2023个人劳务承包合同.docx

《2023个人劳务承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023个人劳务承包合同.docx（148页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023个人劳务承包合同2023个人劳务承包合同（精选19篇） 2023个人劳务承包合同 篇1 甲方：乙方：年龄： 性别： 居民身份证号：甲方因工程建筑施工任务的须要，甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规、公司规章制度，乙方在充分理解施工图纸、具体了解施工现场及其他实际状况后，双方在自愿、同等、互利的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方充分协商达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：郪江花园2、工程地点：仓山镇飞乌村12社3、承包范围：郪江花园 栋二、承包方式：甲方将_的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包

2、给乙方。三、承包范围：1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明，水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。2.水、电安装，只做污水和雨水，给水、给气不做，不包括厕所大便器的安装;电进户分两组，预埋导管采纳20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户，其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。四、工程量及单价工程量：按中江县房管所勘测的建筑面积为准。单价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算，每平方米单价含协助材料和设备及人工工资、工人平安用品，及劳保福利等费用，总计为/，其中线管预埋和排水孔洞预留/，防雷敷设和排水安装 /，不受有关政策改变影响和建筑行业人工价格波动影响(其中

3、含1.00元/的建安保险费)。五、甲方责任1、供应施工技术管理。2、供应施工图纸。3、供应临时工棚。4、按约定刚好向乙方支付工程进度人工费。六、乙方责任1、听从甲方及业主方管理，遵守工地制定的各种规章制度。2、必需听从施工调配，严格按施工技术要求和规范施工，保证施工质量和进度。3、负责对班组人员进行平安和法制教化，让每个班组人员树立平安意识，并签订平安责任书。4、负责对班组人员刚好调配和管理，协作甲方的材料、机具和机械等的管理和守护，做到团结、和谐、友爱。5、自备除塔机以和搅拌机以外的一切工具和小型机具。6、负责平安防护措施，做到平安施工，文明施工。乙方人员要严格根据国家以及甲方、项目部的相关

4、平安法律、规章、制度组织施工，在施工过程要正确的操作施工机械和平安用电，保证施工过程中施工机械、设备和人员的平安，自行负责施工过程中人、机的平安;乙方要仔细搞好平安生产，乙方人员发生生病、伤(包括轻重伤)、残疾、死亡以及由于乙方人员不按平安规章制度操作而造成的另一方人员的伤亡事故均由乙方负责;意外损害事故费用在3000元以内乙方自行解决，费用在3000元以上的甲乙双方依据国家平安法规协商解决。工伤事故不论大小，生活费、差旅费、误工费等均由乙方自行负责。在施工范围外发生的治安案件，一概与甲方无关，由乙方和当事人担当一切责任。7、乙方必需听从业主方，甲方监理工程师，质检单位等职能部门的监督，检验和

5、检查工作。8、为了各工种协作施工，乙方在施工作业中必需听从甲方施工员、管理员的支配和调度，在作业中必需做到场地整齐有序，工完场清。9、按进度安排要求运用材料，如造成材料奢侈和不合理运用，乙方需全额赔偿甲方损失，乙方作业人员不得偷拿甲方材料，一旦发觉，处以十倍罚款。10、乙方担当的工程项目不得再分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范，规定，不能保证施工质量的，甲方有权终止合同，造成的返工损失全部由乙方负责赔偿。11、严禁奢侈材料，施工剩余材料必需分类有序堆放。12、该合同履约责任人在施工期间内必需坚守在施工现场，如有事须向甲方管理人员请假，时间不能超过两天。七、工程质量该工程必需按现行国家标

