2022建筑钢材买卖合同6篇.docx

《2022建筑钢材买卖合同6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑钢材买卖合同6篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑钢材买卖合同6篇建筑钢材买卖合同1一、双方当事人供方：（以下简称甲方）签订地点：需方：（以下简称乙方）签订时间：二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必需符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。三、交（提）货地点、方式：送到厂。四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3左右按收到材料过磅重量计算货款。六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需

2、方供应异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需刚好作出回应和处理，并担当相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。九、解决合同纠纷的方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一样，可向合同签订地人民法院起诉。十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑钢材买卖合同2买方：_（下称甲方）

3、卖方：_（下称乙方）地址：_ 地址：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_电子邮箱：_ 电子邮箱：_甲乙双方经充分协商，本着自愿及同等互利的原则，订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量1名称、品种、规格：_ （应注明产品的牌号或商标）。2质量，按下列第_项执行：（1）根据_标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准代号、编号和标准名称等）。（2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。（3）按双方商定要求执行，详细为：_（应详细约定产品质量要求）。其次条数量和计量单位、计量方法1数量：_ 。2计量单位和方法：_。3交货数量的正负尾差、合理磅差和在

4、途自然增（减）量规定及计算方法：_。第三条包装方式和包装品的处理：_（应尽可能注明所采纳的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应详细可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。）。第四条交货方式：1交货时间：_。2交货地点：_。3运输方式：_（注明由谁负责代办运输）。4保 险：_（按状况约定由谁负责投保并详细规定投保金额和投保险种）。5与买卖相关的单证的转移：_。第五条验收：1验收时间：_。2验收方式：_（如采纳抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例）。3验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进行检验。第六条价格与货款支付：1单价：_； 总价：_（明确币种及大写）。2货款

5、支付：货款的支付时间：_；货款的支付方式：_；运杂费和其它费用的支付时间及方式：_。3预付货款：_（依据须要确定是否须要预付货款及金额、预付时间）。第七条提出异议的时间和方法：1甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议； 在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未刚好提出异 议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。2甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异

6、议和处理看法。第八条甲方违约责任：（1）甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_违约金。（2）甲方未按合同约定的时间和要求供应有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付 违约金；如_日内仍不能供应的，按中途退货处理。（3）甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并担当 乙方实际支付的代为保管、保养的费用。（4）甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。（5）甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应担当因此给乙方造成的损失。（

7、6）甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受到的实际损失。（7）其它约定：_。第九条乙方的违约责任：（1）乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_的违约金。（2）乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应依据详细状况，由乙方负责包换或包 修，并担当修理、调换或退货而支付的实际费用。（3）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失 的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货 物损坏或灭

8、失的，由乙方负责赔偿。（4）乙方逾期交货的，应根据逾期交货金额每日万分之_计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭遇的损失。如逾期超过_日，甲 方有权终止合同并可就遭遇的损失向乙方索赔。（5）乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不 善而发生的损失，均应由乙方担当。（6）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应担当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。（7）乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，甲方可拒

9、绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍须要货物的，乙方应按数补交，并担当逾期交货责任；甲方不再须要货物 的，应在接到乙方通知后_日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的， 视为同意乙方发货。（8）其它：_。第十条不行抗力：任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应在不行抗力事务结束后_日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不行抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免 予担当违约责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交_仲裁委员会，根据申请仲裁时该会实行的仲

10、裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条附加条款：_。第十三条其它事项：1按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_日内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。2约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获 得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造 成的损失。3本合同自_年_月_日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。4合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规

11、定，补充规定与本合同具有同等效力。5双方来往函件，根据合同规定的地址或传真号码以_方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的_日内书面通知对方，否 则，应担当相应责任。6本合同正本一式_份，双方各执_份；合同副本一式_份，分送_等单位。甲方：_授权代表或托付代理人：_（签字）乙方：_授权代表或托付代理人：_（签字）本合同于_年_月_日订立于_（地点）。建筑钢材买卖合同3甲方(卖方)：_居处：_电话：_甲方法定代表人：_甲方托付代理人：_乙方(买方)：_居处：_电话：_乙方法定代表人：_乙方托付代理人：_合同履行地：_依据中华人民共和国民法典及有关规定，甲、乙双方本着同等、互利

12、、互惠的原则，就乙方向甲方选购钢材事宜达成如下协议：第一条乙方工程的地点及名称：_。其次条乙方因工程须要，自(公历)_年_月_日至_年_月_日止，不定时、多批次向甲方选购钢材，总需货量约_吨。第三条乙方工程日期：自(公历)_年_月_日起至_年_月_日完工。第四条交易方式1.在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切职务行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特殊授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需选购钢材的详细品名、规格、数量等，甲方应当根据乙方的订货通

13、知在天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特别缘由无法刚好送达的，甲方应刚好通知乙方;3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;4.前两个月甲方的送货量只限定在吨吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。第五条钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，其他按国家标准理算。第六条钢材的价格：按送货时，当地优质钢价每吨加元。第七条交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。运输费用由担当。第八

14、条质量要求、技术标准：甲方所供钢材必需符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。第九条验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可运用。未经检测乙方投入运用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后刚好将该批钢材退回并于小时内(法定节假日除外)刚好供应合格产品，由此产生的费用由甲方担当。第十条结算及付款方式1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此吨款项乙方可于合同终止前最终个月(即：年月日起至年月日)内予以结清，乙方同意

15、赐予甲方每个月元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月日)同货款一同结算;2.对于甲方最初个月(即年月与年月)所送钢材之货款，除甲方同意赐予乙方延期结款的吨货款外，乙方应于送货之日起个月内予以结清其余货款;3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并要求甲方予以送货的，乙方应于该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算;4.付款方式：。第十一条违约责任1.若乙方对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的吨钢材货款外)未在送货之日起个月内予以结清，甲方可终止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之吨货款及前述第十条第一款之补偿金)

