2023年建筑工程劳务合同模板.docx

《2023年建筑工程劳务合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程劳务合同模板.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑工程劳务合同模板 在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。下面是我为大家整理的关于建筑工程劳务合同模板5篇(精选)，希望对您有所帮助! 建筑工程劳务合同模板篇1 甲方(发包单位) 乙方(承包单位) 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律，法规遵守同等自愿、公允诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一样，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。 一、 工程名称： 二、 工程地址： 三、 工程内容： 本工程为框剪结构，总高度为 米， 层。 四、 工程承包方式：为分项承包给木工班，本班组应当完成该项的制作

2、和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格根据设计图纸与变更内容的一切工程量施工。 五、 工程日期： 年 月 日至 年 月 日。完成全部工程量。 六、 工程质量要求： 工程质量通过验收，达到合格标准。 七、 合同价款及支付方式： 按建筑规范计算面积。每平方米 元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。 本工程付款方式原则上采纳甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的 支付给乙方作本次工程进度款，按此比例依据工程进度及相应的进度款付至 。工程余款待竣工验收交付运用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。依据业主、甲方对总价合同产生过程的实际状况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的状况，

3、乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。 八、1、本工程由甲方供应全部材料及大型机械。 2、乙方负责供应人工及运用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。 九、考核验收： 1、平安生产：乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，确保施工平安。 2、质量：坚持工程质量标准，严格根据图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。 十、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行平安、质量、文明施 工、综合治理方面的教化，做好日常监督管理工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。 3、负责解决乙方进场施

4、工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。 4 根据合同的约定。刚好供应工程全部须要的机械设备，刚好供应过程所须得建筑材料，供应必需的施工技术资料，供应书面的技术质量，平安等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。 十一、 按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，细心组织施工。乙方必需帮助甲方放线、测量定位。乙方主动组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必需确保平安生产。 十二、违约责任： 1、生下列状况之一时，甲方应担当违约责任： (1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定

5、支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金 元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。 (2)乙方因自身缘由延误工期，应向甲方支付违约金 元 2、一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述责任后仍应接着履行合同。 3、双方分别担当自身缘由给对方造成的损失。 十三、本工程甲方派 为现场负责人。乙方派 同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。 十四、争议 甲、 乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。 十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。 十六、

6、平安事故，每次发生医药费200.00元，以外的由甲方负责。 十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。 甲方(合同章) 乙方(合同章) 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 建筑工程劳务合同模板篇2 发包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议： 一、工程地点 黄陵县商业街原机砖厂家属区内。 二、开工时间 本工程安排开工时间为年月日，安排竣工时间为年月日。 三、承

7、包方式 包清工、包平安、包质量、包进度。 四、承包内容 2#、3#、4#楼图纸内的全部钢筋工程量，从井桩起先至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。 五、合同单价 按建筑面积24.5元/包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。 六、付款方式 乙方先垫资，在甲方资金能周转的状况下，可预借适当的工程款和生活费。 七、工程质量及任务 1、严格根据图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满意规范要求，; 2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。 八、平安管理 乙方在进入工地后，必需根据平安条例和项目部规定

8、的有关平安方面的制度执行，定期进行平安教化。在不遵守平安制度所造成的一切平安事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责担当。施工场地内的工人必需佩戴平安帽，塔吊不能混吊材料，做到有平安隐患的地方肯定不施工。 九、材料管理 1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工奢侈，材料必需加倍扣除; 2、下脚料合理利用; 5、对恶意造成材料奢侈或偷盗现象，一经发觉，十倍罚款。 十、听从管理 1、工队必需无条件听从项目部管理，进行有文字性的平安教化、技术交底，听从指挥，听从管理，不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。 2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员，一次罚款200元。 3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架

9、斗殴。在工地内骂架一次，罚工队300元，打架一次罚20_元，医药费自负，并报派出所处理。 4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工，不能以任何理由停工、罢工。 5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。 6、工队若无进度、无质量、人员跟不上，不能按时完成任务，不听从指挥，甲方有权清除出场，解除合同。 十一、双方责任 甲方： 1、供应现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。 2、帮助乙方做好施工现场的打算工作，并供应施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、平安交底，并进行监督检查。 4，对工程设计变更应刚好转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费

10、用由甲方负责。 5、负责供应材料的垂直运输设备。 6、确保施工用材料刚好到位。 7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。乙方： 1、乙方应依据工程实际状况根据甲方进度安排支配相应的施工人员及劳动力。 2、乙方应当严格根据施工图纸设计变更及施工规范进行施工，仔细熟识图纸，做好施工管理工作，刚好将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格根据工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。 3、乙方应主动协作其他班组进行交叉作业，听从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品爱护工作。 4、合理安排材料的运用，加强对本班组运用的材料进行管理，严格限制材

