2022关于工程承包合同范文合集8篇.docx

《2022关于工程承包合同范文合集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于工程承包合同范文合集8篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于工程承包合同范文合集8篇工程承包合同 篇1发包人(以下简称甲方)承包人(以下简称乙方)，经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和

2、解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。六、平安要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排

3、水防水和其他措施。七、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：联系电话：联系电话：_年_月_日_年_月_日个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得随意转载!甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，_的XX店_年度承包协议如下：1、乙方承包甲方的XX店经营XX，承包期为_年上学期开学

4、至_年下学期结束，乙方向甲方交纳承包费元。竞标胜利后当场交清。2、乙方经营项目为XX，不能进行XX加工和变相加工经营，不能经营其他项目，一经发觉上述不能经营的状况，罚款壹仟元，并马上取消其经营协议且不予退承包费。3、未经甲方同意，乙方不能将合同转让，乙方与外界发生纠纷，甲方不负任何责任。4、甲方供应门面一间给乙方作为营业场所(由甲方指定)。5、乙方在承包期间必需爱惜水电设施，节约水电，水电费按实、按市场价由乙方主动向甲方交纳。6、工商、税务、卫生等其他费用甲方可帮乙方协调，但费用均由乙方担当。7、乙方在承包期间必需遵守学校规章制度，爱惜学生，不经营腐烂、变质XX，遵纪遵守法律，否则甲方有权解除

5、合同，所交费用不退。8、乙方在承包期间内不享受学校任何福利待遇。9、乙方竞标时必需交纳壹仟元的保证金，承包期满没有违约状况时由甲方退还其保证金。此协议一式两份，甲乙双方各持一份，希双方共同遵守。甲方(代表)签字：乙方签字：_年_月_日关于土方工程承包协议发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一样，订立合同。一、工程概况工程名称：杭政储出2号和谐A-19-A地块项目住宅小区工程工程地点：_市_区小河路与登云路交界处工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、

6、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。二、合同工期1、按图纸要求尺寸进行开挖，自_年_月_日起先施工，在_年_月_日完成，工期为90天。2、乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏修理，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。三、结算方式：1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建XX符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200c;挖土方量按

7、实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的全部费用)。2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。四、质量与施工要求：1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、在开挖过程中，乙方必需听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方全部。五、平安要求：1、开工前乙方应做好本

8、工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。2、严格根据土方工程实施技术操作规程中的平安留意事项进行施工，否则出现平安事故，概由乙方负责。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。5、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。六、其它：乙方必需文明施工，平安生产，杜绝工伤事故，由乙方缘由造成工伤事故的全部责任及费用由乙方担当。七、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲

9、裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土方工程承包协议书承包人(以下简称乙方)，经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自_月_日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工

10、要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。六、平安要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监

11、督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：联系电话：联系电话：_年_月_日_年_月_日返工程承包合同 篇2工程名称：_工程编号：_合同编号：_托付单位(以下简称甲方)：_设计单位(以下简称乙方)：_依据中华人民共和国

12、合同法、建筑工程勘察设计合同条例，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。第一条 工程项目甲方托付乙方担当以下工程设计任务：工程名称：_工程地址：_工程任务批准文件：_(见附件1);城市规划管理部门批准文件：_(见附件2);本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)其次条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下：1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注提交设计文件的份

13、数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。2.乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份数交付日期备注3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订阶段设计协议书，作为本合同的附件执行。第三条 设计收费及支付方法1.本工程设计收费根据国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工供应设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，详细数额由甲乙双商定。2.本工程设计收费详见附件3“托付设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费

14、。3.乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。4.乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。5.对采纳先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定详细标准的，由甲、乙双方商定。6.本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。第四条 双方责任甲方责任1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程

15、设计要求。2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当。6.在不增加工程设计费总额的状况下，甲方有责任就本工程设计中所采纳的新技术、新材料等项目，帮助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。乙方责任1.如期向甲方将付本合同