6、准规范施工，验收达合格标准，每道工序作到自检，互检和交接检查，然后申请甲方、业主方等检查，合格后方可进行下道工序施工。严禁材料短用，不得偷工减料，如出现质量问题由乙方处理至合格，发生费用由乙方担当。八、付款方式每两层按乙方完成工程量款的40%拨付劳务费给乙方;到七楼坡屋顶现浇板完成浇筑时达完成工程量人工费的50%;在污水管安装完成后，甲方付总人工费得90%支付给乙方，余下的10%在甲方完成竣工验收后90天内付清。九、该工程工期为 天，从 年 月 日起至 年 月 日止(因不行抗拒的自然灾难，工期顺延)。十、工程奖惩及违约责任1、甲方劳务费按约定支付给乙方，乙方如不能根据总要求工期进度完成工作量，

7、处500元/天罚款，提前完成按100元/天嘉奖。如因甲方缘由材料不到位而停工三天以上，由甲方付给乙方工作人员生活费。2、本合同经双方签定后，共同遵守，不得违约，如一方违约，由违约方赔偿另一方违约金人民币10000元。十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，并具同等法律效力，双方共同遵守。未尽事宜，双方协商解决。甲方托付代表人：乙方责任人：年 月 日 2023个人劳务承包合同 篇2 甲方:乙方:兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目,依据国家合同法规,根据同等,自愿,协商一样的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:一,劳务承包项目:二,承包期限:三,承包费用:承包费支付方式:

8、由甲方在每月底末至次月前五日内,以现金或支票方式按月向乙方支付当月的承包费用.五,甲方供应条件:甲方向乙方供应必要的劳动条件和劳动工具.六,承包期内乙方的职责,任务和要求:(一),乙方及其所聘人员必需自觉遵守和听从国家,地方政府的法律法规和甲方校内管理规定和各项规章制度,爱惜甲方的公共财物和设施及环境.(二),在承包期内,对所需人员的聘用,教化管理制度和对聘用人员的酬劳待遇,由乙方自主负责确定.在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷,工伤,病残和平安事故及处理全部由乙方自行负责.(三),乙方须将所聘人员名单,住址,身份证件号码及复印件报送甲方备案.(四),详细职责,任务和要求:七,合同的变更

9、,解除或终止:本合同已经双方仔细探讨,慎重考虑而达成一样,均必需共同遵守,须要变更,解除或终止,必需经双方协商并一样同意,未经双方协商并一样同意不得变更,解除或终止.八,违约责任:(一),甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按当月承包费的20%向乙方支付滞纳金.(二),如乙方未按职责,任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的5%扣减当月承包费.(三),乙方及其所聘人员对甲方公共财物,设施,设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿.(四),甲,乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更,解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的2

10、0%支付赔偿金.九,未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力.十,本合同一式四分,甲,乙双方各持一分;甲方存档一分;人事部门备案一分.甲方负责人签 : 乙方负责人签(印鉴):(公章) 住址:身份证件号码:年 月 日 年 月 日 2023个人劳务承包合同 篇3 甲方(发包方)： 项目部乙方(承包方)：为全面履行公司建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿接受甲方统一管理。经双方协商一样，签订本合同，共同遵守执行。第一条 工程名称、范围、内容和方式工程名称：工程地点：工程承包范围： 1#、2#、3#、4#、5#楼座工程范围内的主体结构、二次结构和装饰装修等工程

11、;工程承包方式：包清工作业，固定单价承包，乙方独立核算，自负盈亏。乙方供应为完成承包范围内之工程所需的劳务、施工所需手扶机具、手动工具、用具、测量放线器具(除放线仪器)、双面胶带、密封带、海绵胶带、扫帚、胶皮管、泥桶、铁锹、括尺、施工照明电线、木工机具、移动配电箱及电缆、配套灯具、手提磨光机、铁钉、铁丝、扎丝、钢筋垫块、平安帽、平安带及平安文明施工等。工程承包内容：承包内容：施工图范围内(建筑及结构)除甲方分包项目外的全部内容，包含但不限于混凝士主体结构(一次结构)工程、二次结构工程、装饰装修工程等，包括与结构连在一起的设备基础。(已完工程办理交接手续，并扣出已完工程量的费用。)(l)全部的放

