监理工程师模拟试题9辑.docx

《监理工程师模拟试题9辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师模拟试题9辑.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师模拟试题9辑监理工程师模拟试题9辑 第1辑根据建设工程监理规范GBT 503192022，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。A.工程质量评估报告B.专项施工方案C.已批准的可行性研究报告D.监理月报答案：B解析：考点:监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据包括：已批准的建设工程监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计、(专项)施工方案。某施工单位承建一住宅楼小区工程的施工。该工程其中一个单体栋号(5号楼)建筑面积为15720m2，地下二层，地上十二(局部十七)层。建筑物占地面积为7413m2。东西向长8026m，南北向宽1876m

2、。基底相对标高为-5895m，+0000相对标高为5515m。在施工前，施工单位编制了各分部分项工程施工方案，其中包括住宅楼小区4号楼土方开挖施工方案。在该施工方案中确定的工期计划及施工机具计划见表2-1。土方开挖工期8天。1施工步骤及方法说明(1)开挖前应对施工现场地上障碍物和地下有关影响施工的各种管网清除和处理完毕。(2)根据开挖图，测量员撒好开挖上口灰线，测定地表标高，确定开挖深度。采用放坡大开挖法进行施工，按1：1进行放坡。(3)整个基坑呈长方形，先挖第一步表面渣土，第二步用挖土机一次挖至基底标高上30cm，再人工清土至基底标高，基底须清理平整。清理时由测量人员钉木桩，拉通线检查槽底平

3、面尺寸和标高。(4)按公司文明施工现场安全防护要求，对基坑上口边缘设12m高防护栏杆，栏杆内挂密目网。(5)进行第二步土方开挖时，马道留在基坑西南角，宽4m，坡度宜缓，满足运土车爬坡要求。从西向东进行土方施工。(6)基坑全部开挖后，应尽快进行垫层施工，尽量避免扰动基底。(7)基坑四周安全范围内无建筑物，故对边坡不加支撑，边坡上方也不得堆放土方和材料。(8)为防止现场和道路起尘污染环境，每班配备专用的水管在现场洒水。2施工顺序(1)根据现场实际情况，机械挖土顺序为由西向东开挖，为防止挖掘过程中扰动老土，机械挖土时坑底预留30cm左右用人工挖土至设计标高。(2)施工分层，根据基槽开挖深度、土质水位

4、等情况确定分两层开挖，第一层为从自然地平至一30，第二层为一30至设计标高以上30cm。在土方开挖施工完毕后，施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场，在项目经理的组织下进行了基坑验槽。在基坑验槽过程中，各方对基坑的各个重点位置进行了重点观察，未发现异常。最终，此次基坑验槽合格通过。该栋号施工至地上三层时，施工单位又进行了土方回填的工作。1土方开挖施工质量控制的要点是什么?2文中所述的基坑验槽工作有何不妥之处?3该施工单位进行土方回填工作的时候应当把握哪些施工质量控制要点?答案：解析：1土方开挖施工质量控制的要点主要有：检查挖土的标高、放坡、边坡稳定

5、状况、排水、土质等。具体包括： (1)核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高是否满足基础图设计和施工组织设计的要求，并检查边坡稳定状况，确保边坡安全。(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求。(3)核对有无破坏原状土结构或发生较大土质扰动的现象。(4)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及其相应的位置、深度、形状。2文中所述的基坑验槽工作有两处不妥：(1)文中所述“在项目经理的组织下进行了基坑验槽”不妥。基坑验槽，应当由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。(2)文中所述“施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等

6、相关单位的项目和生产负责人共赴现场”不妥。基坑验槽的工作应当由各单位项目和技术质量负责人参加。3施工单位进行土方回填工作的时候应当把握的施工质量控制要点包括：(1)回填土的材料符合设计和规范的规定。(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求。(3)基坑和室内的回填土，在夯实或压实后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求。(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（ ）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（

