监理工程师预测试题7节.docx

《监理工程师预测试题7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师预测试题7节.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师预测试题7节监理工程师预测试题7节 第1节根据建设工程监理规范，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是 （ ）。A.组织审查和处理工程变更B.参与工程质量事故的调查C.组织整理工程项目的监理文件资料D.检查监理人员工作答案：B解析：2022版教材P102-106总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表:(1) 组织编制监理规划，审批监理实施细则;(2) 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员;(3) 组织审查施工组织设计、(专项)施工方案;(4) 签发工程开工令、暂停令和复工令;(5) 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算;(6) 调解建设单位与施工单位的合同争议，处

2、理工程索赔;(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收;(8) 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。 建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（ ）确定合同的效力。发包人确认工程师确认仲裁委员会人民法院正确答案：C建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2022）附录表中的“项目名称”是指（ ）的项目名称。A、建设工程B、单项工程C、分部工程D、分项工程答案：D解析：根据项目编码，应该是分项工程。某监理人承担了某水闸工程的施工监理工作。经过招标，发包人选择了甲、乙施工单位分别承担水闸的土建施工（以下简称

3、A 标段）和设备安装任务（以下简称B 标段），并按照水利水电工程标准施工招标文件（2022 年版）通用合同条款分别和甲、乙施工单位签订了施工安装合同。发包人与乙施工单位在合同中约定，B 标段所需的全部设备由发包人负责采购。乙施工单位不擅长计算机网络设备的安装，于是在征得发包人同意的情况下，将B 标段所含的计算机网络设备的安装任务分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1:发包人在采购B 标段的启闭机设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，发包人便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2:总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，

4、对A 标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3:监理工程师对B 标段进场的配电设备进行检验时，发现由发包人采购的部分设备不合格，发包人通知设备生产厂商对上述不合格设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。1.请画出发包人开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。2.在事件1 中，发包人将设备交由厂商安装的做法是否正确？为什么？3.在事件1 中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的

5、施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？4.在事件2 中，总监理工程师的做法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5.在事件3 中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索赔事件应如何应处理。答案：解析：问题1:发包人开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系见下图。问题2:事件1 中，不正确。发包人与设备生产厂商签订的供货和安装合同违反了与乙施工单位签订的施工合同的约定，属于违约行为。问题3：事件1 中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该对厂商的安装资质进行审查，符合要求，可以由厂商进行安装，总监理工程师应

6、协调发包人和乙施工单位进行相应的合同变更。若厂商安装资质不符合要求，总监理工程师应向发包人指出，仍由原施工单位安装。问题4:事件2 中，总监理工程师的做法正确。监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收，总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有怀疑时均可以要求重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误并支付承包人合理利润，经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。问题5:事件3 中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为发包人和丙施工单位没有合同关系。对该索赔事件应按下列程序和方法处理：(1) 丙施工单位通

7、过乙施工单位向监理单位提出索赔申请。(2)总监理工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用和工程延期，与乙施工单位和发包人协商后，总监理工程师对索赔费用和工程延期做出决定。(3)按时通知乙施工单位复工。某高等级公路工程开工里程50km,该工程包括路基、路面、桥梁、隧道等单位工程。通过公开招标,业主分别将桥梁工程、隧道工程和路基路面工程发包给了三家承包人,将该工程项目的施工监理工作委托给信通监理咨询公司。针对该工程特点和业主对工程的发包情况,总监理工程师提出了将现场监理机构组织结构设置成矩阵式和直线式两种方案供大家讨论。你若作为监理工程师,推荐采用哪种方案?为什么?请画出组织结构示意图。答案：解析：

8、监理工程师应推荐采用直线式的组织结构形式。因矩阵式组织结构形式虽然适合于大中型工程项目,具有较大的机动性,有利于解决复杂问题和加强各部门之间的协作,对于工程项目在地理位置上相对集中一些的工程来说较为适宜,便于部门之间的配合。而本工程是公路工程,业主将其分别发包给三家施工单位,他们之间签订有三份工程承包合同,矩阵式组织结构形式的纵向与横向之间的相互配合较为困难,不能发挥该组织结构形式的优点。直线制组织结构形式也适合于大中型工程项目,并且结构形式简单,职责分明,决策迅速,特别是在该工程有三份承包合同的情况下,可按合同段设置执行（协调）层,所以监理工程师宜推荐采用直线式的监理组织结构形式,如图5-8

