、并存档备查B.开标应由公正机构主持C.开标地点由招标人提前公示D.开标应在投标文件截止时间之后尽快进行答案：A解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。A.5B.7C.14D.20答案：D解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天。2022安装工程预算定额的主要内容包括（）。A.文字说明B.工程量计算规则C.清单项目

12、表D.施工平面图E.定额项目表答案：A,B,E解析：本题考查的是安装工程预算定额。2022安装工程预算定额的主要内容包括文字说明、工程量计算规则、定额项目表及附录。某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为( )万元。A. 417B. 500C. 694D. 833答案：A解析：工程预付款数额=500060%/18025=417（万元）(2022年)下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有( )。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费答案：A,B

13、,D解析：该题主要考察的是：人工费的构成，“人工 日工资 单价由 计时工 资或计 件工资 、奖金 、津 贴补贴 以及特 殊惰况 下支付 的工资组成。”下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是()。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费答案：A解析：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（ 或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓

14、库（ 或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。道路工程施工时，路堤填料优先采用（ ）。A.粉性土B.砾石C.黏性土D.碎石E.粗砂答案：B,D,E解析：路堤通常是利用沿线就近土石作为填筑材料。选择填料时应尽可能选择当地强度高、稳定性好并利于施工的土石作路堤填料。一般情况下，碎石、卵石、砾石、粗砂等具有良好透水性，且强度高、稳定性好，因此可优先采用。亚砂土、亚黏土等经压实后也具有足够的强度，故也可采用。粉性土水稳定性差，不宜作路堤填料。重黏土、黏性土、捣碎后的植物土等由于透水性差，作路堤填料时应慎重采用。温度较低的热力设备和房屋建筑中多用()。A.玻化微珠B.石棉C.膨

15、胀蛭石D.玻璃棉答案：D解析：玻璃棉广泛用在温度较低的热力设备和房屋建筑中的保温隔热。二级造价工程师考试题库精选6篇 第4篇关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：本题考查的是最高投标限价的编制。综合单价中包括应由投标人承担的风险费用。招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1%计算。招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入分部分项工程费综合单价中。(

16、2022年)类碎石的压碎指标应小于()。A.5%B.10%C.15%D.20%答案：D解析：类碎石的压碎指标为20%某省属高校投资建设一栋建筑面积为30000的普通教学楼，拟采用工程量清单以公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价(该项目的最高投标限价为5000万元)。咨询企业编制招标文件和最高投标限价过程中，发生如下事件。事件1：为了响应业主对潜在投标人择优选择的高要求，咨询企业的项目经理在招标文件中设置了以下几项内容。(1) 投标人资格条件之一为：投标人近5年必须承担过高校教学楼工程：(2) 投标人近5年获得过鲁班奖、本省省级质

17、量奖等奖项作为加分条件：(3) 项目的投标保证金为75万元。且投标保证金必须从投标企业的基本账户转出：(4) 中标人的履约保证金为最高投标限价的10%。事件2：项目经理认为招标文件中的合同条款是基本的粗略条款，只需将政府有关管理部门出台的施工合同示范文本添加项目基本信息后附在招标文件中即可。事件3：在招标文件编制人员研究项目的评标办法时，项目经理认为所在咨询企业以往代理的招标项目更常采用综合评估法。遂要求编制人员采用综合评估法。事件4：该咨询企业技术负责人在审核项目成果文件时发现项目工程量清单中存在漏项，要求做出修改。项目经理解释认为第二天需要向委托人提交成果文件且合同条款中已有关于漏项的处理

18、约定，故不做修改。事件5：该咨询企业的负责人认为最高投标限价不需要保密。因此，又接受了某拟投标人的委托，为其提供该项目的投标报价咨询。事件6：为控制投标报价的价格水平，咨询企业和业主商定，以代表省内先进水平的A施工企业的企业定额作为依据，编制本项目的最高投标限价。问题：1：针对事件1：逐一指出咨询企业项目经理为响应业主要求提出的(1)(4)项内容是否妥当，并说明理由。2：针对事件26，分别指出相关人员的行为或观点是否正确或妥当，并说明理由。答案：解析：1.(1)不妥当。理由:根据招投标法的相关规定，招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人。招标人不得以不合理的条件限制或者排斤潜在投标人，不得对潜

