2023年推荐承包合同范文九篇（个人承包合同书怎么写）.docx

《2023年推荐承包合同范文九篇（个人承包合同书怎么写）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年推荐承包合同范文九篇（个人承包合同书怎么写）.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年推荐承包合同范文九篇（个人承包合同书怎么写）承包合同 篇1本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)，组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方(简称甲方)：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并

2、被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定

3、具体内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。十八、施工现场：经甲方

4、同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行

5、业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7.构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双

6、方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时承包合同 篇2甲方（发包方）：乙方（承包方

7、）：身份证号码：详细地址：经甲、乙双方相互协商，将位于羊街村上桥组15个（3165平方米）扶贫项目蔬菜大棚的承包相关事宜达成如下协议：1、合同有效限期为 年， 年 月 日起至 年 月 日止。2、承包费金额：每年每个大棚上缴承包费500元整。3、交款方式：合同签订之日起乙方向镇人民政府缴纳当年承包费，共计7500元，其余部分逐年缴纳，每年缴纳的承包费将用于当地作滚动扶贫发展资金。4、甲方项目大棚位于羊街镇羊街村上桥组。5、大棚仅限于种植或养殖生产使用，乙方不得擅自改变其生产用途，不得私自拆改搭建其他建筑物，否则，甲方有权限期整改，到期不整改，甲方有权强制来拆除，并终止合同一切损失由乙方自行承担。

8、6、乙方要承包的大棚应加以保护，除自然灾害而外，其他人为造成的损失由乙方自行承担。7、乙方不得将所承包的大棚转包给他人经营，一经发现甲方将解除乙方承包权，合同终止，大棚回收，因此而造成的经济损失由乙方自行承担，承包费不予退回。8、乙方要学习有关建立农业合作社方面的有关知识，熟练掌握大棚的种植或养殖技术，总结经验，以传、帮、带的方式和周边群众一起致富，达到共同致富的目的。9、乙方用工时，必须使用羊街村贫困劳动力，且日工资不得低于40元/天。10、本合同一式五份，甲乙双方各执一份，其余三份送有关部门备案。甲方：乙方：年 月 日年 月 日承包合同 篇3甲方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职

9、务：_乙方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_为了促进植树造林事业，加速绿化速度，满足对苗源的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条承包内容、苗圃面积和地点1.甲方将_树苗、_树苗、_树苗的裁培发包给乙方承担。2.乙方根据承包任务划出_亩_分土地作为_苗圃。3.地点：_。第二条承包期限承包期限为_年，从_年_月_日起，到_年_月_日止。第三条甲乙双方的权利义务1.在承包期内，乙方共为甲方裁培_树苗_株，_树苗_株，_树苗_株，。其中，第_年出圃_树苗_株，_树苗_株，_树苗_株，第_年出圃。2.甲方向乙方提供_树种_斤，_树种_斤，树种的出苗率应达到_%

10、以上；_树秧_株，_树秧_株，树秧长_寸以上，不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间，甲方应向乙方提供裁培树苗资金_元，其中，第_年拨给_元，第_年拨给_元；甲方每年为乙方提供化肥_斤。甲方向乙方拨款和提供化肥时间，均为每年的_月_日以前。3.甲方应向乙方无偿传授各种树苗的裁培技术，提供有关育苗的参考资料，每季度派技术员指导不少于_次。4.苗木出圃时，乙方应保证_树苗高不低于_米，地表直径不少于_公分；_树苗高不低于_米，地表直径不少于_公分，。各种树苗均不得有烂根、黑根，无严重病虫害。5.乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗，由甲方于每年的_月_日以前负责包销完。每株树苗价格为_树苗_元，_

11、树苗_元，_树苗_元，价款由甲方与购方统一结算，乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗，出圃树苗的包捆由乙方负责。6.购方购买数量较多的树苗时，由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检查，对质量不符部分，由乙方按比例补齐。7.树苗销售完毕，双方应于_天以内办完结算手续，销售树苗款按_：_分成，甲方得_%，乙方得_%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降，双方应按比例增加或减少。第四条违约责任1.甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧，应按不合格部分树种树秧价值的_%向乙方偿付违约金，并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失。2.甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树

12、苗资金和化肥，应比照银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗，应根据合同规定的树苗售价，按乙方应该得到的提成比例，向乙方付给酬金。3.乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗，少生产一株，应向甲方偿付违约金_元；乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗，每100株树苗迟发一天，应向甲方偿付违约金_元；乙方如私自出售树苗，出售一株，应向甲方偿付违约金_元。第五条不可抗力如因不可抗力的自然灾害，造成乙方承包栽培树苗的损失，经调查证实后，甲方应据实减、免乙方的义务。第六条双方议定的其他事项本合同从承包之日起生效。合同期满后双方如原意继续合作，