11、料的损耗，对本班组施工现场进行管理。 5、此合同双方必需严格执行，如有单方违约，罚款5万元。 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。 甲方代表：联系电话： 乙方代表：联系电话： 签订时间： 建筑工程劳务合同模板篇3 甲方 ： 乙方 ： 依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ( )1、有固定期限劳动合同 本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止(如有试用期，则试用期从 年 月 日到 年 月 日)。 ( )2、

12、以完成肯定的工作任务为期限的合同 本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。 二、工作内容和要求 其次条 甲方招用乙方在 (项目名称) 工程中担当 岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为 。 第三条 乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。 三、劳动爱护和劳动条件 举荐合同样本劳务分包合同劳务外包合同劳务承包合同第四条 甲方对乙方的工作时间支配必需执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营须要，经乙方同意后，可支配乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理支配职工补休或根据劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资酬劳。 第五条

13、甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工平安教化。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特别工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。 第六条 甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳动平安、卫生的有关规定，为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动爱护用品。 第七条 甲方依据国家有关法律法规，依法建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。 四、工资保险待遇 第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元，试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的，每 (工作量单位)支付工资 元。 双方约定的工资

14、不得低于施工地行政区域内最低工资标准。 甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。 甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。 合同甲方如为分包方，工资支付发生违约状况由工程总承包单位负责支付。 甲乙双方对工资支付的其他约定 第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。 五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订 第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和平安技术操作规程。 第十一条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解

15、除本合同： (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的; (三)严峻失职，假公济私，对甲方造成重大损害的; (四)严峻违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的; (五)被依法追究刑事责任的。 第十二条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同; (一)在试用期内的; (二)甲方以暴力、威逼、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (三)甲方不能供应平安的劳动条件或者根据本合同规定支付劳动酬劳的。 第十三条 变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。 六、违约责任、劳动争议处理及其它 第十

16、四条 甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。 甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发1994481号文件规定的，应支付经济补偿金。 甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发1995223号文件给对方以赔偿。 第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可干脆到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。 第十七条 本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的，根据有关规定执行。 第十八条 本

17、合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。 第十九条 双方约定的其他事项。 甲方(公章) 乙方(签字或盖章) 法定代表人或托付代理人 (签字或盖章) 签订日期： 年 月 日 合同鉴证单位 鉴证日期： 年 月 日 建筑工程劳务合同模板篇4 甲方： 乙方： 为共同搞好 的施工生产工作，顺当完成工程施工任务。依据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。 一、工程概况

18、1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内全部木工工程量，按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。 5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年 月 日起计。 6、乙方签订合同前必需交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。 7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板绽开实面积，每平方米26元(含基础)。 二、甲方工作 1、向乙方供应施工所需的水、电、设备等设施。 2、对工程质量、进度进行监督检查，刚好办理验收结算。 3、甲方指派人员参加或监督工

19、程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。 4、刚好履行乙方的其他帮助义务。 三、乙方工作 1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。 2、执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。 3、严格根据甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。 4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行爱护。 5、乙方必需无条件听从甲方管理支配 四、关于工程款及结算的约定 1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。 2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90% 3、工程

20、竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。 4、乙方每月必需凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不赐予办理; 五、关于材料供应的约定 1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方选购供应到工地现场。甲方供应的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。 六、关于双方责任的约定 1、甲方的责任：甲方缘由影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时供应材料、设备;不能按期支付工程款，甲方担当相应的费用。 2、乙方的责任：不能根据工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方担当。对竣工

21、验收后，保修期一年内发觉属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费修理。乙方在施工过程中， 违反操作常规，造成人员损害，责任由乙方全部负责。 3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以刚好修复或赔偿。 七、关于设计与施工及验收的约定 1、乙方必需按甲方签定图纸施工、安装。 2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减缘由、时间、材料等。乙方依据变更要求，两天内向甲方提交变更所实行措施、增减的造价(因停工等缘由造成的材料奢侈)等费用清单。 3、隐藏工程在隐藏前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏，并照实填写隐藏记录，甲

22、方应予以承认。 八、奖赏和违约责任 1、由于甲方缘由，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。 2、按甲方和乙方协定的施工进度安排，由于乙方缘由，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。 九、合同份数 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 十、其它 本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉

23、。 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 年月日 年月日 建筑工程劳务合同模板篇5 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包条例，结合本工程详细状况，经双方协商达成如下合同条款： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、建筑面积： 3、工程地点： 二、承包形式：(含辅材，见附表1) 三、承包范围： 四、施工工期： 1、以发包方的工期提前两个月为准。 2、由于业主和甲方缘由造成工期拖延，乙方工期相应顺延;由于乙方缘由拖延工期，甲方按乙方结算总额每天万分之三进行惩罚。 五、工程质量： 1、质量等级优良，乙方确保清水砼(照实行新的验收标准另行协商); 2、质量标准：执行国家建筑安装工