16、规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设运用要求。2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间刚好解决与设计有关的技术问题。按规定参与该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。第五条 工程设计版权本工程的设计版权全部属乙方全部，甲方有责任对此赐予爱护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或供应给第三方运用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。第六条 违约责任1.由于甲方变更安排任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的运用要求、文件和资料等，给乙方造成设计

17、返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_%偿付违约金。3.由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并担当违反政府有关规定及法律的责任。4.由于乙方缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计

18、费的_%违约金。5.由于乙方设计错误给甲方造成严峻经济损失时，乙方有责任在设计上接着实行补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。6.甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。第七条 合同生效、中止与结束本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的托付代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最终一方签字(或盖章)的日期为准。甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本

19、合同中的遗留问题取得一样看法，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同接着有效。因甲方缘由要求中途停止设计工作的，已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条其次款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条 不行抗力本合同在执行过程中，若发生不行抗力因素，使本合同不能

20、履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，实行下列第_种方式解决：1.向_市城乡规划委员会申请调解;2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;3.向有管辖权的人民法院起诉;4.其它解决方式：_。第十条 未尽事宜与附加条款本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。本合同附加条款如下：_。第十一条 合同文本本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本_份，甲方执_份，乙方执_份。建设单位(盖章)：_设计单位(盖章)：_单位法人代表(签字)：_单位法人代表(签字)：_

21、托付代理人(签字)：_托付代理人(签字)：_单位地址：_单位地址：_单位电话：_单位电话：_邮政编码：_邮政编码：_开户银行：_开户银行：_开户帐号：_开户帐号：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程承包合同 篇3为完善经济承包责任制，并结合安徽金煌建设集团有限公司企业章程，以安徽金煌建设集团有限公司为发包单位(以下简称甲方)和以 同志(以下简称乙方)为经营承包责任人，由承包人实行单项工程责任承包制，进行综合考核，定包干、定责任，为明确发承包之间的经济关系和经济责任，经双方协商一样，就本项工程的有关事宜达成如下条款。一、承包条件1、承包方应严格遵守甲方各项规定和履行本合同各项条款

22、。2、按甲方规定，乙方必需向甲方交纳风险抵押金万元。风险抵押金在工程竣工交付后且外部无欠款后一次性返还。3、乙方应具有肯定的流淌资金，以确保工程顺当完工。4、乙方组织机构应健全，五大员领导班子应具有肯定的施工技能及经济头脑，能适应建筑市场的改变和发展。5、仔细贯彻执行工程建设质量管理条例建设工程平安管理条例，实施ISO9002：20xx质量体系标准和安徽金煌建设集团有限公司项目施工管理方法、企业建筑工程施工工艺标准。6、乙方必需听从甲方对其施工过程中质量、进度、平安、财务的全面管理。二、人事支配1、为保证企业经营向健康方向发展，承包人组织机构要健全，并具有上级主管部门颁发的岗位证，且无不良行为

23、记录。2、承包人的任免权属安徽金煌建设集团有限公司，其他管理人员由乙方自行支配，报甲方备案，若管理人员不能胜任其工作岗位，甲方有权对其管理人员进行更换调整。承包人在承包期内有触犯国家刑律、违法、渎职或其它严峻过失的，甲方有权取消乙方承包资格，同时终止合同。三、承包项目概况1、工程名称：2、工程造价：元3、承包范围：施工图范围内4、付款方式：执行建设单位工程合同付款方式，并扣除甲方合同规定的管理费。5、承包人承诺对甲方与建设单位签订的建设工程施工合同的全部内容已完全了解，并承诺在任何状况下本项目的合同义务及市场风险由承包人担当(包括工程停工、业主破产等致工程款无法回收等状况)。四、施工工期本工程

24、工期根据建设工程施工合同(以建设单位批准的开工报告为准)工期，乙方严格履行合同工期，按期竣工交付，提前或逾期交付，执行建设单位建设工程施工合同及补充协议相应条款。五、工程质量1、工程竣工验收质量等级为工程。2、乙方必需严格根据现行的施工规范、管理条例及施工工艺标准进行组织施工，严要求、重检查、保质量。六、平安、文明1、本工程施工现场确保达到市级建设施工质量平安工地。2、乙方必需严格根据建筑平安文明生产管理条例及市建委质量平安处和公司有关平安文明规章制度组织施工。七、质量平安奖罚一、奖则：1、获“市级主体结构优质工程奖”或市级“新材料新技术”示范工程均赐予嘉奖 元;获“市级优质工程奖杯”赐予 元

