施工内部承包合同（施工内部合作合同）.docx

《施工内部承包合同（施工内部合作合同）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工内部承包合同（施工内部合作合同）.docx（65页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工内部承包合同（施工内部合作合同）施工内部承包合同（施工内部合作合同）该怎么写呢？在写的时候都须要留意哪些呢！下面是会员投稿的关于施工内部承包合同（施工内部合作合同）的最新文章，供大家参考。施工内部承包合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：经双方协商，甲方将_工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照合同法及相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一样，订立本合同。一、承包工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：4、付款方式：二、承包内容：三、承包方式

2、：四、承包费用：1、乙方根据甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的_%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实担当。2、甲方依据每次收到的工程款额预提_%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及相关补充协议为准。五、工期：本工程工期为_天（日历天），安排开工时间：_年_月_日，安排完工时间：_年_月_日。六、工程质量、平安生产、文明施工目标及责任：1、工程质量目标：必需严格根据施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行施工技术验收规范，敬重和听从业

3、主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额担当其赔偿和相应的责任。2、平安生产目标：强化本施工队伍的平安教化，严格按操作规程施工，乙方对本工程的平安全面负责，确保平安事故频率在_以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额担当。3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，听从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。4、若因不听从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方担当由其引起的全部经济损失。七、甲方义务：1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方担当。2、指导、监督乙方平安生产、文明施工、施

4、工质量，协调现场各项管理。3、负责技术指导，组织各类技术培训。4、工程完工时，刚好组织人员验收；刚好支付合同价款，不得无故拖延。八、乙方义务：1、全面履行承包合同的全部条款。2、听从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。3、对本工程的质量，文明施工，平安生产负全面责任。4、工程技术资料必需与工程形象进度同步，工程竣工时，必需供应完整的技术资料和竣工图。5、不得拖欠劳务工资。九、违约责任：乙方必需对工程质量、文明施工、平安施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发觉其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方担当，甲方不担当连带责任。十、解决争议因合同履

5、行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十一、其它：1、未尽事宜，另行协商。2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。甲方：居处：代表人：联系方式：签订地点：签订时间：_年_月_日乙方：居处：责任人：联系方式：签订地点：签订时间：_年_月_日施工内部承包合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约_平方米承包给乙方，双方本着同等互利、协商一样，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，并结合本工程的详细状况订立本协议。一、工程名称：_二、工程地址：_三、建

6、筑面积：约_四、建筑结构：砖混结构五、承包方式：包工包料六、工程造价：含价有税费_元/七、合同工期：总计天数_天，以甲方的开工通知之日起计算。因不行抗力因素顺延。八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设协助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料，如有更改，双方另行协商）九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的详细要求：1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的详细要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能

7、部门签字盖章为准。2、平安责任：乙方在施工过程中，应严格根据国家的有关规范平安技术操作积累进行施工，做到文明施工，场地整齐，平安措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切平安事故均自行负责。3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款_万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必需严格根据甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上状况则属违约

8、，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金_万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_签字日期：_年_月_日施工内部承包合同3甲方：_乙方：_为加强工程项目施工管理，全面履行（以下简称公司）与业主签订的施工合同（以下简称施工合同），确保甲、乙双方利益不受损害，依据国家法

9、律法规、公司相关管理制度和本工程实际状况，经甲、乙双方协商，就项目承包事宜达成如下合同条款，共同遵守。一、甲方同意将工程项目（合同造价万元）承包给乙方施工管理，工程范围及承包内容详见公司与（业主）签订的施工合同。1、承包原则。乙方根据“依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上交、自担风险”的原则和“五保（保进度、保平安、保质量、保文明施工、保企业信誉）”要求，实行全面风险责任承包。严格做到“无亏损、无拖欠工资和材料设备款、无平安和死亡事故、无顾客投诉、无债务纠纷”。并对施工项目的工程质量实行终身负责制。2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同组织施工，全面履行施工合同，并担当一切经济与法

10、律责任。3、管理费上交。乙方按工程结算总造价的 %向甲方上交管理费。（1）在甲方与业主签订施工合同的同时，乙方按合同工程造价向甲方上缴管理费。管理费不含劳保基金、各项税费、项目应负担的管理人员工资及附加费等（上缴管理费不能以帐、物冲抵）。待工程结算完成后，乙方根据结算总造价补足余下部分管理费。（2）工程项目劳保基金全部返回公司，乙方不得共享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必需全力支持并协作。4、税费上缴。乙方按国家法律、政策和工程项目所在地政府管理部门的有关规定缴纳各项税费。工程项目所在地与公司注册地税收管理不一样的，从高适用税种、税目、税率。（1）上缴国家的税金由公司从业主拨付的工程进