24、程施工验收规范和建筑 安装工程质量检验评定标准，进行组织施工; 3、乙方必需按标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，由乙 方缘由导致的质量事故及返工、修改，乙方担当一切责任及费用; 4、隐藏工程验收由乙方供应自检报告，甲方进行验收，全部的隐藏工程必需验收合格后，乙方方可进行下道工序的施工，否则一切责任由乙方担当; 5、乙方必需按有关质量标准的文件制定质量限制标准，在施工过程中甲方有权根据本企业的质量管理奖罚标准对乙方进行奖罚; 6、乙方施工的工程质量低于本合同约定标准，甲方有权进行惩罚 ，乙方负责无偿整改和返工，同时担当业主对甲方相应的罚款; 7、乙方施工因质量未能满意本合同承诺，甲方有权单方

25、解除合同。 六、甲方责任： 1.供应施工图及有关技术资料三套。 2.办理施工方面的有关手续及现场三通一平工作。 3.供应生产所需的大型机械，电器设备不含三级以下( 见附表 2)及临设(包括职工宿舍、厕所、食堂、办公用房、水、电)。 4.供应施工组织设计、图纸会审及施工技术交底和施工平安交底，对企业的质量管理奖罚标准进行交底，以及工程的定位复测、工程点交，现场配备机电工。 5、甲方负责协调与当地政府各职能部门的关系 7、甲方按合同约定确认乙方工作量，并刚好拔付工程款，逾期拔款，赔偿乙方损失并顺延工期。 七、乙方责任： 1.严格遵守甲方各项规章制度，听从总包方和甲方管理人员现场管理及监督。 2.每

26、月15日向甲方报下月材料安排，25日报月完成工作量，双方于三天内认定，并于认定后十日内付款。 3.严格执行施工组织设计及甲方下达的施工安排，因乙方缘由造成工期延误，乙方担当责任及费用。 4、乙方施工人员的暂住证由乙方自行办理。 5、乙方负责所施工工程的自检资料，试块制作及检验材料的现场取样。 6、乙方按施工组织设计、进度安排细心组织施工，对隐藏工程提前8小时通知甲方验收。 7、乙方负责施工放线，甲方负责复线; 8、组织特地班子，(详细负责人 ： )配备满意施工技术、质量、平安等管理人员和相对稳定的技术工人，并在甲方的指导下，对所承建的施工工程技术、质量、进度、文明施工、平安生产等全面负责。 9

27、、乙方不得运用童工和年老体弱人员和违法、违纪人员。 八、平安生产，文明施工： 1、乙方必需严格根据甲方的文明施工要求，确保达到市级文 明工地，争创省级文明工地。 2、甲方供应合格的平安设施和防护装置(平安网、平安带、漏电爱护器等)，由乙方负责安装和管理。 3、乙方必需严格实行国家有关平安生产和文明施工的法律、法规、标准及西安市主管部门和甲方的各种管理制度，杜绝伤亡事故，如因乙方责任和缘由发生的伤亡事故费用由乙方担当，甲方帮助处理; 4、乙方对甲方供应的平安设施应严格检查合格后方可运用，特别工种应持证上岗，严禁运用担心全器具; 5、乙方应教化施工人员遵纪遵守法律，不得有酗酒、和其它作奸犯科的行为

28、发生。 九、材料供应： 1.工程材料在运用过程中，乙方如有人为奢侈行为，甲方有权进行惩罚;(以约定为准) 2、当发生图纸变更时，乙方在收到变更后一日内报提急用材料申请单; 3、因甲方材料供应不刚好，机械不能正常运用造成的停工、误工，现场协商解决，甲方赐予签证并顺延工期。 十、结算及付款方式： 1、工程施工期间每月以双方审定的工程量为准，甲方向乙方支付月工程量的65%，春节前付至当年完成工作量的80%，待工程验收达优良标准后付至95%，留5%保修金。 2、工程竣工结算乙方在一月内报甲方，双方在一月内审定确认。 十一、其他： 1、零工每工天按 元计算。 2、塔吊司机及塔吊指挥由乙方人员操作，甲方负

29、责支付该项的人员工资。 3、塔吊司机及塔吊指挥，人货电梯司机等由乙方配备， 甲方负责支付塔吊司机及塔吊指挥，人货电梯司机的人员工资 。 4、食堂人员由乙方自行支配;并负责办理有关的健康证，卫生证。 5、甲方配备的2名电工由乙方管理，其工资由乙方考核后甲方支付。 6、工程保修期执行国家规定，保修期满后全额返还保修金。 7、甲方现场机械设备配备不足部分，乙方如供应运用，甲方付给乙方租赁费; 8、对甲方的机械设备、周转材料乙方如有人为损坏，必需按价赔偿。甲方 十二、未尽事宜本着友好合作的精神协商解决。本合同共五份，双方各执两份，见证方一份，签字盖章后生效，工程竣工帐款结清后自然失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程劳务合同