2022设备安装施工合同.docx

《2022设备安装施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022设备安装施工合同.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022设备安装施工合同设备安装施工合同1建设单位：（甲方）承包单位：（乙方）依据供应的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺，经协商，（简称甲方）将其生产车间安装工程承包给（简称乙方）。为明确双方责任，确保工程质量，实现工程进度目标，限制工程造价，根据建筑安装承包合同条列的原则，结合本工程的详细状况，双方本着自愿、同等、互利的原则，经过充分协商，在取得一样看法的基础上，签订本合同，以便共同遵守执行。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围和内容.1生产车间项目车间内主体设备、协助设备、工艺管道的安装与配套工程。.2生产车间钢平台制作、安装等工程。

2、.3本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。.4车间管道连接至相连的公用管道。.5压力容器安装修理告之手续的办理。上述安装工程包括帮助联动试车。设备、材料的分工：详见附件二。其次条工程计价方法及合同价款设计变更、现场工程量增减的签证，均需甲方认可，方可在竣工结算时按实列入总造价。工程计价本次工程为化工建设项目，质量要求为合格工程，质量标准依据工程实际，按国家、化工部等有关规范标准执行。2.焊接管道X光片费按40元/张计（包括全部费用及税金），拍片费用和检监费用由甲方担当。.2本工程计价方式为：F20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套（包括与主设备配套的协助设备：如高位槽、计

3、量罐、冷凝器、分别器、冷却塔、输送泵、接收罐等）的车间内外工艺管道所需的的管道连接，主辅设备安装一次性按六万元人民币总包，钢平台以1000元/吨计算。.3本工程合同暂定价：八万元（其中甲供设备、主材工程量约一百万元）。第三条工期开工日期：某年月日竣工日期：某年月日单机试车完毕，具备联动试车条件。由于不行抗力的自然因素及非乙方缘由，经报甲方确认后，本项目工程顺应延期。第四条工程款的支付本合同签订生效后，乙方机具，人员进场七天内，甲方向乙方支付2万元的预付款，主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款，其余工程款在甲方审核认可后，一个星期内完成结算手续和付款，付款至总结算价的95%，其余5%留着质

4、量保证金，待3个月后无施工质量问题7天内一次结清。单机试车完毕，具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量，乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书，施工决算书必需符合有关规定和合同，提交甲方审核，甲方在一个月内审核完毕，拿出审核看法，否则视为甲方对乙方结算书的认可，待双方认可后一周内结算手续。第五条图纸、设计变更、技术资料甲方交给乙方的施工图及其它资料，双方均视为可以据此施工的有效文件。乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格（也包括口头叙述）泄露转让给第三方，如有违反将依法追究乙方责任。甲方供应给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份，其中一份作为竣工

5、图，其它全部图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。由于某种缘由甲方须要设计变更时，应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单，乙方应仔细主动协作，如需变更内容未施工，应刚好按变更要求来施工。在施工中乙方发觉施工图有误应刚好向甲方提出，甲方应在24小时内给与答复，以免造成材料积压、停工、窝工。由于非乙方缘由造成返工，返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费。第六条工程施工质量乙方必需严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准（按化工部标准等有关国家标准进行验收）。在施工过程中，如发觉乙方无实力按期、按合同规定的质量要求完成或工作看法恶劣或协作作风差，经二次书面警告仍未有明显改

6、正，乙方无故停工或严峻影响工程的质量、工期时，业主有权解除本合同，并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。乙方必需接受甲方检查、监督。本工程质量必需合格。第七条平安管理平安：乙方应仔细学习甲方厂内有关规章制度，遵守甲方厂纪厂规。乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施。施工现场发生的平安事故，甲方一概不负责任，由方自行负责。在施工过程中严格按各种设备去运用平安要求，如由于乙方缘由造成设备损坏的，乙方应按实赔偿，并担当因此发生的后果。乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方供应平安保卫措施，经甲方比准后实施。乙方必需严格遵守甲方平安生产，防火管理的各项规定，接受甲方督促。乙方

7、在施工期间必需严格按国家有关规定做好平安生产工作，其间发生平安事故，一切损失由乙方负责。第八条双方责任甲方现责任8.甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。8.在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标限制点，为乙方在施工时创建条件。8.甲方指派为驻现场总代表，负责处理施工日常事务，对工程量及施工进度进行监督，负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。8.负责对施工人员进行进入甲方厂区内平安、保卫教化、帮助乙方做好现场平安、保卫工作，负责施工动土、动火手续。 乙方负责8.乙方对已完工工程负责保管好，爱护期间如乙方发生损坏，乙方自费予以修复。8.为本项目经理，共用履行本