11、度款中代扣代缴；（2）其他税费由乙方负责上缴，税费凭据由公司财务保管。5、项目管理保证金。为确保公司各项管理制度的顺当推行并强化执行力，依据公司项目管理保证金管理方法的规定，乙方应在本合同签订前，足额向公司缴纳项目管理保证金万元。项目完工结算后，按公司项目财务管理制度规定填报项目管理保证金退回会签审批表，经保证金管理委员会成员会签后办理退回手续。6、项目承包指标：_（1）工期：_按公司与业主签订的施工合同规定的施工工期，包括嘉奖与罚款。（2）质量：_必需符合建筑工程施工质量验收统一标准的要求，施工质量达到一次性验收合格，创工程。（3）职业健康平安：_一般事故年频率低于1.2%；年负伤频率低于8

12、%，重伤事故频率低于0.4%；杜绝死亡事故及重大设备、火灾、交通事故；职业病发生率0；保证劳动爱护用品的刚好发放并正确运用率100%。争创平安质量标准化示范工程。施工过程中，平安质量标准化达标验收必需合格。（4）环境爱护：_影响环境的水、气、声、渣排放必需达到国家环保标准。（5）项目信息管理。严格按甲方要求在项目经理部应用项目管理综合软件系统；明确专人担当项目信息员，并按规定录入系统要求的相关数据；（6）施工现场规范宣扬。门楼、围墙、塔吊、五牌一图、现场操作区、办公区布臵及现场平安生产应符合公司平安生产文明施工标准图集要求。（7）技术资料（含“创优”、“科技示范”、“贯标”资料）和工程结算资料

13、必需满意当地建设行政主管部门和施工合同的相关要求，并符合公司相关管理部门规定的标准。竣工后向甲方提交一套完整的竣工资料原件（包括全套扫描光盘资料）。本合同一式五份，公司二份、甲方二份、乙方一份。经甲乙双方签字（甲方同时盖章）并报公司备案批复后生效。本合同在工程竣工结算、全部债权债务清算完毕、缺陷责任期与保修期满后本合同自然终止。未尽事宜，双方另行协商。甲方（章）：_乙方：_甲方责任人（经理或局长）：_身份证号码：_年 月 日 年 月 日施工内部承包合同4发包人：xxx承包人：xxx依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、建设工程质量管理条例、建设工程平安管理条例等有关法律法规及集团公司

14、颁发的项目管理方法和公司有关规定，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用原则，双方就本工程各事项协商一样签订本合同。一、工程概况1、工程名称：康定园附属工程2、工程地点：青年大道康定园A区院内3、工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人支配的其它附属项目。二、承包方式包工包料三、工程工期20xx年元x月x日20xx年x月x日四、工程质量和检查验收1、本工程质量达到国家合格工程验收标准2、施工期间承包人严格根据施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。

15、接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。五、其他事项1、发包方协商各栋号及周边关系，供应施工用水源及用电源。2、承包方严格根据国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量平安文明。机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。3、小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人修理，逾期不到，发包人另请修理，去费用由承包人支付。4、保修费返回方法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。六、其他其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。发包人：xxx 承包人：xxx合同签订日期：20xx年

16、x月x日施工内部承包合同5发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2

17、 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及

18、桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。（6）门窗安装工程。2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含

19、办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。大写：零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何

20、费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等；3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等；3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；

21、3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所运用的材料堆放保管等；3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。3.2.15外脚手

22、架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求：（1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。（2）外架材料的材质必需符合规范要求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进行油漆处理。3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。3.2.19甲

23、方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方供应的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电状况供应：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由

24、甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。第五节 乙方应供应的资源5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材

25、料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必需供应进场工人的三级教化卡、身份证复印件及平安责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质

26、量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织

27、中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙方的权利及义务：6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）：班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检

28、员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建

29、安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明施工的要求完

30、成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）

31、由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。施工内部承包合同6甲方：乙方：甲、乙双方在自愿、同等的基础上，甲方将垃圾坝、截污坝以单包工的方式承包给乙方施工，结构按甲方供应的图纸为准，如有结构上出现

32、不妥之处，甲方、乙方协商处理。一、乙方必需按施工规范严格施工，保证施工做到按施工规范严格施工，做到挡墙平整、垂直，外墙沟皮条缝，内墙粉2公分做到平整光滑。工程完工验收达到合格标准(以有关各部门验收为准)。二、甲方材料运到现场：150米以内由乙方自行解决。三、工程竣工后甲、乙双方按实际工程量测量计算后按立方结算。四、施工单价：_元/M(不含税收)，土方开挖按由甲供应，按实际工作量结算。五、付款方法：每月进度按60%，工程验收后按40%，付款。六、甲方必需供应水、电。七、施工中乙方必需平安施工，若发生任何损害事故，甲方不担当一切经济责任和法律责任，均由乙方负责，如施工中产生失误所发生的材料费由乙方