9、所示。监理工程师预测试题7节 第2节工程中采用新工艺、新材料的，应有（ ）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见答案：B解析：根据标准设计施工总承包合同，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误答案：C,D,E解析：本题考查的是索赔管理。选项AB，可给予费用补偿，但不用延长工期；选项C，由于隐蔽工程的重新检查证明质量合格,则费用补偿，工期顺延；如检验质量不合格，则费用不

10、予补偿，不能延长工期。工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多 B.波动性大 C.隐蔽性 D.复杂性答案：C解析： 本题考查的是建设工程质量的形成过程及特点。质量隐蔽性。工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。根据IPD合同条件，任何一方提出的争议应提交到由（） 所组成的争议处理委员会协商解决。A.业主B.设计单位C.承包商D.工程师E.项目中立人答案：A,B,C,E解析：知识点:IPD合同模

11、式中争议处理委员会的组成。在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。2022版教材P167。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括()。A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主要施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E

12、.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面答案：B,C,E解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。划分施工段的原则包括：(1)同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过1015；(2)每个施工段内要有足够的工作面；(3)施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性；(4)施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求；(5)对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施

13、工。监理工程师预测试题7节 第3节根据民法通则，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：考核合同法律关系的构成。自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材P7。关于分包合同管理的说法，正确的有（ ）。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商

14、必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任答案：A,D,E解析：本题考查的是施工分包合同概述。选项B错误，不要求分包合同条款必须与施工合同条款一致，可以不同；选项C错误，监理人发给分包商的指令，必须得到承包商的同意才可实施。因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发()。A.费用索赔报审表B.工程暂停令C.工程款支付证书D.工程临时或最终延期报审表答案：C解析：2022教材P135-137因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设

15、单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发工程款支付证书。根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2022），下列属于项目监理机构设备监造的工作内容有（ ）。A.应对设备制造过程进行监督和检查B.对所有的零部件的制造工序应进行抽检C.应审核设备制造过程的检验结果D.应主持设备出厂验收E.检查和监督设备的装配过程答案：A,C,E解析：考核建设工程监理规范相关内容。选项B错误，对主要及关键零部件的制造工序应进行抽检；选项D错误，应参加设备整机性能检测、调试和出厂验收。项目监理机构接到工程质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，责成相关单位完成（）后，予以审核签认。A.技术论

16、证方案B.技术处理方案C.事故调查报告D.事故处理报告答案：B解析：本题考查的是工程质量事故处理。根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。监理工程师预测试题7节 第4节下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还B.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的，应取消其中标资格，并没收投标保证金C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容作出修改D.招标人应在签订合

17、同后的5日内退还中标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息答案：B,D解析：施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后应予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位答案：D解析：2022版教材P184-185施工单位对于质量缺陷的维修过程，监理单位应予监督，合格后应予以签认。下列关于施工专业分包合同索赔管理的表述正确的是（）。A.分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任时，分包人可以直接向监理人提交索赔报告B.分包人的合法权益受到损害起因于承包人应承担的义务时，监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告C.承包人在收到分包人索赔报告后14天内给予分包

18、人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据D.承包人认为分包人的索赔要求合理，应及时按照主合同规定的索赔程序，以分包人的名义向监理人递交索赔报告答案：B解析：索赔管理1、不论分包人的合法权益受到损害起因于发包人或监理人的责任，还是承包人应承担的义务，分包人的索赔只能通过承包人来完成，监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告。2、应由发包人承担责任的索赔事件（1）分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。（2）承包人在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。（3）如果认为分包人的索赔要求合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义向

19、监理人递交索赔报告。（4）承包人依据总包合同向监理人递交索赔意向通知和索赔报告要求分包人协助时，分包人应提供书面形式的相应资料。如果分包人未予积极配合，使得承包人涉及分包工程的索赔未获成功，则承包人可在应支付给分包人的工程款中，扣除本应获得的索赔款项中适当比例的部分，即承包人受到的损失向分包人索赔。（）是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。A.隐蔽工程验收B.工程预验收C.竣工结算D.工程竣工验收答案：D解析：考点:工程建设程序。工程竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。工程竣工验收合格后