7、 ）天。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天答案：D解析：本题考查的是设计管理。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。监理工程师控制工程建设进度中，在施工阶段进度控制的任务包括（）。A.编制施工总进度计划，并控制其执行B.编制详细的出图计划，并控制其执行C.编制项目总进度计划D.施工现场条件调研和分析E.编制单位工程施工进度计划，并控制其执行答案：A,E解析：考点: “建设工程实施阶段进度控制

8、的主要任务”。监理工程师控制工程建设进度中，在施工阶段进度控制的任务包括, 编制施工总进度计划，并控制其执行；编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。所以，选项A、E符合题意。选项B属于设计阶段进度控制的任务。选项C、D均属于设计准备阶段进度控制的任务。因此，本题的正确答案为AE。关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D

9、.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任答案：B解析：禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）。材料设备采购从合同性质上可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承担合同E.融资租赁合同答案：A,D解析：知识点:材料设备采购招标特点。建设工程项目所需材料设备的采购，按标的物的特点可以分为买卖合同和加工承揽合同两大类。2022版教材P62。 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D

10、.项目不转移占有，抵押权自登记时设立 答案：D解析：考点:担保方式。担保期间，抵押物不转移占有，抵押权自登记之日起生效。监理工程师模拟试题9辑 第2辑设计方案评价时，评价指标和方法的选取，应当围绕着（）展开。A.技术先进性B.经济可行性C.社会环境影响D.可持续发展E.风险可控答案：B,C解析：考点:设计方案评选的方法。设计方案评价时，评价指标和方法的选取，应当围绕着技术可行性、经济可行性、社会环境影响展开。#根据合同法，以下属于缔约过失订立的合同情形有()。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.无权代理人订立的合同C.限制民事能力人订立的合同D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E

11、.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益答案：A,D解析：2022版教材P20-37当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：(1)假借订立合同，恶意进行磋商；(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；(3)有其他违背诚实信用原则的行为。某工程,建设单位和施工单位按建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了要求。会后,项目监理机构起草了会议纪要,由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理

12、工程师主持编制了监理规划,报送建设单位。事件2：施工过程中,由于施工单位遗失工程某部位设计图纸,施工人员凭经验施工,现场监理员发现时,该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师,总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算,该部位结构能够满足安全和使用功能的要求,设计单位电话告知建设单位,可以不作处理。事件3：由于事件2的发生,项目监理机构认为施工单位未按图施工,该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延,向项目监理机构提出了工程延期申请。事件4：主体结构施工时,由于发生不可抗力事件,造成施工现场用于工程的材料

13、损坏,导致经济损失和工期拖延,施工单位按程序提出了工期和费用索赔。事件5：施工单位为了确保安装质量,在施工组织设计原定检测计划的基础上,又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时,施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用,但被总监理工程师拒绝。1、指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。答案：解析：1、（1）不妥之处：总监理工程师主持召开第一次工地会议；正确做法：应由建设单位主持。（2）不妥之处：总监理工程师宣布授权；正确做法：应由建设单位宣布。（3）不妥之处：会议纪要直接发给有关单位；正确做法：各方会签后分发。（4）不妥之处：会后编制和报送监理规划；正确做法：应在第一次工地会议前

14、编制和报送。建筑安装工程费中的文明施工费包括（ ）。A.环境保护费B.冬雨期施工增加费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.特殊地区施工增加费答案：A,C解析：本题考核的是文明施工费的组成。建筑安装工程费中的文明施工费包括环境保护费、文明施工费、施工费、临时设施费、建筑工人实名制管理费。双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其()。A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间答案：B解析：考点:时标网络计划中时间参数的判定。在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间；以虚箭线表示虚

15、工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画；以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差)。某一级公路工程开工里程10公里，建设单位通过公开招标分别与甲施工单位和某监理单位订立了书面的施工合同与监理合同。经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位将部分工程分包给乙施工单位，并与之订立了分包合同。在合同履行中发生了以下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位根据监理服务内容、服务期限、工程项目组成、工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素，设置了二级监理机构，并确定了总监理工程师、驻地