12、线、标高抄测、楼层二次结构放线、标高引测限制等。(其中：主轴线由甲方负责限制。)(2)土方工程：协作机械挖土、修边坡、集水井、排水沟、盲沟、回填土、灰土平整、转运、打夯及工具、集中降水协作的人工等。(3)地下室：基坑清土平整、基础排水、集水坑、消防水池、防水找平层、外围防水层爱护墙，与结构连在一起的设备基础等。(4)钢筋制作：按图翻样进行配料、调直、场内外加工、场内运输、成型、吊运料、绑扎、安装，土建中的预埋件安装、焊制马登、直螺纹连接(钢筋乙方下料制作吊运安装)。包括钢筋加工机械、扳手、电渣压力焊的焊剂及夹具、钢筋套丝包。止水钢板、串墙螺杆、止水螺杆、对拉螺栓、预埋件的制作安装(直螺纹套筒、

13、串墙螺杆及止水螺杆原始材料由甲方供应)，现场已有钢筋机器移交乙方运用，如须要添加机器，由乙方自行负责。(5)混凝土一次主体结构采纳商品砼，混凝土工作内容包括接拆泵管、下料、浇筑振捣砼、砼找平、压光，机械磨光、养护、接缝剔毛处理、后浇带施工、剔凿清理跑模砼、预留甩茬施工缝、结构后浇带、混凝土挡板、飘窗挑板、女儿墙、线饰等全过程;支架、模板包括按酬纸尺寸场内运榆、制作、配模、模板安装加固成型、拆模;周转料的装卸车、二次转运到指定地点的堆码、后浇带施工等。(6)二次结构工程：砌筑工程，包含拉墙筋种植，构造柱、混凝士配筋带、圈粱、过梁，卫生间隔断制作和安装，厨房的止水带等。(7)装饰工程：内、外墙的抹

14、灰、喷浆、挂网、外墙面刮糙、门窗工程的塞缝收口、天棚打磨抹灰、屋面保温、找坡、找平、防水爱护层、变形缝等内容，公共部位内墙含粉刷石膏及腻子、涂料的人工费。(8)室内外楼地面、屋面工程等(除防水)图纸全部内容，包含公共部位地砖、 铁爬梯等。室内外台阶(含面层)、坡道、散水图纸全部内容;(9)脚手架工程：内外架、挂架和满堂红的搭拆、包含上料平台搭设、门式活动脚手架、挑脚手、跳板、平安网、施工电梯的操作平台及防护、三宝四口五临边等的全部作业。平安防护的搭拆维护。施工现场的材料装卸、倒运及二次搬运、钢管架除锈及刷漆、扣件打油和修理、垂直运输、材料分类堆码放全过程等。(10)现场文明施工。达到国家和地方

15、的平安文明施工相关规定。承包范围内不包含的内容(共四项)1、全部的卷材、涂膜防水工程。2、外墙涂料、外墙贴面等精装修工程。3、门窗工程(须要塞缝的乙方负责)、空调百页、栏杆工程、钢结构工程(须要预埋的乙方负责)。4、外墙保温、天棚保温工程。5、水电安装工程。以上不包含的内容如由乙方施工，双方协商，签订补充协议。其次条 工期开竣工日期以甲方发布的实际开竣工日期为准;本工程施工进度设置节点：详细节点工期依双方共同签字认可的安排为准。以上工期已经考虑下列因素：1、国家及当地政府规定的节假日或公休日;2、与其他分包施工工序间不行避开的交叉作业影响;3、非重大施工变更;4、其它不利的条件(不行抗力除外)