19、在投标人实行歧视待遇。(2)不妥当。理由:根据招投标法的相关规定，以奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斤本地区、本系统以外的法人绒者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。(3)妥当。理由:根据招标投标法实施条例的相关规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且投标保证金必须从投标人的基本账户转出。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。(4)不妥当。理由:根据镶招标投标法实施条例的相关规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，

20、中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同价的10%。2.(1) 事件2中项目经理的观点不正确。理由:根据标准施工招标文件的相关规定，合同条款属于招标文件的组成部分，合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。(2) 事件3中项目经理的观点不正确。理由:根民据招标投标法实施条例的相关规定，普通教学楼属于通用项目，宜

21、采用经评审的最低投标报价法进行评标。经评亩的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。(3) 事件4中企业技术负责人的观点正确。理由:根据招投标法的相关规定，工程量清单中存在批漏，应及时作出修改。(4)事件4中项目经理的观点不正确。理由:根据招投标法的相关规定，工程量清单作为投标人编制投标文件的依据，如存在漏项，应及时作出修改。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责，作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险

22、与损失。(5) 事件5中企业技术负责人的行为不正确。理由:根据招投标法的相关规定，同一项目，咨询企业不得既接受招标人的委托，又接受投标人的委托。同时接受招标人和投标人绒两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务属于违法违规行为。(6) 事件6中咨询企业和业主的行为不正确理由:根据招标投标法实施条例的相关规定，编制最高投标限价应依据国家或省级建设行政主管部门濒发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价。包括:(均现行国家标准咤建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022与专业工程计量规范。(2)国家或省级、行业建设主管部门濒

23、发的计价定额和计价办法。(3)建设工程设计文件及相关资料。(4) 拟定的招标文件及招标工程量清单。(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料。(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案。(7)工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的，参照市场价。(8)其他的相关资料。不得采用任何企业的定额。立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪一个高度，下列适宜的高度有（ ）。A.20mmB.24mmC.50mmD.60mmE.80mm答案：C,D,E解析：本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50100mm。某梁代号为KL2（2A），其表示的含义为（）。A

24、.第2号框架梁，两跨，一端悬挑B.第2号框架梁，两跨，两端悬挑C.第2号框支梁，两跨，无悬挑D.第2号框架梁，两跨，无悬挑答案：A解析：本题考查的是结构施工图。集中标注中KL2表示框架梁2，（2A）中的2表示该梁有两跨，（XXA）表示一端有悬挑梁，（XXB）表示两端带悬挑梁，悬挑不计入跨数。出料容量为500L 的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s,其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L 砂浆搅拌机的产量定额为（）m3台班。（1m3=1000L）A.27.43B.29.54

25、C.32.00D.48.00答案：C解析：循环一次所需时间=120+30+180+30+30-30=360(s)=6(min)；1h 循环10 次，1h 纯工作正常生产率=100.5=5(m3)产量定额=580.8=32(m3/台班）喷水灭火系统中，自动喷水预作用系统的特点有（ ）A.具有湿式系统和干式系统的特点B.火灾发生时作用时间快、不延迟C.系统组成较简单，无需充气设备D.适用于不允许有水渍损失的场所答案：A,B,D解析：发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付答案：D解析

26、：发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿(2022年)建设工程施工联合体承包模式的特点有()。A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险

27、能力答案：A,E解析：采用联合体承包模式的特点：（l）对建设单位而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。 (2）对联合体而言，可以集中各成员单位在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困难，不仅可增强竞争能力，而且也可增强抗风险能力。二级造价工程师考试题库精选6篇 第5篇关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不

28、根据实际工程量计算答案：B解析：本题考查的是工程建设其他费用。选项A错误，改扩建项目一般只计拆除清理费。选项CD错误，新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A. 概算定额法B. 概算指标法C. 预算单价法D. 综合吨位指标法答案：B解析：概算指标法适用的情况包括：（1）在方案设计中，由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算。（2）设计方案急需造价概算而又有

29、类似工程概算指标可以利用的情况。（3）图样设计间隔很久后再来实施，概算造价不适用于当前情况而又急需确定造价的情形下，可按当前概算指标来修正原有概算造价。（4）通用设计图设计可组织编制通用图设计概算指标，来确定造价。高压供电系统中，能在有负荷下接通或断开电路，并在系统发生短路故障时，能迅速切断短路电流的开关设备为( )。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关D.熔断器答案：B解析：高压断路器具有一套完善的灭弧装置，能在有负荷的情况下接通或断开电路;在系统发生短路故障时，能迅速切断短路电流。压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统采用法兰连接时，其连接法兰的形式为（）。A.平焊法兰B.对