16、监理工程师及专业监理工程师人选。事件2：在监理机构组建后，驻地监理工程师主持编制了该工程项目监理计划和监理细则。事件3：在施工合同约定的工程开工日前，建设单位主持召开了第一次工地会议，通报、检查、落实开工准备工作。事件4：在施工合同约定的工程开工日前，专业监理工程师主持召开了监理交底会，详细介绍了监理细则的相关内容。事件5：在第一次工地会议结束后，甲施工单位向建设单位提交了合同工程开工申请，建设单位对合同工程的开工条件进行了核查，认为具备开工条件，于是签发了合同工程开工令，并通知了项目监理机构。事件6：驻地监理工程师在审批甲施工单位提交的施工组织设计时，认为某段石方爆破工程危险性较大，要求甲施

17、工单位编制石方爆破工程专项施工方案。甲施工单位编制了专项施工方案，其总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全管理员，并将方案报送总监理工程师签认。事件7：施工过程中甲施工单位因资金困难，没有按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位于是向监理机构提出了支付申请。监理机构受理并经建设单位同意后，签发了支付证书。事件8：监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，即向其签发了整改通知，要求乙施工单位立即整改，并消除隐患。事件9：专业监理工程师在旁站时，发现某分项工程存在严重质量隐患，即向甲施工单位签发了工程暂停令，要求对该分项工程停工整

18、改，消除隐患。事件10：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在施工作业的一台关键设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向监理机构提出了工程延期的申请。2.事件2中，驻地监理工程师主持编制项目监理计划和监理细则是否正确？为什么？答案：解析：2.驻地监理工程师主持编制监理计划是不正确的。因为监理计划是由总监理工程师主持编制的。根据招标投标法，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（ ）。A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保C、书面同意从工程款中扣留履约保证金D、按招标文件规定提交工程款支付担保答案：B解析

19、：考点:评标、决标阶段的工作。招标投标法第 46 条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。选项 A，预付款担保，是承包人与发包人签订合同后，发包人向承包人支付预付款，承包人向发包人提交预付款担保。选项 D，工程款支付担保，是发包人向承包人提交的。参见教材 P35。监理工程师模拟试题9辑 第3辑设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长

20、工期答案：A解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；。（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。在建设工程目标系统中，（ ）通常采用定性分析方法。A.进度目标B.质量目标C.计划目标D.造价目标答案：B解析：本题考核的是定性分析与定量分析相结合。在建设工程目标系统中，质量目标通常采用定性分析方法，而造价、进

21、度目标可采用定量分析方法。项目的可行性研究直接影响项目的（ ）。A.决策质量和施工质量B.设计质量和施工质量C.施工质量和竣工验收质量D.决策质量和设计质量答案：D解析：参见教材 P2。关于建设工程监理的说法，错误的是()A、建设工程监理的行为主体是工程监理企业B、建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理C、建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同D、总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为答案：D解析：建设工程监理只能由具由相应资质的工程监理企业来开展，建设工程监理的行为主体是工程监理企业，这是我国建设工程监理制度的一项重要规定。建设工程监理不同于建设行政主管部门

22、的监督管理。后者的行为主体是政府部门，它具有明显的强制性，是行政性的监督管理。同样，总承包单位对分包单位的监督管理也不能视为建设工程监理。进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有( )A.承担货物装船前的一切费用B.承担货物装船后的一切费用C.负责租船或订舱，支付费用D.负责办理保险及支付保险费E.提供出口国有关方面签发的证件答案：B,C,D解析：考点:设备购置费的组成与计算。采用装运港船上交货价时，买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方;承担货物装船后的一切费用和风险;负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续;接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支

23、付货款。参见教材P28。按造价形成划分的建筑安装工程费，其他项目费包括（）。A.暂列金额B.工程设备暂估价C.计日工D.材料暂估价E.总承包服务费答案：A,C,E解析：考核按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。按造价形成划分的建筑安装工程费，其他项目费包括暂列金额、计日工、总承包服务费。参见教材P18。根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有()。A、工程设计的建议权B、工程项目质量、工期和费用的监督控制权C、施工承包单位的选定权D、工程设计变更的决定权E、工程项目协作单位协调工作的主持权答案：A,B,E解析：本题考查的是监理人执行监理业务可以行