13、必须重新订立承包合同。合同执行期间，任何一方不得随意变更或解除合同。在合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。第七条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代表人：_年_月_日返承包合同 篇4车 主： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)为了甲、乙双方的经济利益，经双方协商，现甲方将东风雪铁龙出租车夜间承包给乙方经营，具体协议条款如下：一、承包期限、经营起止时间及承包金额1、承包期限暂定 个月，经营起止时间为每天晚18:00时至次日早 时，每天承包金额烧

14、天然气 元，烧汽油 元。2、协议生效和终止及承包风险保证金。本协议书甲乙双方签字生效，在生效的同时乙方应上缴甲方驾驶证及营运资格证的复印件和出租车承包风险保证金人民币 元。风险保证金待乙方在承包期间电子警察记录违章时间公布并处理后，甲方才能退还给乙方，然后终止协议。3、承包期间如发生安全事故，除去保险公司赔偿外，由乙方全部承担(甲方概不垫钱。)但甲、乙双方应互相协助尽早处理完事故。力将事故损失降低到最低标准，由乙方责任导致车辆不能营运所带来的损失，乙方每天应赔偿给甲方 元。4、车辆正常磨损及人为损坏责任划分：乙方承包期间车辆的正常磨损由甲方承担，由于乙方人为造成的损坏，应尽时修复或照价赔偿(灯

15、光系统除大灯泡外由甲方修理)。5、承包期间的工休标准及违约赔偿：甲、乙双方在承包期间应互相体谅，尊重对方。为保障乙方在承包期间的身体健康，乙方每月享有三天的机动工休时间，具体日期由乙方自己规定，但就提前一天通知甲方。承包期间甲方不得无故不交车(修车或事故时间及在外长途不能按时回程交班除外)。二、甲方的权利和义务1、甲方必须保证承包期间的车况良好、车容整洁，出租车的各种证件和税、费齐全(由车辆的证件和税费及装备的原因导致罚款由甲方承担)。2、甲方每天按时交车，如要误时，必须事先通知对方，并视情况减少当天的承包金，甲方每天早上接车时收取乙方的承包金。三、乙方的权利和义务1、乙方在承包期间必须保证安

16、全第一，合法经营，爱护车辆，每周洗车不得少于一次，由乙方不注意行车安全和法规导致罚款，由乙方承担。乙方无权转包车辆或将车辆交给他人驾驶和营运，否则甲方有权收回，造成后果由乙方承担一切。2、乙方每天必须按时接交车，如要误时，必须事先通知甲方(若延时交车按 元/小时上交甲方)。乙方每天在交车时不论出租车的经营是盈还是亏，都必须按时上交甲方出租车辆的承包金。四、合同期间甲、乙双方有一方无故终止合同，应向对方赔偿伍佰元损失费(甲方卖车除外)。五、其它事项1、承包期间燃油补助归甲方领。2、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决，也可形成文字作本协议的附件，双方签字同样有效。3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执

17、壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日承包合同 篇5甲方：县建设局乙方：甲方将本局办公楼服务工作任务向外发包，乙方自愿承担服务工作职责，经双方协商，订立如下合同：一、 服务时间：二00三年六月十四日起到二00四年六月十三日止,合同期壹年.夏 季: 上午7:30-下午6:00春秋冬季: 上午7:30-下午5:30二、 服务工作职责:1、 清扫范围及要求:办公楼二、三楼各工作间、六楼大会议室、卫生间、平台、一至六楼的走道和楼梯间、大楼前过道及人行道大楼后面场坪花坛,要求窗明几净,地面无垃圾,物品摆放有序.2 、有会议时,事先打

18、开房间,桌椅摆放整齐(冬夏开好空调),倒茶水,毕后打扫卫生,关闭空调、灯光、门窗.3、 协助办公室搞好后勤服务.4、 星期六、日白天必须保证办公楼清洁,物品不丢失.三 、工作待遇:1、 年薪4800元,每月底预发300元,其余的部分在本合同终止时一并发放.2、 全年发放手套四双,每季度发放一包洗衣粉.3、 乙方不享受医疗费补助.4、 本合同终止后不另发任何补助。四、处罚措施：1、 未达第二款规定要求，发现一次扣工资10元。2、 在一年期间，乙方终止合同，甲方不再计发其余部分薪金。五、本合同一式二份,甲方双方各执一份。六、合同人：甲 方：乙方：承包合同 篇6包方:_地址:_ 邮码:_ 电话:_法