16、。工期调整和保证：1、为保证施工进度按期完成，乙方施工人员保证至少达到双方认可的人员安排的数量。缺少一人情愿接受每人每天50元的惩罚。如乙方不能根据施工进度安排完成0.000主体封顶和竣工验收三个节点中任何一个节点的施工任务，视为乙方违约，乙方根据项目部确认的已完合格工程工程量的80%结算，自行退场。2、乙方按节点施工进度安排，节点工期每提前一天，甲方嘉奖一万元，每延误一天，视为违约，每天惩罚5千元。嘉奖最高不超过10万元，惩罚最高不超过5万元。3、若因甲方缘由造成的停工，每天停工时间超过8小时的(不包含政府部门的停水停电)，甲方补偿给劳务队每人每天150元。低于8小时的，其费用包含在合同单价

17、的风险范围内，不予计算。在发生临时停工时，双方当天必需刚好签字确认后有效。如当天不签字确认的，视为乙方放弃，不予计算停工费用。地方职能部门、业主、监理的检查验收时间、工序交接的检查验收以及中间验收和竣工验收时间不作为停工时间。4、地下部分按进度安排完成后，地上部分的进场开工日期甲方依据建设单位的要求另行通知，在此期间乙方发生的各种费用由乙方自行担当。第三条 合同价格及工程量签认约定1、工程价款：本工程标准层价格按建筑面积每平方米元(其中：主体结构工程每建筑平米 210 元，二次结构及装饰工程每建筑平米 118 元。)本综合单价除另有约定外不以任何理由予以调整。2、三层以下全部室内外末完工程及工

18、序,按图纸设计要求进行完善施工至达到验收合格标准,按建筑面积 105 元/平方米(包含现场清理)。3、本合同价款已综合考虑以下内容：3.1乙方已完全充分理解工程项目施工的环境和施工条件、作业程序等缘由。所发生的费用均属于乙方自身经营风险;由乙方自行担当(合同另有说明者除外)。3.2为完成本工程承包范围所发生的综合价格含(乙方应收的管理费、职工进出场费、冬雨季施工人工费、成品爱护费、乙方在工程施工过程中应当办理的相关证件所需的费用、保证施工现场及周边文明施工发生的人工费用、保证施工平安防护设施的搭拆人工费用、材料取样送检及制作安装人工费用、值班电工及测量放线等少数工种人工费、材料取样试验人工费、

19、现场道路硬化的人工费、塔吊与电梯基础及附墙施工人工费、商品砼输送泵管的按拆费用)的费用。3.3合同价款中包含除甲方供应构成本工程实体部分的主要材料外的其他材料费用：如小型手动工具费用、胶带、施工期间临时照明、施工临时用水管线费用等。4、零星用工单价：技术工150元/日，杂工120元/日，是指合同规定工程内容以外的用工，乙方按此单价和甲方签证确认，作为结算依据，每月5号上报项目部。逾期不上报的，视为放弃，不予结算。5、单项设计变更增减工程单价按山东省建筑工程消耗量定额(20_)规定相应增减。6、砼施工原则上全部运用地泵，因甲方考虑工期进度的因素，地下室部分可以部分运用汽车泵(详细部位双方协商签证

20、)，运用汽车泵的租赁费用高于地泵的部分，甲乙双方各担当50%。7、税金、水电费不包含在合同价格内，由甲方缴纳;乙方企业管理费、乙方人员的个人所得税和社会保险费、进出场费、交通.费等其他税、费均包含在合同单价内，由乙方按有关规定自行缴纳。8、合同价款中已经包含为文明工地所须要发生的费用，如遇到政府职能部门或业主检查时，乙方应主动打算、整理现场并做好检查后的整改工作。如因乙方缘由造成未能通过检查，甲方受到通报、罚款的，责任全部由乙方担当。9、合同内作业项目和内容的签认：最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量规则的实际完成的合格作业量为依据。甲方指定为现场作业量有权签认人，乙方指定为现场作业量有权签