25、嘉奖。2、获省级“新材料新技术应用”示范工程嘉奖3、获省级优质“黄山杯”工程”赐予元嘉奖。4、获“市级平安质量标准化示范工地”嘉奖元。5、获“市十佳文明工地”嘉奖6、获省级平安质量标准化示范工地嘉奖7、获国家AAA级平安文明标准化工地嘉奖及企业工程质量或平安文明大检查中获通报表彰的分别嘉奖 元。8、其他未注明工程质量、平安文明获奖项目，依据以上同等嘉奖执行。工程质量、平安文明嘉奖部分不重复计算，同一项目按最高奖项嘉奖准。以证书(原件)奖杯报公司备案存档为嘉奖依据。二、罚则：1、单位工程与公司或建设单位签订的合同中明确必需达到市级质量平安“双示范”工地的或省级平安文明标准化工程、省级优质工程“黄

26、山杯”工程的，而实际目标未达到，甲乙双方签订的“建设工程施工合同”中约定的标准进行罚款外，另增加公司按其相应奖项嘉奖的 %罚款。2、分公司或项目部施工的单位工程一次验收合格率必需达到100%，如因不合格的分部(子分部)，分项工程不合格，必需无条件返修达合格标准，同时赐予 元罚款。3、在主管部门组织的工程质量或平安文明等大检查或巡查中被确认不合格或受到通报指责、记不良记录、网上黄牌预警告的均赐予 元罚款，并取消该项目年终评优资格，同时追究有关人员责任。4、对公司日常巡查和季度检查下发的工程质量、平安文明隐患整改通知未按整改时间整改并书面报公司备案的(必需由项目负责人签字的整改报告)及整改不力者一

27、次赐予 元罚款，连续三次整改不力者将暂停施工，直至整改合格。5、项目施工管理综合评价不合格项目，按工管字20xx(02)号关于对项目施工管理进行综合评价的实施方法处理。6、项目部对质量、技术、进度、平安文明施工环境爱护工作不力的且造成干脆经济损失达到元及以上的，同时给公司声誉造成较大影响，除担当干脆损失外，另赐予经济惩罚 元。7、不履行或不主动履行工程竣工保修有关条例的，视其情节每次赐予 元至 元罚款，若保修不刚好造成更大损失或社会影响的加倍罚款。8、项目部或分公司在建工程未与劳务公司签订劳务合同和未与民工签订劳动合同，且管理混乱导致民工群体投诉或上访(三人及其以上)，公司督促后仍未能刚好处理

28、造成不良影响，罚款 元，必要时追究承包人责任。9、项目部或分公司管理体系管理行为要符合公司宏观限制要求，管理体系不能正常运转，不对施工现场进行系统管理的将视情节赐予暂停局部施工、黄牌预警、约谈单位负责人的惩罚，直至整改合格为止。10、不刚好向公司工程部申报验收，不执行公司“六到位”验收程序，擅自进行下道工序施工的，发觉一次罚款元。八、甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、根据合同规定的各项条款及安徽金煌建设集团有限公司的各项规章制度，负责组织并指导乙方按安排全面实施。2、对乙方上报的经营成果进行复查和审计，组织或聘请有关人员对乙方的资产进行审计，并做出审计结论。3、按现行的施工规范，施工质量验收统

29、一标准及企业施工工艺标准和要求，负责对本工程的质量、进度、平安生产、文明施工监督检查、技术指导和服务。4、建立健全财务制度和监审制度，对资金实行专款专用，保证资金合理运用，确保工程顺当开展。(二)乙方责任：1、严格遵守国家及行业主管部门和甲方关于财经工作的规章制度，严格财经纪律，加强成本核算。2、本工程开工前必需把预算及材料分析报甲方财务部、工程部。3、对工程质量、进度、平安文明等各项工作制定详细措施，并全面组织实施，对分部(子分部)分项验收前必需根据安徽金煌建设集团有限公司“六到位”要求刚好上报公司进行组织验收，甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及补充协议的全部义务和责任由乙方负责完成和担