33、自负，除遇不行抗拒的因素外。八、施工工期从5月20日起到8月24日止。工期为90日，若超期一天罚款500元，若遇不行抗拒的因素，与甲方协商，工期顺延。九、施工中乙方必需要有技术人员在现场管理，协作甲方统一管理。如不听现场人员指挥和管理，甲方有权解除本合同。十、施工中某些技术要求按甲方要求施工。十一、吃宿由乙方自行负担。十三、乙方在施工中不得有意刁难和无理取闹，中途不干退场，按实际完成工程量造价的三分之一计算。十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日发包人(全称)：（以下简称

34、甲方）承包人(全称)：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概括工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数_天四、质量标准工程质量标准：五、合同款价金额(大写)：_元(人民币)_￥：_元六、组成合同的文件组成本合同文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准规

35、范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同款价及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：本合同双方约定_后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工内部承包合同7甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程

36、项目部(以下简称甲方)乙方:xxxxxx(以下简称乙方)为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着同等互利、协商一样,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,并结合本工程的详细状况订立本协议。一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址:渝西科技工业园区三、建筑面积:约5000m2四、建筑结构:砖混结构五、承包方式:包工包料六、工程造价:含价有税费300元/m2七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不行抗力因素顺延。八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设协助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙

37、方负责(地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料,如有更改,双方另行协商)。九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的详细要求:1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的详细要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、平安责任:乙方在施工过程中,应严格根据国家的有关规范平安技术操作积累进行施工,做到文明施工,场地整齐,平安措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切平安事故均自行负责。3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协

38、议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必需严格根据甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上状况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项,由甲、乙双方

39、协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方:合川市大石建司铜 乙方:商业商铺工程项目部表人: 表人:签字日期: 年 月 日施工内部承包合同8甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等法律、法规，遵循自愿、互利、同等、协商的原则，双方订立如下协议。一、承包方式：包清工(包工不包料)。二、承包范围及内容：1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。2、甲方只供应二级配电箱及搅拌机。其它机械由乙方自供。木工包含铁钉及铁丝。钢筋工自带扎丝。三、施工限期：_20_年_6月23日至_20_年_7月23日

40、，合同工期总日历天数_30_天。四、工程验收及工程质量：1、质量标准：优质2、验收标准：现行的建筑工程施工质量验收规范3、工程质量：1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍，以防止产生水缩裂缝，其中全部楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛，发觉每少一遍或不到位每层罚款500元。2)混凝土拆模共同检查，每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每惩罚款100元。(拆模后发觉混凝土缺陷不得擅自修补)3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度，外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等，经检查发觉每处检查点超规范标准1.2倍，罚款50元，依此类推。

41、4)甲方对乙方的施工质量检查，采纳“施工质量检查记录单”备案，乙方必需签字认可，如乙方拖延时间、拒绝不签，在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。4、技术要求：乙方必需严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工，对违反交底造成的返工，返工的材料与人工均由乙方担当，且每次罚款200元。对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。5、验收依次：乙方对每天施工完后的工作量要组织工人刚好进行自检和互检，对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员，质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。6、协作验收：乙方应主动协作甲方的质量检查验收工作，验收不合格，无条件返工至符合要求为止，对不符合

42、质量要求的返工或返修指令，必需刚好组织人员返工或返修，材料由乙方担当，假如借故拖延，甲方有权临时派人处理，费用在乙方生活费中扣除。五、工程费用结算标准及支付方法：1、工程费用结算标准：1)按图纸建筑面积，按建筑面积每平方167元计价，其中钢筋工28元每平方，木工44元每平方，瓦工95每平方米。(此结算费用含乙方自备的小型工具费、医药费和一切用于工程的开支)。2)_除本协议约定的承包范围及内容以外，甲方指定发生少量的零点工，乙方按甲方所要求的标准予以完成，费用不论大小工均按每工日100元计算。3、工程费支付方法：1)_工程验收合格后支付总工程费用的70%。其余30%工程费作为工程质量质量保证金，

43、如何无需修补现象，甲方在工程结束后二个月内发还给乙方。六、双方权利和义务1、甲方严格根据优良工程、文明工地、平安生产、工程质量规范对乙方进行管理、监督和验收。乙方有义务严格遵守上述规范。2、甲方对乙方的工程进度及工人劳动纪律进行考核，并有权行使奖罚和辞退。3、乙方在施工过程中有义务节约材料，坚决杜绝奢侈现象，如发生奢侈，每发觉一次将按原价材料款的十倍罚款。乙方负责人负责工种所用材料进场及质量状况，刚好与项目部、材料员联系，材料安排提前三天，特别状况提前一天申报，否则由此造成的停工等一切损失由乙方自负。4、乙方应切实做好工地文明施工，施工中必需随做随清、日做日清，模板拆除一层必需刚好清理一层，特殊是搅拌机、料斗等必需由专人每天清理干净