8、合同的各项规定。.3乙方在施工过程中必需按图和甲方工艺要求施工，听从甲方施工管理人员的监督和和指导。.4依据协议规定必需甲方供应材料，乙方依据工程进度提前叁天书面通知甲方购买，特别材料必需提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的，由乙方负责，如由甲方缘由造成供料不刚好，造成乙方比较严峻的停工，损失由双方协商解决。详细参见供应协议。第九条违约与奖罚工期奖罚：在保证质量前提下，乙方需按合同工期（包括经甲方签证的顺延时间）完成，由乙方缘由未按期完工，工期延期违约金按500元计算。本合同签订后，除不行抗力的缘由外，双方务必严格遵守，全面履行，双方都不得随意变更或推翻合同，任何一方违反合同均

9、应担当违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。第十条其他合同纠纷按经济合同法有关条款处理。本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协商解决，如协商不成，任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解，可向连云港市人民法院起诉。为尽事宜，双方协商解决。本合同共肆份，双方各执贰份，自合同盖章之日起生效，工程全部完成，按合同规定保质期满，财务结清后自然失效（保密协议仍旧有效）。甲方：地址：法人代表：联系人：（或授权代表）电话：开户银行：帐号：乙方：地址：法人代表：联系人：（或授权代表）电话：开户行：合同签订日期：设备安装施工合同2发包方：xx有限公司 （以下简称甲方）承包方：xx安装有限公司 （以下简称乙方）

10、甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务托付给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。第一条 工程概况1.1 工程名称：石英砂加工一线电气安装。1.2 工程地点：1.3 工程内容：详见合同附件。1.4 承包内容及方式：包安装、包验收及全部协助材料。1.5 工程性质：设备材料的安装施工工程。1.6 安装工期：l.6.1 安装工程开工日期：1.6.2 安装工程竣工日期：其次条 合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。第三条 标准和适用法律3.1 运用标准

11、和规范：施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。3.2 适用法律法规：中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及规范性文件。第四条 图纸及技术资料4.1 图纸保密要求：发包方所供应的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后刚好把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%担当违约责任。4.2 发包方供应资料：本施工工程所需发包方供应的相关资料和图纸，承包方可依据现场状况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包

12、方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。4.3 承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必需符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。第五条 甲、乙双方授权工地代表5.l 发包方授权工地代表：根据合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。5.2 承包方授权工地代表：根据合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。5.3 甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参与例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程

13、师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周安排。发包方、监理对质量、进度作出点评。第六条 双方责任：发包方：1、负责工程线路途行协调工作。2、负责本工程质量、施工平安、进度的检查监督工作，并帮助承包方做好隐藏工程的签证工作。3、刚好按承包方申请的验收时间进行工程验收。4、负责开工前对承包方项目负责人的技术交底工作。承包方：1、按国家城乡电网建设与改造工程管理规定；电力建设工程施工技术管理导则及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。2、制订本工程施工组织设计、做好工程安排进度、工程各种施工记录。3、承包方应严格执行国务院颁发的建设工程平安生产管理条例、农村

14、电网建设与改造工程施工现场平安措施管理方法及有关平安规程、规定的要求，切实做好施工中的平安工作，加强施工中的平安防范措施。如承包方在施工中发生一切担心全的事故，应由承包方本身负责。4、承包方应负责全部材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的缘由造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。5、负责供应所供设备材料的合格证明及相关文件资料。6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。7、承包方应主动协作发包方组织的施工质量及平安检查，对发包方提出的整改看法必需刚好落实、整改。8、刚好供应上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。9、 承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费

15、，价格按供水、供电公司的价格执行。第七条 暂停施工、中止施工或重新分包7.1 假如因承包方工程质量或工程进度不能满意发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥当爱护已完工程，实施处理看法后提出复工要求，发包方批准后方可接着施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行复原施工。7.2 终止施工或重新分包：假如因承包方工程质量或工程进度不能满意发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身缘由确定无法满意合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给第三方。第八条 工期延误若合同的任一方由于不行抗力的缘由，即双方不能限制的事务发生，

16、如斗争、地震及其它的不行抗力等缘由影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事务的持续时间相等。第九条 工期提前依据工程实际状况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。第十条 安装质量和质量检查10.1工程质量10.1.1 承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。10.1.2 发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。10.2 质量检查：发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。第十一

17、条 隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐藏和中间验收24小时前通知发包方代表参与，通知内容包括承包方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方打算验收记录，阅历收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐藏并视为发包方认可。第十二条 安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。第十三条 重新检验发包方代表提出对隐藏工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发