30、当。4、按合同约定的比例刚好缴纳税费。5、工程款必需转入甲方指定的帐号，实行专款专用，用于本工程建设施工，在甲方帐户上不得超支用款，不得私自将工程款转入其他帐户，或干脆从建设单位支取现金及有价物品(若甲供材料，其数量价格必需报公司核准后，方可办理手续)，违者视为乙方侵占甲方资金，乙方除返回全部款项外，并按合同造价的 %对乙方进行惩罚，同时由乙方担当由此发生的经济损失和法律责任，不允许个人从建设单位支取工程款，一经查实，甲方取消乙方承包资格，情节严峻的交由司法机关处理。6、刚好催要工程进度款，工程竣工后15天内向建设单位提交工程决算书，并刚好办理决算，结清尾款。7、负责本工程竣工后的资料备案手续

31、和保修工作，并担当所产生的费用。8、经济责任：(1)乙方实行独立核算，自负盈亏，在承包期及工程决算后所发生的一切债权债务均由乙方负责清理、偿还，乙方缴清税费等各项费用后利润部分由乙方自由支配运用。(2)乙方因管理不善，造成亏损，甲方将以乙方的风险抵押金充抵亏损，不足时以乙方全部财产包括家庭财产进行偿付。(3)乙方及下属全部人员对外签订的经济合同或出具的条据未经甲方财务部签字认可，甲方概不负责，由此产生的一切经济损失均乙方担当。(4)乙方对其下属管理人员以及职工，必需签订劳务合同，按月结清工人工资款。(5)乙方必需结清外购材料款，若出现经济纠纷，一律由乙方负责，甲方将依据涉及金额大小赐予惩罚，严

32、峻时移交司法机关处理。(6)因乙方缘由，并未经甲方批准和建设单位同意造成本工程停工或不能接着施工，由此而产生的一切经济损失和法律责任均由乙方担当。(7)工人工资、保险、医药费及伤亡事故费用均由乙方自行支配。(8)本工程施工所造成的全部债权、债务均由乙方担当，如造成甲方损失，由乙方以全部财产进行偿还，并加付 %的赔偿金。(9)如甲方代付项目部的一切债务，则乙方负责偿还给甲方。(10 如乙方缘由，造成工程不能接着施工，甲方可能干脆进行施工，产生的一切经济费用由乙方偿还给甲方，并由乙方担当一切责任。九、收费标准1、甲方收费：甲方收取管理费为工程造价的% ，甲方不在收取其它费用。所收取的管理费不返还乙

33、方，收取管理费的基数为本工程的备料款、进度款、决算款。十、本合同为企业内部承包合同，未尽事宜执行国家有关政策和行业主管部门的规定及甲方的规章制度。十一、本合同一式两份，甲乙双方签字后即生效，履行完毕后自行作废。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日承诺书由我承包的 工程 ，在施工过程中若出现平安质量事故由我担当，并履行施工合同中各项义务，不拖欠农夫工工资及材料款(农夫工投诉一次罚款壹万元)，工程施工中的债权债务均由我个人担当。特此承诺承诺人：年 月 日工程承包合同 篇4甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依据甲方工程任务的须要，经甲、乙双方友好协商，在同等互利，友好合作的基础上，甲方

34、将 电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。详细条款如下：一、工程名称工程地址： 光明路-程家桥路二、工程单价： 42/m2 (肆拾伍元每平方） （包括试验塔全部外架及造型外架电焊）三、结构类型：框架四、暂定面积： 1000m2五、承包方式：乙方包清工、包质量、包平安、包辅料（切割片、电焊条、工具、等）、包进度（包工期）、包文明施工、包住宿及生活用电）、包结构验收。六、承包内容及要求：1、依据图纸要求及现场交底根据电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接（电焊、气割）、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必需达到焊接技术验收规范