19、定代表人:_ 职务:_承包方:_地址:_ 邮码:_ 电话:_法定代表人:_ 职务:_双方根据中国有关法律规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,共同遵守。第一条 承包形式为上交利润递增包干。第二条 承包期限自_年_月_日起至_年_月_日止,共_年。第三条 上交利润数额1.承包方上交利润包干基数为_元。2.承包方按_递增_%比例上交利润。3.承包方上交利润时间按_计算,即_年_月交_元;_年_月交_元;_年_月交_元;_年_月交_元;_年_月交_元。第五条 国家指令性产品供应计划和生产计划第六条 主要经济技术指标1._年末固定资产原值_万元,承包期间固定资产增值总额为_万元,其中_年_万元;_

20、年_万元;_年_万元;_年_万元;_年_万元。2.国家资产的维护_;设备完好率_%;固定资产净值率_%。3.新产品开发_项,主要新产品是_ 。4.承包期间技术改造投资总额_元;_年为_元;_年为_元;_年为_元。5.产品质量要求_。6.主要物资能源消耗指标_。7.安全生产和双保指标_。8.出口创汇指标_。9.产值指_10.上交利润_ 。第七条 贷款归还,承包前的债权债务处理:_。第八条 双方权利和义务(一)发包方:1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协商、服务工作。2.承包方因经营管理不善,在_时间内完不成上交利润_%,或严重违法经营,或_

21、的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。3.按合同规定兑现奖罚条款。(二)承包方:1.承包方的经营者_是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照中华人民共和国全民所有制工业企业法第45条规定行使职权。2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励(1)_。(2)_.(3)_.5.承包方完不成

22、承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:(1)_。(2)_(3)_。第九条 违约责任1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。第十条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按( )项处理:(1)由_ 仲裁委员会仲裁。(2)向_ 人民法院起诉。第十一条 双方约定的其他事项本合同自_起生效。合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式_份,分送_,_,_。发 包 方:_法定代表人:_年_月_日承 包 方:_法定代表人

23、:_年_月_日承包合同 篇7申请贷款单位_（ 以下简称甲方）中国人民建设银行_行（以下简称乙方）甲方为承包_国（地区）_工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在建设银行总行_号文件核定的贷款指标范围对内发放贷款双方除遵守中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法（以下简称贷款办法）的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守一，乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_元二，乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件三，乙方提供的贷款，期限_年_个月甲方保证从签订合同之日起至_年_ 月_日止，还清全部本息并附分次还款具体

24、计划做为本合同的附件（略）四，贷款利息在合同规定还款期内，按年息百分之_计算超过还款期限，逾期部分加收百分之二十利息贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收百分之五十利息贷款利息每季计收一次五，乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息六，甲方应按期归还贷款到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_（单位）_资金中清偿七，本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效合同一式三份，上述三方各执一份甲方： 单位名称_（公章）负责人_（签章）地址_甲方的担保单位名称_（公章）负责人_（签章）地址_乙方： 单位名称 中国人民建设银行_行（公章）负责

25、人_（签章）地址_一九_年_月_日订承包合同 篇8发包人：甲方承包人：乙方为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务，改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商，本着诚实信用、协商一致的原则，达成如下承包协议内容，共双方遵照执行：第一条 小区物业基本情况座落位置：_市_区_路（街道）_号；占地面积：_平方米；建筑面积：_平方米；其中住宅_平方米；物业类型：_（住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他/低层、高层、超高层或混合）。第二条 承包管理事项1、公共环境（内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅）的清洁卫生。2、房屋建筑本体共用设施、设备（

26、共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等）的维修与管理。3、交通、车辆行驶及停泊。4、对进、出小区的人员安全盘问（包括夜间），发现非小区人员应做好登记，并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。第三条 合同期限本合同期限为_年。自_年_月_日起至_年_月_日止。第四条 承包费用及支付时间本合同期间发包人向承包人支付承包费用/月元；支付时间及方式为：。第五条 违约责任1、如因甲方原因，造成乙方未按时获得承包费用，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期支付，并有权终止合同。2、如因乙方原因，造成或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求

27、乙方限期改正，并有权终止合同。第六条 其他约定1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外，乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区，故乙方可以委托其信赖的第三人实施必要的承包事务，但委托第三人发生的费用由承包人支付。3、承包人委托第三人不与发包人建立任何关系，第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。4、本合同发生争议双方协商解决，协商不成任何一方均可向人民法院起诉。5、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲方代表及乙方签字生效。甲方： 乙方：代表人：年 月 日承包合同 篇9甲方（借款单位）：_乙方（贷款行）_甲方为承包_ 国（地区）_

28、 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）_ 元。第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。第三条 乙方提供的贷款，期限为_ 年_ 个月。甲方保证从签证合同之日起至_ 年_ 月_ 日止，还清全部本息。第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息_ %计算超过还款期限，逾期部分加收20%利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。第五条 乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从_ （单位）_ 资金中清偿。第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。甲 方：单位名称_（公章）乙 方：单位名称_行（公章）日期_