21、认人，其他人签认的作业量属于无效作业量。第四条 酬劳的计量及支付程序1、 工程款支付：本工程无预付款。(1)主体结构工程的付款阶段和比例：标准层以上每五层完成七天内拨付一次劳务费。拨款比例为完成节点工量的80%劳务费用。(2)二次结构装饰工程的付款阶段和比例：按本月完成的工程量在下月十日内拨付劳务费的80%(3)三层以下工程的付款阶段和比例：按本月完成的工程量在下月十日内拨付劳务费的80%(4)工程款支付方式：暂定现金拨付，若需经过劳务公司转账开票，税金另计。(5)劳务费拨付时乙方需优先发放工人工资，甲方有权监督工资发放。2、如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同，乙方应担当违约责任，.并担当由此

22、给甲方造成的全部损失。第五条验收与结算1、乙方应于竣工验收后30天内向甲方递交竣工结算书(按甲方要求为准)。由甲方相关人员签认后作为结算的依据。结算完毕后甲方支付乙方劳务费至结算额的约97%，预留50 万元作为质保金，保修期2年，修理范围执行建设单位和甲方签订的条款及范围。第六条 工程质量1、本工程质量标准：符合国家、行业及工程所在地地方标准/规范，确保整体工程验收合格。2、乙方必需保证工程质量满意上述要求，并按上述标准进行施工和验收，要确保分项、分部工程一次验收合格率达到100%。为达到上述标准，乙方所实行的各种措施之费用已包含在合同价款中。3、因乙方缘由致使本工程质量达不到本合同约定的标准

23、，乙方须免费进行修理。第七条 材料选购供应及材料用量的限制1、乙方负责甲供材料的卸车、二次转运、保管工作(费用已含在综合单价内)。2、乙方必需合理运用甲方供应的材料，材料的运用量必需限制在双方约定的消耗范围内。超出部分乙方按双倍的市场价格标准扣除费用。钢筋的损耗量为2%，砼的损耗量为1%，其他按定额规定执行。钢筋在直径l6毫米以上大于1.5米的乙方保证闪光对焊后运用(费用已经包含在承包单价内)，各种钢筋超过30厘米的，留作备用。第八条 施工方案和进度1施工月进度安排：乙方须在每月的2 7日提交下月的施工月进度安排。2施工周进度安排：乙方应在每周五提交下周施工进度安排。3乙方必需根据审定的周进度

24、安排施工，按期完成周施工任务;若因乙方缘由，乙方连续二次实际施工进度滞后于审定的周进度安排，甲方有权对乙方处以壹万元/次的违约扣款，乙方必需无条件接受。4每施工节点开工前，乙方需上报该节点的总进度和人员安排。第九条 甲乙双方权利和义务甲方驻工地代表姓名： 张建华 职务： 项目经理 2023个人劳务承包合同 篇4 发包人 (以下简称甲方)承包人 (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方共同协商一样，就劳务分包事项达成以下协议：第一条：工程名称及合同工期：(一)、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下

25、室)。(二)、合同工期：1、开工时间以开工报告日期为准。2、完工时间其次条：工作内容及设备：1、工作内容：图纸内全部强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内全部消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。第三条：工程固定价格费用包干范围：1、按江西省20_年工程定额，建筑面积计算规则及(B/Y50353-20_“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积(含地下室建筑面积)土建水电每平方米19元、消防水电每2、建安税金由甲方自行

26、交纳，但乙方必需供应本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。3、含全部施工的建材风险价和现场平安文昨施工措施增加费。第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋6元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%,工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。第七条：工程款支付时乙方必需按甲方供应的工资表、乙方

27、工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避开劳资纠纷。第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。第九条：工程质量：1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。2、乙方必需按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必需听从甲方现场管理。3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺

28、陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据)，对造成质量缺陷方按本合同要求担当相关责任外，再进行惩罚，每一质量缺陷惩罚200-10000元。第十条：平安施工：(一) 、平安施工与检查：1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部担当。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。(二)、平安防护1、承

29、包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的平安防护措施，经工程师认可后实施，由发包人担当平安防护措施费用。(三)、事故处理1、发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第十一条：其它：1、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切