30、焊法兰C.翻边活动法兰D.对焊活套法兰答案：A解析：平焊法兰，又称搭焊法兰。平焊法兰与管子固定时，是将管道端部插至法兰承口底或法兰内口，且低于法兰内平面，焊接法兰外口或里口和外口，使法兰与管道连接。其优点在于焊接装配时较易对中，且价格便宜，因而得到了广泛的应用。平焊法兰只使用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。依据通用装工程工程量计算规范（GB50856-2022）.机械设备安装工程量中以“台”为计量单位的有（）。A.离心式泵安装B.刮板输送机安装C.交流电梯安装D.离心式压缩机安装答案：A,B,D解析：电梯以“部”为单位。其余安装均以“台”为单位。下列内容中，属于施工

31、图预算编制依据的是()。A.国家、行业和地方有关规定B.项目相关文件、合同、协议等C.工程所在地的人工、材料、设备、施工机具预算价格D.工程建设其他费定额E.项目的管理模式、发包模式及施工条件答案：A,B,C,E解析：(一）施工图预算的编制依据、要求及步骤1. 施工图预算的编制依据施工图预算的编制必须遵循以下依据：(1) 国家、行业和地方有关规定；(2) 相应工程造价管理机构发布的预算定额；(3) 施工图设计文件及相关标准图集和规范；(4) 项目相关文件、合同、协议等；(5) 工程所在地的人工、材料、设备、施工机具预算价格；(6) 施工组织设计和施工方案；(7) 项目的管理模式、发包模式及施工

32、条件；(8) 其他应提供的资料。已知某工程承包合同价款总额是3000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（ ）万元。A.1000B.1400C.1500D.2000答案：D解析：起扣点的计算公式如下：T=P-M/N 式中T一一起扣点(即工程预付款开始扣回时)的累计完成工程金额；P一一承包工程合同总额；M一一工程预付款总额； N一一主要材料及构件所占比重。 预付款起扣点=3000-(300020%)60%=2000万元。某六层住宅楼采暖系统标准立管图及其平面图如图3-12所示。层高3.0m,散热器采用GCB-2.2-1030080型钢制闭式

33、对流散热器，进出水口中心距为220mm,供回水干管离墙皮均为200mm,立管采用焊接钢管（丝接），计算立管的清单工程量。答案：解析：根据工程量计算规则，供水干管平均标高为（11.7+11.8）/2=11.75（m）；回水干管平均标高为-（0.6+0.7）/2=-0.65（m）（1）地下部分因地沟内安装的管道一般需保温，所以单独计算。DN25焊接钢管: 0.65（回水干管平均标高）+（0.2-0.05）（见图3-12b） +0.3（图集规定）=1.1（m）（2）地上部分DN25焊接钢管为11.75（供水干管平均标高） -0.224（散热器进出口中心距） +（0.2-0.05 ）（见图3-12b）

34、 =11. 02（m）DN20焊接钢管为0.22（m）某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201）签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款2800万元，每月底按月支付施工进度款。竣工结算时，结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中，发生了如下事件：事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，任务个别条款不符合相关规定，要求整改后再进行

35、招标。事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提

36、出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：问题1.事件一中，指出招标文件规定的不妥之处，并分别写出理由。2.事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元 （精确到小数点后2位）3.事件三中，分别判断四项索赔是否成立 并写出相应的理由。4.事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理 并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下，变更价款应如何处理 5.事件五中，施工单位、

37、建设单位做法是否正确 并分别说明理由。6.事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元 （精确到小数点后2位）答案：解析：1.事件一中，招标文件中规定的不妥之处及理由：1）合格投标人为本省企业不妥。理由：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。2）自招标文件发出之日起15 天后投标截止不妥。理由：自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20 天。3）招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由：对于投标人提出的疑问，招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。2.预付备料款的起扣点=14250-2800/55%=9159.09 万元 3.