24、使的权利。按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5)审核承包人索赔的权利。选项C、D，是委托人的权利。（本知识点新教材已经删除）监理工程师模拟试题9辑 第4辑下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的有（ ）。 A.提供的场地不能满足工程正常需要B.施工计划安排不周密导致相关作业脱节C.临

25、时停水、停电、断路D.不能及时向施工承包单位付款E.外单位临近工程施工干扰答案：A,D解析： （1）业主因素。所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商 付款等。 （2）勘察设计因素。施工图纸供应不及时、不配套等。 （3）施工技术因素。（4）自然环境因素。 （5）社会环境因素。外单位临近工程施工干扰；临时停水、停电、断路等。 （6）组织管理因素。计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节等。 （7）材料、设备因素。（8）资金因素。根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。A、由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作B

26、、由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C、由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D、非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E、非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作答案：A,B,C解析：本题考查的是监理合同的履行。选项D、E，属于监理的额外工作内容。看到善后、恢复、准备等字眼，应马上意识到是额外监理工作。（本知识点新教材已经删除）下列各项，不允许投标人自主报价的有（）。A.单价措施项目费B.总价措施项目费C.暂列金额D.暂估价E.计日工答案：B,C,D解析：本题考查投标报价审核方法。在五大清单及费用中，单价措施项目费和计日工，允许投标人自主报价。A. 多个起点节点 B. 多个

27、终点节点C. 工作代号重复 D. 存在循环回路 E. 节点编号有误答案：B,E解析：根据双代号网络图的绘图规则，本题图中的错误有：有两个终点节点；虚工作和箭头的节点编号数字小于箭尾节点编号的数字。（）应投保现场监理人员的意外伤害保险。A.业主B.监理人C.施工方D.设计方答案：B解析：因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由监理人自行负责。如果委托人投保的“建筑工程一切险”或“安装工程一切险”的被保险人中包括监理人，则监理人的物质损害也可从保险公司获得相应的赔偿。监理人应自行投保现场监理人员的意外伤害保险。因此，本题的正确答案为B。发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.

28、编制招标文件B.印刷招标文件C.招标人办公D.招标活动E.邮寄招标文件答案：B,E解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A：应用数理统计分析的方法 B：考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法 C：以功能重要程度来选择的方法 D：寻求价值较低对象的方法 E：按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法答案：A,B,D,E解析：教材P57-58。本题考查的是价值工程的应用。选项A，属于ABC分析法；选项B，属于因素分析法；选项C，属于强制确定法；选项D，属于价值指数法；

29、选项E，属于百分比分析法。监理工程师模拟试题9辑 第5辑某建设项目采取设计-施工总承包模式，由于施工图纸未按时提交造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商（）。A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B.应承担赶工费，但不需要想业主支付误期损失赔偿费C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需承担赶工费，也不需向业主支付误期损失赔偿费答案：A解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。由于本题中承包单位承揽了设计和施工任务，

30、所以由于施工图纸未按时提交属于承包单位自身原因，赶工费不予补偿；未能按合同工期完成所承包的任务，业主有权让承包单位支付误期损失赔偿费。监理工程师控制施工进度的工作内容有()A、编制施工总进度计划B、编制施工进度控制工作细则C、批准工程进度款的支付申请D、制订突发事件应急措施E、审批工程延期答案：A,B,C,E解析：监理工程师控制施工进度的工作内容主要有：编制施工进度控制工作细则；编制或审核施工进度计划；按年、季、月编制工程综合计划；下达工程开工令；协助承包单位实施进度计划；监督施工进度计划的实施；组织现场协调会；签发工程进度款支付凭证；审批工程延期；向业主提供进度报告；（11)督促承包单位整理