20、，建设工程方可投入使用。工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是（ ）。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.作业规程答案：B解析：2022版教材P26-42质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息：第一层次文件的信息为质量手册；第二层次文件的信息为程序文件；第三层次文件的信息为作业文件。监理工程师预测试题7节 第5节下列选项中，工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括()。A.工程勘察方案的审查B.工程勘察过程控制C.工程设计成果审查D.工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查答案：C解析：2022版教材P180-184本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察过程中的服务

21、：工程勘察方案的审查；工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查；工程勘察过程控制；工程勘察成果审查。根据建设工程工程量清单计价规范GB505002022，某项目的招标工程量清单为10000立方米，投标人甲给出的分部分项工程综合单价为80元立方米，措施项目费为30万。管理费为10万。利润率为10%，规费费率为7%，税率为348%。则投标人甲给出的该项目综合单价为（）元立方米。A.9900B.12180C.13287D.13398答案：B解析：考点:工程量清单计价。项目综合单价=(1000080+300000)(1+7%)(1+348%)10000=12180元立方米。承包人的施工期从( )起

22、算。A.监理人发出的开工通知中写明的开工日B.办理征地拆迁C.施工合同签订之日D.工程接收证书中写明的竣工日开始答案：A解析：承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。#下列方法中，可用来确定资格预审合格者数量的有()。A.合格制B.有限数量制C.数量制D.符合制E.评审制答案：A,B解析：考点:资格预审办法。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中注明。在勘察设计招标中，国有资金占控股地

23、位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案：B解析：本题考查的是中标人的确定。选项A，招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。选项CD，此时招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依确定其他中标侯选人为中标人。监理工程师预测试题7节 第6节下列选项中，不属于投标文件编制依据的是()。A.监理大纲B.工程监理招标文件C.企业现有的设备资源D.国家及地方有关工程监理投标的

24、法律法规及政策答案：A解析：考点:建设工程监理投标工作内容。投标文件编制依据：(1)国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策；(2)工程监理招标文件；(3)企业现有的设备资源；(4)企业现有的人力及技术资源；(5)企业现有的管理资源。某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差( )周。A、均为1B、分别为2和1C、分别为4和1D、均为4答案：B解析：B的总时差= D总时差+B D时间间隔 D总时差=min(H总时差+DH时间间隔),(I总时差+ D I时间间隔) =min（3+0）,（0+1）=1其中：I是关键工作，总时差为0，D与I时间间隔 = 1 H总时差=min(

25、J总时差+HJ时间间隔),(K总时差+ H K时间间隔) =min（1+2）,（0+3）=3 建设工程监理规范规定，监理月报( )报送建设单位和本监理单位。A.由监理工程师编写，总监理工程师签认B.由总监理工程师组织编写，本单位的法人签认C.由总监理工程师组织编写，总监理工程师签认D.由专业监理工程师编写，总监理工程师签认 答案：C解析：监理月报由总监理工程师组织编写、签认后报送建设单位和本监理单位。关于抵押物的说法，正确的是（）。A.不能是第三人提供的财产B.只能是债务人提供的财产C.必须转移占有D.不必转移占有答案：D解析：1、抵押的概念 （1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有

26、的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。（2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。根据建设工程质量管理条例，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和（）检验等形式，对建设工程实施监理。A.等距B.随机C.平行D.抽样答案：C解析：考点:“建设工程质量管理条例工程监理单位的质量责任和义务”。建设工程质量管理条例第三十八条规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。因此，本题的正确答案为C。监理工程师预测试题7节 第7节由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或

27、是在检测过程中存在某种人为因素造成的直方图呈（ ）。A.折齿型B.孤岛型C.双峰型D.绝壁型答案：D解析：2022版教材P64-791) 折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。2) 左(或右)缓坡型主要是由于操作中对上限(或下限)控制太严造成的。3) 孤岛型是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。4) 双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。5) 绝壁型是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。下列费用中，属于工程量清单计价构成中其他项目费的有()。A.暂列金额B.材

28、料购置费C.财产保险费D.计日工E.专业工程暂估价答案：A,D,E解析：其他项目清单编制其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。其他项目清单应根据拟建工程的具体情况列项。暂列金额暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能得到的相应金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。暂估价暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。一般而言，为方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价则最好只是材料、工程设备费，以方便投标

29、人组价。对专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。计日工计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工适用的零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。为了获得合理的计日工单价，在计日工表中一定要尽可能把项目列全，并给出一个比较贴近实际的暂定数量。总承包服务费总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接剥等)；对供应的材料、设备提