35、要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必需有特别工种操作证并持证上岗。2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。3、 承包工程范围内的平安、文明施工等。4、生产性临时的搭设、拆除等。七、工程质量标准：100%优良率，依据质量要求标准，乙方必需严格根据质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后乙方必需先做好自检，互检工作然后通知甲方验收。阅历收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必需仔细根据验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍旧达不到要求乙方必需担当双倍的发生总包方对甲方的罚款惩罚，作为对甲方信誉的赔偿。八、工期要求： 总工期 15 天（按总

36、包单位的进度安排执行）。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，依据乙方承包总价按相应的比例赐予双倍惩罚。九、平安要求及综合治理；1、工程建设平安生产有关管理规定，严格根据平安标准组织施工，做到平安施工，若造成人生平安事故，乙方担当由此而产生的全部经济和法律责任。若发生重大平安事故应马上上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。2、严格遵守各种法律法规，听从甲方等相关部门的指挥，自觉遵守甲方的规章制度。3、乙方进入施工现场各相关证件必需齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险，如不买甲方有权代买，费用有乙方支付（约每人每月250.00左右）。4、进

37、入施工现场必需正确运用和佩带各种平安防护用品。5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，宿舍内禁止运用一切电器设备。6、凡在施工区域内外发生的治安事务，均由乙方自行负责。十、甲方职责：1、负责对乙方进行质量、平安、进度、文明施工，操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工实力、人员素养、技术素养、进行考核，如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方赐予赔偿。2、依据现场条件，供应乙方的食、宿、其费用自理。3、主动为乙方创建施工条件，做好协调工作。4、负责对乙方的质量、平安、进度、文明施

38、工进行监督检查，对不符合要求的提出整改看法和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。十一、乙方职责：1、依据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必需做到有证上岗合理搭配，其思想素养好，技术实力强。2、熟识施工图纸，严格遵照甲方设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、平安、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。3、乙方进场人必需相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。4、接受甲方及总包方对质量、平安、文明施工等进行的技术交底、教化和监督，听从指挥。5、对甲方提出的整改看法应即时组织人员

39、进行整改，直至达到标准为止。6、爱惜现场的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则赐予其价值的两倍予以赔偿和惩罚。十二、文明标化、卫生要求：1、仔细搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。2、仔细根据文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。 3、每道工序完工，必需做好工完场清工作，能用的材料必需利用。4、凡以上达不到要求者，依据其性质、范围及价值赐予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于50元。十三、人工费结算及支付：结算方式：按实测面积计算。开工二天内付乙方10000.00元生活费，主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费80%（含借支生活费及罚款）。剩下的20待工程全面竣工验

40、收后七天内付清。 十四、其他：1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。4、甲方供应一套工作服，每套工作听从乙方施工款中扣除30.00元。（平安帽及平安带等）乙方自行供应。甲 方：乙 方：签订日期：工程承包合同 篇5业主 (以下简称甲方)： 联系电话：施工队(以下简称乙方)： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、施工概况施工名称： 。二、施工量、价格1、单价： 元/m2。2、施工款：元。3、如须要增加施工量洽谈。三

41、、付款方式：现金付款。四、设计甲方须向乙方供应图纸及施工方案一套。五、材料、水电由甲方供应。六、工期从年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。七、材料运输甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。八、施工机具和建筑工具都由乙方供应。九、如因乙方施工缘由导致的质量问题，由乙方无偿修理。十、此施工出现任何平安事故，由乙方担当。十一、合同争议出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签字)： 乙方(签字)：日期： 日期：工程承包合同 篇6甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合房屋建设的实际状况，

42、经过协商，达成如下协议。一、工程概况：1、甲方打算在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，确定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构起先到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年 月 日起先动工，至xxx年 月 日竣工;房屋建设采纳费用包干制的形式;乙方根据甲方的图纸保质保期来进行施工。2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日起先，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50，即(金额大写)：_元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。二、质