31、技术资料；(12）签署工程竣工报验单、提交质量评估报告；（13)整理工程进度资料；(14）工程移交。仅仅从为客户服务的角度,工程咨询的作用表现为以下几方面:( )。A为决策者提供科学合理的建议仅仅从为客户服务的角度，工程咨询的作用表现为以下几方面：（ ）。为决策者提供科学合理的建议保证工程的顺利实施为客户提供信息和先进技术发挥准仲裁人的作用促进国际间工程领域的交流和合作正确答案：ABCD根据建设工程监理规范GB/T 50319-2022，监理机构在安全生产管理方面的监理工作包括（ ）。A.核查施工机械和设施的安全许可验收手续B.审查施工单位报审的施工方案C.处置安全事故隐患D.对用于工程的材料

32、进行见证取样.平行检验E.验收施工单位报验的隐蔽工程.检验批.分项工程和分部工程答案：A,C解析：考核建设工程监理规范相关内容。安全生产管理的监理工作包括：审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况；审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；核查施工机械和设施的安全许可验收手续；审查施工单位报审的专项施工方案；处置安全事故隐患等。参见教材P54。 在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括（）A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格

33、上涨而增加的材料费用D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用E.承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用 答案：A,B,C解析：材料费的索赔包括以下几项：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申

34、请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（ ）万元。A、20B、22C、24D、32答案：A解析：本题考查的是不可抗力。不可抗力情况下，发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。可以索赔的费用为：16+4=20万元。#下列建设工程风险事件中，属于技术风险的有（）。A.设计规范应用不当B.施工方案不合理C.合同条款有遗漏D.施工设备供应不足E.施工安全措施不当答案：A,B,E解析：本题考查的是建设工程风险管理。根据建设工程风险初始清单表9-1，选项CD属于非技术风险。监理工程

35、师模拟试题9辑 第6辑招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7答案：C解析：本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退让投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案为C。（替换）分项工程，是分部工程的组成部分，一般可按（）进行划分。A.主要工种B.材料C.功能D.施工工艺E.设备类别答案：A,B,D,E解析：2022版教材P155-157分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。在项目监理机构内设立一些职能部门，将相应的监理职责和权力

36、交给职能部门，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级的项目监理机构组织形式的是（ ）。A.矩阵制组织形式B.直线制组织形式C.职能制组织形式D.直线职能制组织形式答案：C解析：本题考核的是职能制组织形式定义。职能制组织形式是在项目监理机构内设立一些职能部门，将相应的监理职责和权力交给职能部门，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级。编制建设工程监理规划需满足的要求是（）。A.基本构成内容和具体内容都具有针对性、指导性和可操作性B.基本构成内容和具体内容都应当力求统一C.基本构成内容应力求统一，具体内容应有针对性、指导性和可操作性D.基本构成内容应有针对性、指导性和可操作性，

37、具体内容应力求统一答案：C解析：考点:监理规划编写依据和要求。监理规划的基本构成内容应当力求统一，具体内容具有针对性、指导性和可操作性。(2022年)在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复，并减少进一步的损失的计划是（）。A.应急计划B.恢复计划C.灾难计划D.预防计划答案：A解析：本题考核损失控制计划的概念。建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。A、取最大值错位相减累加数列 B、错位相减累加数列取最大值 C、累加数列错位相减取最大值 D、累加数列取最大值错位相减答案：C解析：本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列

38、错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。参见教材P31。(2022年真题)建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖答案：A,B,C,E解析：本题考查的是材料设备采购合同的分

39、类。非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。监理工程师模拟试题9辑 第7辑生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从（）中支付A.建筑安装工程费B.设备及工、器具购置费C.建设单位管理费D.生产准备费答案：D解析：2022版教材P31-35与未来企业生产经营有关的其他费用包括：联合试运转费用；生产准备费用；办公和生活家具购置费。其中，生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。费用内容包括：(1)生产职工培训费。自行培训、委托其他单位

40、培训人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、学习资料费、学费、劳动保护费；(2)生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。标准施工合同中给出的合同附件格式不包括（ ）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金答案：D解析：2022版教材P89-90本题考核的是合同附件格式。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。关于定标的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确