30、割按每次罚款1000元。2、作业人员必需遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发觉一次按每人每次500元惩罚。3、本工程单价包括水电工程中所须要一切设备均由乙方负责。4、作业人员必需遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发觉一次按每人每次500元惩罚。5、本工程单价包括水电工程中所须要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。第十二条: 合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。 第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜双方友好协商解决。甲方(章)代表人(签字)乙方(章) 代表人(签字)合同订立时间： 年 月 日

31、 2023个人劳务承包合同 篇5 甲方：乙方：甲方将中标的 标二灰石基层及沥青混凝土路面施工托付乙方承包实施，经双方协商，共同达成如下合同条款：合同一般规定：1、合同为单价合同，甲、乙双方同意合同总价按双方认可的工程单价，以实际验收合格工程量进行结算。见附表(一)2、同文件及说明依次。本合同的组成和说明依次如下：2.1协议条款;2.2双方协商确定的工程量清单、工程预算书和图纸;2.3标准规范和其它有关技术资料、技术要求。2.4经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。2.5乙方支配有实力的管理人员负责现场的管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。3、合同

32、单价及调整：合同附件所列工程单价由双方代表签字确认后，即成为双方结算的依据，任何一方不得擅自更改。3.1质量保证金。单项工程的完工结算，均应扣留单项工程总价的5%做为质量保证金，质量保证金周期为1年。3.2工程款预付。甲方向乙方供应工程预付款以及柴油预付款，或供应柴油的供应，其款项在工程计量中扣回。4、工作内容：4.1 施工二灰石路面所需的机械设备、操作人员，以及负责施工路面现场的施工、组织实施、管理、协调，摊铺和碾压4.2 施工沥青混凝土路面所需的机械设备、操作人员，以及负责施工路面现场的施工、组织实施、管理、协调，摊铺和碾压。4.3 施工二灰碎石拌合站所需的机械设备、操作人员，以及负责施工

33、、组织实施、管理、协调，包括水电。5、人员、机械设备的数量要求和进场时间：乙方根据实际工作须要合理配备机械和人员，以确保工程正常施工。机械设备的配置详见附件清单(二)、(三)5.1合同单价、总价：见附表工程量清单(一)。5.2结算及付款方式：乙方机械进场后甲方酌情支付部分预付款给乙方(此款在进度款中逐步扣除);工程进行中甲方每月计量一次，并按计量工程款的95%支付给乙方，工程款结清后乙方出据收据给甲方。(工程结算时根据工程质量保证金5%预留，一年后无质量争议返还乙方)。6、 质量要求：6.1乙方应严格按国家、地方、行业的现行规范、标准及规定组织施工，确保工程质量达到合格标准，力争评为优良工程。

34、6.2若由于乙方的责任造成其承包范围内可分部分项工程质量不合格的，乙方应负责进行整改、整修或返工，所发生的全部费用由乙方担当。7、 平安生产：7.1乙方应仔细贯彻平安生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合本工程特点及施工全过程状况，制定各工程平安生产管理方法，并监督实施，保证生产平安。7.2由于乙方自身平安教化不到位、平安措施不力或违反平安操作规程所造成事故的一切责任和后果由乙方担当。8、双方权责：8.1甲方权利和义务：8.1.1向乙方供应施工场地的工程资料，保证数据真实精确;8.1.2办理施工所需车辆上路的申报批准手续;8.1.3将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验;8.

