2023年度工程施工标准合同.docx

《2023年度工程施工标准合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年度工程施工标准合同.docx（105页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年度工程施工标准合同2023年度工程施工标准合同（精选18篇） 2023年度工程施工标准合同 篇1 发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。2、自然级配砂砾石垫层，厚度cm自然级配砂砾石，宽度6M。3、cm厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，

2、并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务;职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平;3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理

3、单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视状况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、竣工验收承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后刚好

4、组织有关单位进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法。承包人按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。八、本合同一式两份甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。发包人：(签章)承包人：(签章)年 月 日 2023年度工程施工标准合同 篇2 托付方(甲方)：_身份证号：_承接方(乙方)：_身份证号：_工程项目：_。甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：_。2、施工内容：_。3、托付方式：_。5、工程

5、开工日期：_年_月_日6、工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：工程价款工程价款(金额大写)_元第三条：保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第四条：违约责任1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其修理起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额_%支付违约金。第五条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，

6、可以根据本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。第六条：合同生效1、本合同双方盖章，签字后生效。2、本合同甲乙双方各执_份。甲方(签字/盖章)：_乙方(签字/盖章)：_年_月_日 2023年度工程施工标准合同 篇3 发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标

7、准：五、合同价款金额(大写)：(人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：

8、年 月 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。发包人：(公章) 承包人：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐 号： 2023年度工程施工标准合同 篇4 发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：_.2、工程地点：_.3、承包方式：_.其次条 工程期限合同工期总日历天数_天。第三条 工程价款、结算及付款方式本合同

9、实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_元/组(一组_块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条

10、 平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条 奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_乙方：_年_月_日 2023年度工程施工标准合同 篇5 根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成一样协

11、议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条 工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点：本市桥口区太平洋1.3承包范围：旧房拆除，新居重建1.4承包方式：包工包料1.5建设工期：本工程自_年3月28日开工，于_年5月28日竣工1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求1.7合同价款(人民币大写)：_叁_佰_叁_拾元每平方米(依据建筑施工完成后实际面积结算)第2条 甲方工作2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合

12、同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排附件一，交甲方审定。3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定;严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工

13、作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定

14、统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理

15、验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币_元;第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币_元;其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币_元;第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币_元;全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%

16、，计人民币_元;全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规

17、程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条 争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可

18、实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条 附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方： 乙方：日期： 日期： 2023年度工程施工标准合同 篇6 发包方(甲方)：铁通中心承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：;2.工程地点：;3.工程范围和内容： 。其次条甲方权利和义务1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务;2、 供

19、应必要的施工条件;3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表;4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5、 在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收;6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方供应企业(或公司)施工资质证书、企业基本状况等相关资料;2、 应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转

20、包给他人;4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、 细心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度安排、材料供应安排，并在施工前送甲方备案;7、 严格按设计文件及gb/t50312-_、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购的材料应根据约定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可后方能运用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任;9、听从甲

21、方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐藏条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方打算验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐藏和接着施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的责任;10、线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商确定。11、施工过程中必需严格遵守平安操作规程，实行

22、必要的平安防护措施，消退事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期年 月日，竣工日期年月日。第五条竣工验收1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建_32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件

23、，并将工程移交给甲方管理。验收中如发觉有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1、 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月;2、 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1、乙方选购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.

24、5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不听从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按铁通网建_32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1、本工程采纳包工部分包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为 。2、工程竣工后，由乙方根据邮电部(1995)626号文件通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方

25、指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服_262号文件执行。3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，(1)审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分)，乙方同意按浙铁通计建_303号文的规定调整相关费率后下浮%。3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1、 双方协商同意可解除本合同。2、 未经甲方同

26、意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4、 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：(1)因不行抗力致使合同无法履行;(2)因一方严峻违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的

27、人民法院起诉。第十一条其他1、 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2、 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力;3、 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章)乙方(盖章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：邮政编码：邮政编码：签约日期：年月日签约地点： 2023年度工程施工标准合同 篇7 发包方(全称)：承包方(合称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本建设工程施工

28、协商一样，订立本合同。合同内容如下：一、 工程概况工程名称：蔬菜种植、光伏发电工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村工程内容：本园区内的全部道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。工程立项批准文号：20_年底前齐备资金来源：开工前已备齐该工程款。二、 工程承包范围：大包，包工包料，保质量平安，绿化保设计。三、 合同工期：道路、给排水在20_年底前完工(即20_年12月30日前)电线电缆、路灯、绿化等详细开工日期依工地现场实际施工状况定。四、 质量标准：合格工程五、 取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。六、合同价款：以实际发生的工程量为准(见预算报