41、定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：2022版教材P45本题考查的是招标程序。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订施工合同。公路工程质量检验评定中分项工程质量检验关键项目的合格率不低于（）。 A.80%B.85%C.90%D.95%答案：D解析：本题考查的是质量评定与验收。交工验收中分项工程的关键项目的合格率不低于95%（机电工程为100%），否则该检查项目

42、为不合格。一般项目的合格率不低于80%，否则该检查项目为不合格。合同段工程质量等级评定：大于等于75分为合格，否则不合格。下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函答案：D解析：2022版教材P66招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容.根据建设工程监理规范，专业监理工程师应履行的职责有（）。?A、审批监理实施细则B、组织审核分包单位资质C、检查进场的工程材料、配构件、设备的质量D、处置发现的质量问

43、题和安全事故隐患E、参与工程变更的审查和处理答案：C,D,E解析：考点:项目监理机构各类人员基本职责。专业监理工程师职责：（1）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；（2）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；（3）参与审核分包单位资格；（4）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（5）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；（6）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；（7）处置发现的质量问题和安全事故隐患；（8）进行工程计量；（9）参与工程变更的审查和处理；（10）组织编写监理日志，参与编写监理月报；（11）收集、汇总、参与

44、整理监理文件资料；（12）参与工程竣工预验收和竣工验收。参见教材P117。某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。A.工期和经济损失均由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期答案：A解析：本题考查的是施工质量管理。监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照

45、执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。监理工程师模拟试题9辑 第8辑某工程双代号时标网络计划进行到第30天和第70天时，检査其实际进度绘制的前锋线如下图 所示，由此可得正确的结论有( )。A.第30天检査时，工作C实际进度提前10天，不影响总工期B.第30天检查时，工作D实际进度正常，不影响总工期C.第70天检査时，工作G实际进度拖后10天，影响总工期D.第70天检査时，工作F实际进度拖后10天，不影响总工期E.第70天检査

46、时，工作H实际进度正常，不影响总工期答案：B,C,E解析：考点:前锋线比较法。选项A，第30天检查时，工作C实际进度拖后10天;选项D，第70天检查时，工作F实际进度拖后10天，影响总工期。参见教材P101。关于施工准备阶段安全监理临时码头和栈桥，栈桥和栈桥码头的设计应考虑自重荷载、车辆荷载、波浪力、风力、水流力、船舶系靠力及漂浮物、腐蚀等，并应按（）可能出现的最不利荷载组合进行验算。A.可研期 B.设计期 C.施工期 D.运营期答案：C解析：本题考查的是施工准备阶段安全监理要点。关于施工准备阶段安全监理临时码头和栈桥，栈桥和栈桥码头的设计应考虑自重荷载、车辆荷载、波浪力、风力、水流力、船舶系

47、靠力及漂浮物、腐蚀等，并应按施工期可能出现的最不利荷载组合进行验算。 从国际工程市场的发展情况看，工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司( )。A 与业主通过签订PArtnering协议建立伙伴关系，为其提供长期咨询服务B 与国际大财团或金融机构紧密联系，通过项目融资取得工程咨询业务C与工程设备、材料供应商组成联合体，向业主提供设备、材料及咨询服务D. 与工程设计单位组成联合体，承接工程设计任务正确答案：B根据标准设计施工总承包合同，关于竣工后试验的说法，错误的有（ ）。A.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验B.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行C.发包人应将竣工后试验的日期提前21天

48、通知承包人D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行答案：B,D解析：2022版教材P136-137竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，故选项B错误。经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书，故选项D错误。凡征占地面积在（ ）以上或者挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书;其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。A.1hm2B.2hm2C.5000D.8000答案：A解析：凡征占地面积在1hm2(即10000m2)以上或者挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书;其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。监理工程师注册时，不予注册的情形有（）。A.以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的B.在两个或两个以上单位申请注册的C.已与聘用单位解除劳动关系的D.聘用单位被吊销营业执照的E.未达到监理工程师继续教育要求的答案：A,B,E解析：考点:监理工程师资格考试和注册。申请人有下列情形之一的，不予初始注册、延续注册或者变更注册：(1