38、事件三中，连续降雨致停工6 天，造成人员窝工损失2.2 万元，工期和费用索赔不成立。理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到风险，应该由承包商承担。罕见特大暴雨，造成停工2 天，人员窝工损失1.4 万元，工期索赔成立，费用索赔成立。理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，人员窝工损失1.4 万元属于合同约定“必须发放的工资”，按合同约定属于建设单位应当承担的风险。4.事件四，监理工程师不批准变更价款是合理的。理由：工程变更发生追加合同价款的，应该在施工结束后的14 天内提出，若没有在规定的时间内提出，视为该变更不涉及工期和价款的变化。合同中未约定变更价款的情况下，变更合

39、同价款的原则：1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。 5.事件五，建设单位对隐蔽工程有异议，要求复验，施工单位不予同意，施工单位的做法不正确。理由：建设单位对隐蔽工程有权要求复验。经现场复验后检验质量满足要求，施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝，建设单位的做法不正确。理由：经现场复验后检验质量满足

40、要求，复验增加的费用由建设单位承担，如果造成工期损失的工期应该予以顺延。6.事件六，经调整后的实际结算价款应为:=14520（0.2+0.251.12/0.99+0.301.16/1.01+0.120.85/0.99+1.150.80/0.96+0.081.05/0.78）=14962.13 万元二级造价工程师考试题库精选6篇 第6篇下列标识中，最可能出现在总平面图中的是（）。A.相邻建筑的位置B.墙体轴线C.柱子轴线D.建筑物总高答案：A解析：本题考查的是建筑施工图。建筑总平面图是布置施工现场、拟建建筑物的定位、施工放线及土方施工的依据，应反映出新建建筑的平面形状、位置、与原有建筑物的关系，

41、以及周围的道路、绿化等方面的情况。根据标准施工招标文件（2022年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单答案：C解析：本题考查的是施工招投标文件组成。招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书。根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T 503532022），建筑物大厅内的层高在2.20m及以上的回（走）廊，建筑面积计算正确的是（）。A.按回（走）廊水平投影面积并入大厅建筑面积B.不单独计算建筑面积C.按结构底板水平投影面积计算D.按结构底板水平面积的1/2计算答案：C解析：本题考查的是建筑面积计算规则与方法。建

42、筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。氧化锌避雷器在电站和变电所中应用广泛，其主要特点为（ ）。A.动作迅速，残压低B.结构简单，可靠性高C.流通容量大，继流电流小D.耐污能力强答案：A,B,D解析：避雷器类型有：保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器（有普通阀型避雷器FS、FZ型和磁吹阀型避雷器）、氧化锌避雷器。其中氧化锌避雷器由于具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单可靠性高、耐污能力强等优点，是传统碳化硅阀型避

43、雷器的更新换代产品，在电站及变电所中得到了广泛的应用。保护间隙避雷器、管型避雷器在工厂变电所中使用较少。根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起个月内，向发证机关报告。A.1B.2C.3D.6答案：A解析：根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。(2022年)下列费用中，属于建设工程静态投资的是()。A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费答案：A解析：该题主要考察的是：静态投资定义静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。

44、静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费， 以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。不宜用于水池、堤坝等水下接缝的不定型密封材料是（ ）。A.E 类硅酮密封膏B.丙烯酸类密封膏C.聚氨酯密封膏D.橡胶密封条答案：B解析：目前，常用的不定形密封材料有沥青嵌缝油膏、聚氯乙烯接缝膏、塑料油膏、丙烯酸类密封膏、聚氨酯密封膏、聚硫密封膏和硅酮密封膏等。丙烯酸类密封膏耐水性不算很好，不宜用于广场、公路、桥面等有交通来往的接缝中，也不用于水池、污水处理厂、灌溉系统、堤坝等水下接缝中。以下对CM承包模式特点的描述正确的是（）。A.有利于业主选择承包商B.有利于缩短建设工期

45、C.有利于控制工程造价D.有利于控制工程质量E.特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目答案：B,C,D,E解析：CM ( Construction Management)模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该 CM单位以承包商身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。CM模式特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目。采用CM模式，不仅有利于缩短工程项目建设周期，而且有利于控制工程质量和造价。下列可用于预应力钢筋混凝土施工的钢筋有（ ）。A.HPB235 钢筋B.HRB400 钢筋C.HRB335 钢筋D.HRB500 钢筋E.HPB300 钢筋答案：B,C,D解析：非预应力钢筋混凝土可选用HPB235、HRB335 和HRB400 钢筋，预应力钢筋混凝土则宜选用HRB500、HRB400 和HRB335 钢筋。