18、包方担当重新检验的工程费用；检验不合格，承包方担当发生的费用并应马上无偿进行修复。第十四条 合同价款及调整14.1 本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（￥480000.00）。14.2 当有以下状况之一时，可作价款调整。14.2.1 本合同规定之外的工程内容增减。14.2.2 本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。14.2.3 发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。第十五条 工程款支付及工程价格结算15.1 该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实

19、际结算总金额的90%；15.2 留结算总金额10作为质保金，质保期自调试合格满一年后无发觉质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。第十六条 设计变更16.1 发包方或设备供应商供应的设计变更，必需经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。16.2 承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因须要应由承包方提出详细书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。第十七条 竣工验收及工程保修17.1 本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，全部验收报告均应由承包方供应检测数据，并由发包方进行复检验收。17.2

20、承包方依据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告。17.3 发包方代表收到竣工验收报告后，应在10日内组织有关部门验收。17.4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为年，自该生产线正常投产之日起计算满一年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。第十八条 解决争议的方法18.1 甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。1

21、8.2 发生争议后，除出现下列状况外，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好己完工程：18.2.1 合同确己无法履行。18.2.2 双方协议停止施工。18.2.3 调解要求停止施工，且为双方接受。18.2.4 法院要求停止施工。第十九条 违约19.1甲、乙双方约定，违约应担当以下经济责任：19.1.1 发包方代表不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际

22、损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方担当上述违约责任后，仍应接着履行合同。19.2 在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应担当违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。19.3 承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。其次十条 索赔当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：20.1 有正值索赔理由，具有索赔事务发生时的有关证据。20.2 索赔事务发生后20个工作日内，索赔方

23、向责任方发出要求索赔的通知。20.3 责任方在接到索赔通知后20个工作日内赐予 确认，或要求供应进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未赐予答复，应视为该项索赔已经 确认。其次十一条 平安施工21.1 承包方按有关规定，实行严格的平安措施，施工人员必需带好平安劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的平安事故由发包方负责，承包方责任造成的平安事故由承包方负责并担当因此发生的一切费用，第三方责任造成的平安事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。21.2 发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定马上上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。21.3 承包方在施工过程中必需接受发包方现场平

24、安调度的协调、管理，并协作相关施工单位主动完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除。其次十二条 保险22.1 发包方负责施工现场发包方供应的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。22.2 承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。其次十三条 合同的生效及终止23.1 本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。23.2 本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。其次十四条 合同份数本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。其次十五条 其它25.l 本合同未尽事宜，另行协商解决。25.2 合同附件一为本合同

25、的组成部分。发包方： 承包方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：签约日期： 年 月 日 日期： 年 月 日设备安装施工合同3甲方：建设单位(以下简称甲方)乙方：施工单位：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目1.工程名称：2.工程内容：a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面单面，维护墙。b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆

26、、墙面加固。c.材料的规格墙面、屋顶彩板厚度=0.476mm房面水平支撑：1143cm焊管细杆：114壁厚3cm墙面剪刀叉：16的圆钢墙面套管：32镀锌焊管140402.020注：(全部钢制结构必需刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作)3.工程单价及造价：单价为208元/m2(不含税)，其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、平安措施费、劳保等费用，详细结算按甲方现场实际收方结算。4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后，一次性付清全部余款其次条工程质保该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金

27、;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。第三条施工工期及施工措施1、合同签订后，甲方基础工程完成后刚好通知乙方，乙方马上进场施工，工期为30天，除不行抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。第四条甲方责任和义务1、甲方派2、甲方刚好协调在施工中出现的各种疑难问题。3、甲方给乙方供应住宿、用电、用水及施工场地。第五条乙方责任和义务1、乙方派为现场负责人，联系电话2、乙方严格根据规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到平安生产，若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。3、乙方实行有效措施保证按合同工期完成施工任

28、务。4、乙方在施工中应刚好清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。第六条工程验收1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。2、乙方完成施工后，甲方在10天之内进行工程验收。第七条其他1、本合同未尽事宜，经双方协商后，另签补充协议，并与本合同具有同等法律效力2、本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同双方签字盖章后生效。3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。4、除本合同外另增加的部分，按本合同单价计算。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日设备安装施工合同4甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工

29、程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程详细状况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。其次条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采纳综合单价的承包方式。假如实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满足，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。2.2合同单价：见后附工程量清单单价，假如甲方发觉乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。2.3本合