16、每日计算逾期违约金;2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前日通知甲方，并于通知到达甲方之日起日内向甲方付清全部货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项的违约金;3.因甲方所供应钢材不合格，并且没有刚好予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款的违约金;4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并起先按所欠款项每日向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同接着履行;若乙方逾期付款达到日，甲方有权单方终止合同，乙方须于终止合同之日起日内，予以结清全部款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日向甲方支付逾期违约金;5.因不行抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合

17、同。乙方应于合同终止之日起日内向甲方结清全部款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的的逾期违约金;6.乙方每个约定结算月应根据第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于_日内付清全部货款，若逾期，则每逾期一天按所欠货款总额向甲方支付逾期违约金。第十二条纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向人民法院起诉。第十三条其他约定事项1.约定钢材厂家为：_等厂家;2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至其次个结算日计为一个约定结算月;此后以此类推。3.每月_日作为结算日;本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字和

18、盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。甲方单位(章)_乙方单位(章)_甲方托付代理人：_乙方托付代理人：_代理人身份证号码：_代理人身份证号码：_电话：_电话：_甲方单位开户行：_乙方单位开户行：_账号：_账号：_年_月_日_年_月_日附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各托付代理人的单位证明各一份。建筑钢材买卖合同4供货方： (以下简称供方)需货方： (以下简称需方)依据中华人民共和国合同法之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：一、供货内容：需方为满意建筑工程的须要，约于_年_月_日至_年_月_日止，向供方购买螺纹钢、

19、线材、圆钢等建筑用钢，不少于_吨，规格、品种以工程施工实际状况为准。合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于_ _。二、订价方式：供需双方依据钢筋进场当日_市场同规格行情价每吨加价_元确定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_%开具，货到场地由需方支配工地负责吊卸。三、质量标准：供方按国家相关质量标准供应建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式：需方应提前半个月向供方供应需方工程钢材半月到一月内运用安排，作为供方拟定钢材供货安排依据。需方指定 (身份证号码： ，电话： )为需方货物接收人，负责供方全部到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将

20、指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间，需方将实际施工所须要的产品名称、规格、品种和数量具体开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-mail： ，传真 。接到需方三天内需求清单后，供方应刚好将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应马上电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算(磅差0

21、.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。8、供方指定_、_为对账人，(其中一人即可)，需方指定_、_为对账人，(其中一人即可)。五、验收方法：1、供方供应每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。2、钢筋表观质量应当符合国家标准。3、钢材到场24小时内，需方必需对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发觉问题应在24小时内电话通知供方参加复检，并对到场钢材妥当保管;供方在接到电话通知后48小时内未参加复检视为默许需方提出的异议和处理

22、看法。4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方担当。5、钢材到场应先检后用，供方对于需方运用、保管、保养钢材不善造成的全部质量问题、数量问题不担当任何责任。六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满_个月的二天内全额付清上述_吨货款，此后每满_吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。七、有关责任：1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批

23、次钢材货款总额10%的违约金，并担当由此产生的一切费用并赔偿供方损失。2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满意需方需求。3、需方须要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交

24、于供方。6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行选购，供方还应向需方支付不能交货部分的货货款总值10%的违约金。7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供方应无条件退换并担当退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之_赔付供方，超过一个月，需方应担当逾期支付货款总额_%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之_的违约金，从逾期之日起先计，该违约金不封顶。八、不行抗力：任何一方由于不行抗力(只限于斗争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法

25、履行时，应刚好向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并依据实际状况可部分或全部免予担当违约责任。九、解决合同纠纷的方式：本合同假如发生纠纷，当事人应当刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可向_方所在地人民法院起诉。十、其它条款：双方供应的电话、联系方式必需真实有效，长期处在畅通状态。十一、本合同自签订之日起生效：合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。供货方：盖章 需货方：盖章法

26、人代表： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 年 月 日附履行该合同双方固定联系地址：甲方：地址：邮编：电话：传真：乙方：地址：邮编：电话：传真：建筑钢材买卖合同5买受方：_出卖方：_工程名称：_依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，依照同等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一样，订立本合同。第一条钢材的规格、数量、价格本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生改变，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。其次条合同价款及支付2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。2.2支付方式：出

27、卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，其次次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。2.3交货地点：本项目工程工地。2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。第三条计量3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面托付人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。第四条供应时间和地点4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。第五条其他约定事项5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负

28、责。5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务6.1买受方的义务6.1.1按合同约定支付价款。6.1.2完成钢筋供应前的打算工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。6.2出卖方的义务6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。6.2.2按时供应钢筋，供应所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。6.2.3在钢筋供应过程中因特别状况而不能接着正常供应时，应自状况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理方法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方担当责任。第七条违约责任7.1买受方的违约责任7

29、.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。7.2出卖方的违约责任7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。7.3违约方担当给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。第八条争议的解决方式8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不行抗力9.1不行抗力的范围包括：斗争和国家宣布的严峻自然灾难。9.2一方因不行抗力无法履行合同时，不担当违约责任，但应刚好通知对方。9.3一方延迟履行合同发生不行抗力的，不能

30、免除其违约责任。第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文买受方：(公章)成都建工集团总公司托付代理人：_电话：_开户行：_账号：_出卖方：(公章)_销售部托付代理人：_电话：_开户行：_账号：_合同签订日期：_年_月_日建筑钢材买卖合同620xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订钢材购销合同，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该

31、厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某接连付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂托付律师代理诉讼。我们接受托付后，经周密调查，驾驭Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由信任他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司

32、，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款担当共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务担当共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。因双方考虑各自由本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺当实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。