29、表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。七、 付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。八、 合同生效:合同订立时间 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定： 后生效。九、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。发包人(公章)：承包人(公章)：居处 ： 居处：法定代表人：法定代表人：电话：电话： 2023年度工程施工标准合同 篇8 工程名称：甲 方：乙 方：合同编号：签订地点：签订时间：地基基础工程施工合同条款甲方：

30、乙方： 甲方托付乙方担当 工程的部分桩基工程，设计为直径 毫米的 桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值 KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必需达到设计要求的单桩竖向承载力特征值 KN，以测桩成果报告为准，假如达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例为基础，按相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合工程详细状况，经双方协商一样，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。第一条 工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试

31、件制作、原材料送检报验)。4深度，以每米 元计价结算;预制桩尖购置费： 元/个，机械进出场安拆费包干： 元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。5、质量等级：其次条 工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列状况之一者，工期可顺延;(1)停水、停电、下雨及不行抗拒的自然现象被迫停工。(2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。(3)因三通一平达不到要求或甲方资金不刚好被迫停工。(4)因地质条件改变，各方在探讨措施时无法施工。(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。(6)因解除地下隐藏

32、工程或阻碍物影响施工。(7)试桩、基桩检测期间耽搁的工期。如因甲方缘由造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用 元，并纳入结算中。第三条 甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍解除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的须要，并担当费用。3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。4、向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。5、办理施工所需各种证件、批件和临时

33、用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。8、向乙方供应的原料必需符合有关规范规定。9、协调、处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物等的爱护，并担当有关费用。10、工程完工后主动组织基桩测试工作，并担当基桩检测所需费用。11、甲方委派第四条 乙方责任1、仔细抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所运用的材料及预制构件进行自检检验。2、组织全体施工人员驾驭设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质缘由需进行技

34、术处理的特别状况，刚好向甲方或有关单位提出处理方案。3、因乙方缘由造成的返工以及人身、设备等质量平安事故概由乙方负责并担当费用。4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。5、乙方委派第五条 工程价款的支付与结算1、工程价款的决算：应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程借款的决算方法执行;在基桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，同时因该工程属单包工程(即人工、机械)，故一切费税由甲方担当，乙方凭收款收据收工程款。2、本合同签订后，元，待工程基桩施工任务完成并检测合格时(基桩检测必需在桩基施工任务完工5天内完成)，甲方须在 ，若甲方拖欠工程款，应向乙方支付拖欠总金

35、额每日千分之玖的罚金，并担当违约责任，同时乙方有权干涉甲方上部施工工作。第六条 违约和索赔1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方赔偿给另一方违约金人民币： 元。2、若乙方不能按合同规定的工期交付运用，按元/日罚款，乙方在保证工程质量的前提下提前完工，甲方应按同样标准赐予乙方嘉奖 元/日。第七条 附则1、本合同未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。甲方(章)： 乙方(章)：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：联系

36、电话： 联系电话：签证时间： 年 月 日 2023年度工程施工标准合同 篇9 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，结合本工程详细状况， 为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着同等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。一、工作内容：甲方将无锡市公安局干部学校改扩建工程(详细部位依据现场划分)弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平

37、面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容运用原有设备。本次招标范围包括以下系统：1. 数字电视监控系统2. 防盗报警系统3. 光纤周界报警系统4. 电子巡更系统5. 一卡通系统6. 综合布线系统7. 计算机网络系统8. 程控交换机系统9. 电视系统10. 背景音乐及紧急广播系统11. 音视频系统12. 录播系统13. 电子白板系统14. 信息发布系统15. 电子阅览室系统16. 无线对讲系统17. LED屏显示系统18. 系统集成(选配，不计入投标

38、价)19. 机房工程20. 信息化教室工程21. 综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月18号)。最终结算时把这部分费用扣除。3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的 ;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括全部有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。三、质量要求、验收方法及惩罚措施：1、乙方必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并达到规范合格标准。2、支撑系统必需全稳定牢靠。3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改看法，乙方必需限时整改，若整改不刚好或不仔细整改时，每惩罚款300元。若验收不合格，整改时间耽搁了工期安排，则该段工作量单价下调10%。4、分段分项工程完