30、供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理；对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。招标人应当预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的( )。A.工程技术环境B.工程管理环境C.工程作业环境D.周边环境答案：B解析：环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括工程的技术环境、作业环境、管理环境和周边环境。技术环境有工程地质、水文、气象等，作业环境有施工作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等，工程管理环境涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度等，周边环境有工程

31、邻近的地下管线、建(构)筑物等。某水电站枢纽工程，发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2022年版）签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划见下图（时间：月），各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。事件1：工作D开始后，由于发包人未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工0.5个月。停工造成承包人人员窝工损失6万元，施工机械台班闲置费10万元。为此，承包人提出延长工期0.5个月和增加费用16万元的费用补偿申请。事件2：工程进行到第11个月遭遇合同约定等级以上的特大暴雨，致使局部土体塌方，造成工作G和工作H实际进度拖后，同时造成施工人员窝工损失5万元、施工机械闲置损失10万元、

32、施工机械损坏损失20万元以及运送至施工现场的材料损害10万元，暴雨过后承包人按照监理人要求清理、修复施工场地，产生费用15万元。由于暴雨影响，到第15个月末，实际进度前锋线如上图所示。为此，承包人提出工程延期2个月和费用补偿60万元的索赔。1.指出图中所示施工总进度计划的关键路线及工作F、工作M的总时差和自由时差。2.针对事件1，项目监理机构应批推的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。事件1：工作D开始后，由于发包人未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工0.5个月。停工造成承包人人员窝工损失6万元，施工机械台班闲置费10万元。为此，承包人提出延长工期0.5个月和增加费用16万元的费用补偿申

33、请。3.根据图中所示前锋线，工作J和工作M的实际进度超前或拖后的吋间分别是多少？对总工期是否有影响？事件2：由于暴雨影响，到第15个月末，实际进度前锋线如上图所示。为此，承包人提出工程延期2个月和费用补偿60万元的索赔。4.事件2中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。事件2：工程进行到第11个月遭遇合同约定等级以上的特大暴雨，致使局部土体塌方，造成工作G和工作H实际进度拖后，同时造成施工人员窝工损失5万元、施工机械闲置损失10万元、施工机械损坏损失20万元以及运送至施工现场的材料损害10万元，暴雨过后承包人按照监理人要求清理、修复施工场地，产生费用15万元。由于暴雨影

34、响，到第15个月末，实际进度前锋线如上图所示。为此，承包人提出工程延期2个月和费用补偿60万元的索赔。答案：解析：问题1：关键路线：ACHIKP（124579101112）BEHIKP（或13579101112）。工作F的总时差为1个月，自由时差为0；工作M的总时差为4个月，自由时差为0。问题2：（1）不批准工程延期0.5个月的要求。理由：工作D不在关键路线上，暂停施工0.5个月，不影响总工期。（2）应批准费用补偿6+10=16（万元）的补偿要求。理由：未能按时提供施工图纸是发包人原因导致费用增加问题3：（1）工作J实际进度拖后1个月，不影响总工期。（2）工作M实际进度提前2个月，不影响总工期

35、。问题4：（1）应批准工程延期1个月。理由：特大暴雨为不可抗力（非承包人原因）；工作G实际进度拖后2个月，不影响总工期；工作H为关键工作（总时差为0），实际进度拖后1个月，影响工期1个月。（2）应批准费用补偿：25万元。理由：根据不可抗力造成损害的责任承担原则，施工人员窝工损失5万元、施工机械闲置损失10万元、施工机械损坏损失20万元应由由承包人承担；运送至施工现扬的材料损害10万元、承包人按照监理人要求清理、修复施工场地产生费用15万元由发包人承担。 下列选项中，属于大中型公用事业工程的有()。A.项目总投资额在3000万元以上供水、供电、供气、供热等市政工程项目B.项目总投资额在3000万元以上卫生、社会福利等项目C.项目总投资额在3000万元以上科技、教育、文化等项目D.项目总投资额在3000万元以上体育、旅游、商业等项目E.5万平方米以上的住宅建设工程 答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程监理的法律地位和责任。大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：供水、供电、供气、供热等市政工程项目；科技、教育、文化等项目；体育、旅游、商业等项目；卫生、社会福利等项目；其他公用事业项目。