30、同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何状况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具运用费、生产工具运用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动爱护费、生活水电费、平安文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或示意发生的全部费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包

31、括但不限于以下施工工序：母线、限制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化限制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。第五条：项目经理与技术负责人51乙方委派的担当驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。52乙方施工队

32、长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特别状况，必需更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的托付变更手续。53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。第六条：工程质量61乙方必需按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，细心施工，工程质量必需达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价12%的经济惩罚。62乙方帮助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方协作。63乙方应协作甲方

33、做好贯标工作。应根据甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康平安管理体系标准的工作要求，刚好精确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第七条：协作与协作71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方支配其他施工队伍运用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件听从，并为其他施工队伍供应便利，主动做好协作工作。72为保证工程按安排顺当进行，乙

34、方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各协作施工队之间的联系和协作。乙方应无条件听从并不向甲方索取任何费用。73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。75为规范管理，乙方进场后必需把全部进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的全部人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对全部人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农夫工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员干脆代发工资。尽管甲方对上述人员进

35、行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应当担当的一切责任和费用。第八条：月计价（结算）及拨款81本合同工程每月2030日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部依据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量限制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设

36、工程工程量清单计价规范（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的全部费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。82乙方在进行当月计价结算前，必需先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、安排及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。84为了爱护民工的.权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方

37、发放，当甲方认为有必要时也可以干脆代发；但由于各种缘由，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将担当责任并补齐其差额部分。85依据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金状况支配资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不担当任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。86全部工序完工后乙方凭最终一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应刚好办理结算手

38、续，资金将依据现场的实际状况由甲方确定一次或分期支付，不计利息。87依据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。第九条：材料供应91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满意施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方运用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件担当。92用于本合同的主要材料（见附录安装工程主要材料书目）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料

39、由乙方自行选购且质量必需满意规范要求。93主要材料进入现场后属甲方全部，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发觉上述状况将实施重罚，其惩罚金额为1000050000元并追究责任。94乙方须严格限制主要材料的用量，杜绝奢侈。材料用量必需限制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍担当。95乙方必需24小时轮班作业并负责看管工地全部材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。96因工程须要需选购材料时，先由乙方依据工程进度状况供应材料选购安排交技术部审核，再交物资部依据工地存料状况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最终交项目

40、经理审批后方赐予购买。第十条：甲方责任101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定担当费用。103指导工程的施工，对进度、质量、平安实施全方位监督和限制，保证工程的圆满完成。104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。105供应主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，限制测量等。1

41、07负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。第十一条：乙方责任111保证向甲方供应有关证件与批文的合法、真实和有效。112乙方进场施工的劳务人员，乙方必需与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。113依据本工程工期、全部工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后马上形成均衡生产实力。114严格按设计文件、安排要求组织施工，听从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必需返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行担当。115乙方应细心组织、合理支配，依据施工现场详细状况制定切实可行的措施

42、。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应担当其产生的一切损失和费用。116乙方应组织管理好施工队伍，听从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行修理养护，未经甲方同意不得拆除。118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1110无论什么缘由乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1111不论什么缘由乙方不得擅自停工，否则赐予10万元一次的罚款。1112因各种缘由，乙方需在结构上

43、开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。第十二条：平安及文明施工121乙方在施工中要仔细执行“平安第一、预防为主”的方针，常常对所属人员进行平安交底，平安教化和宣扬，并按本协议及有关建筑施工平安的各项规章制度及本工程特点，制定并实行必要的平安防护措施，遵守平安规程，杜绝违章作业，确保平安生产，避开伤亡事故。122乙方必需为参与本工程项目施工的全部人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方担当。假如乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并担当责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期

44、扣除1万元作为平安生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人赐予乙方10000元惩罚，每亡一人赐予乙方30000元惩罚，同时其责任事故均由乙方担当，虽然甲方赐予了平安生产惩罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政惩罚与法律责任。施工中假如未发生平安事故，工程完工后退还平安保证金。124为了保障进入现场人员的平安，乙方应在平安有隐患的部位实行必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和支配专职平安防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行平安施工的，甲方将不予计量。126施工期间，施工现场必需做到整齐、整齐，进出施工现场的道路要做到平整

45、干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以30008000元的罚款。127乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必需佩带上岗证牌，头戴平安帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发觉违章者，甲方将赐予违章者5001000元/次的罚款。第十三条：违约责任131 乙方有下列状况之一者，甲方有权终止协议，收回全部单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必需在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权恳求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行担当：（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严峻问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出其次次通知书警告，同时，赐予乙方七日视察期，状况未见改观或整改不志向时；（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