35、1.4组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;8.1.5对乙方进行平安生产方面的技术指导，检查乙方平安设施的配备状况。8.1.6有权对乙方的工作和平安生产进行监督、检查和指导。8.1.7甲方负责工程资料整理以及对竣工后的工程质量进行验收。8.1.8工程质量验收合格后，按协议规定支付工程款。8.2乙方权利和义务：8.2.1根据本协议规定的范围、内容和质量标准，依据和有关技术标准和有关规定进行作业，保证工程质量。8.2.2听从甲方施工组织和安排支配，自觉接受并主动协作甲方检查、监督和指导工作。8.2.3做好平安教化及防范工作，严格遵守各项平安的法律、规章和制度，做好施工平安生产管理严格

36、贯彻执行平安平安技术标准和平安管理标准，刚好发放各项施工的平安和劳保用品。8.2.4乙方的住宿、办公、伙食、生活和人员劳务费费用由乙方担当。9、 其它：违约责任：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约方必需向另一方支付工程合同总价款的3作为约金，另外因违约所造成的经济损失，均由违约方担当赔偿责任。10、本合同未尽事宜，双方另行协商确定，签订补充协议。11、争议的解决：凡因履行本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商方式解决;协商不成的，可提请有关主管部门协调，协调不成的，任何一方均可向原告所在地人民法院提起公诉。12、本合同(协议)一式肆份，双方各执贰份，双方

37、签字盖章后生效。本合同作为传真件时同样具有法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023个人劳务承包合同 篇6 甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例以及相关法律法规的规定，依法爱护双方的权利和义务，就位于_公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜，在公正、公允、自愿合作的原则下，经协商一样，签订本合同。一、工程名称：1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积_平方米。2、厂区道路(砼层厚度为_公分)管网(不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认)。3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)以上工程乙方应按

38、甲方供应的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一样同意，并书面记录双方存档。二、承包方式：包工包料(俗称大包)。三、工程工期：办公楼工期为_个有效工作日(因人力不行抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为_个有效工作日。四、工程价款：1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为_万元。(其中材料价格根据_省定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮_%;道路管网按工程竣工决算总价下浮_%;附属工程按工程竣工决算总价下浮_%。2、付款方式：(一)乙方进场开工所需_万元，甲方预付_万元，(承兑汇票)，乙方垫付_万元。办公楼

39、封顶后付完成工程量的_%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的_%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至_%，余款_%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。(二)门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的_%，验收合格并交付甲方后付至_%，余款_%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。五、施工平安：乙方对施工平安负全部责任，甲方不担当任何平安事故的责任。六、工程质量：1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。2、工程竣工未阅历收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方

40、在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付担当责任。七、双方权利义务：1、对乙方施工质量(包括建材质量)，除由甲方托付的监理公司(站)进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特别缘由延迟拨款时间不得超过_天。3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。4、在签订本合同前，乙方应向甲方出具不属于商业隐私的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。5、乙方必需确保按质、按量、按期完成工程。6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的运用期限内，乙方对由于主观缘由导致工程质量问题终局负责。7、

41、乙方不得拖欠国家税、费和农夫工工资，否则乙方负全部责任。8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或以后以分包名义转包给第三人，否则由此发生的一切问题由乙方担当。八、违约责任：合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应担当违约责任，并按工程决算总价款的_%向对支付违约金。九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。十、甲乙双方如发生纠纷，相互协商解决;协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。十二、本合同双方或一方如由托付代理人签字，须提交托付书作为本合同的附件。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方

42、各执两份。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话：_电话：_签定日期：_年_月_日_年_月_日 2023个人劳务承包合同 篇7 发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：电话：根据中华人民共和国经济合同法和建筑装饰工程承包合同条例的定，结合本工程详细状况，甲方将 发包给乙方。双方达成如下合同内容。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地址：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本分包工程自 月 日开工至 月 日竣工。1.6工程质量：1.8劳务工费结算方法：其次条：甲方责任2.1乙方进场前2天，甲方向乙方供应确认的施工图纸一份，并向乙方进行现场图纸交底。2.2甲方必需供应给乙方单位工程施工总进度安排表。2.3 甲方需保证施工中的各种主辅材料刚好到位，材料到位后刚好通知乙方支配施工。2.4 施工工程中，有项目变更或者增加需刚好通知乙方。第三条：乙方责任3.1乙方进场后，刚好主动与项目部专职施工人员取得联系，对于施工方案及施工