2023年施工合同范本合集(小工程施工合同协议书).docx
《2023年施工合同范本合集(小工程施工合同协议书).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年施工合同范本合集(小工程施工合同协议书).docx(49页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年施工合同范本合集(小工程施工合同协议书)施工合同范本1甲方(业主):乙方(施工方):按照中华人民共和国经济合同法和河南省建筑市场管理条例的规定,结合装饰工程交易规则及本工程具体情况,双方在友善、友好的情况下达成如下协议:一、合同主要内容:打井工程以 形式交给乙方施工。2、工程总造价(大写)3、工程内容:甲方约定乙方打井深度暂定为 米,根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准,经甲方同意,乙方可增加打井深度。暂定每米按500元标准计取打井费用。根据甲方确定的打井位置,如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的,由甲方承担钻头购置费用。4、工程付款方式:签合同当天首付65% 元,元。5、工期
2、天,自 年 月 日起至 年 月 日止。6、工程保修期壹年。7、工程结束后三日内结清余款。8、根据甲方要求,乙方为甲方提供取水设备一套,其中深水井泵元,井房一套,金额 元,计入工程合同总额计算。甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元,工程完工付余款5% 一台,金额 元,无塔供水装置一套,金额甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同范本2委托方(以下简称甲方): 联系地址: 联系电话:施工方(以下简称乙方): 联系电话:根据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其他有关的法律法规,结合本工程具体情况,本着自愿 平等
3、的原则,经双方协商一致签订本合同,具体条款如下:第一条:工程概况1:工程名称:2:工程地址:3:承揽方式:4:工程内容及承包范围:5:工程总量:预计工程量约为最终结算按实际工作量。第二条:工程期限1:本工程总工期为2:本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。第三条:技术质量要求1:工程质量要求标准:按国家现行有关施工及验收规范,达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业,达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。2:建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)第四条:合
4、同价款及付款方式:1:单价 人民币(大写): : 元)2:根据预计工程量,合同总价为人民币(大写) ( : 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。3:付款方式与期限本合同工程完工一次性付100000元作进度款。剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款,工程款请汇入以下账户:开户行:中国农业银行景鸿支行户名:陈XX X2XXX48 0X19 4X70 77X75第五条:双方责任1:甲方 提供现场,协调乙方与工程现场总包单位的协作关系,以保障进度的顺利实施; 按合同规定按时付款结算。 提供安全的作业环境,设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔
5、偿)及水电接入点。 提供临时住宿。2:乙方 负责提交进度计划和有关资料,严格按照操作规程和施工方案进行施工,保质按期完成施工。 遵守现场安全文明施工的管理规定,如因乙方的责任造成的费用和罚款,由乙方承担。3:乙方不履行上款各项义务,造成延误和甲方损失,应对甲方的损失给予赔偿。第六条:违约责任和仲裁一、合同生效后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意,单方解除合同时,应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失。二、由于乙方责
6、任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。五、甲、乙双方在履行合同时发生争议,首先应本着友好态度协商解决,若经协商不能解决,可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁,对仲裁结果不服,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条:竣工验收1:本地坪工程全部完成后,乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术
7、质量要求验收。2:遵守施工现场安全生产,文明施工的规定服从甲方的合法指令,否则均视为乙方违约。第八条:保修服务施工完毕后一年内,由于乙方施工所引起的工程质量问题,由乙方提供免费修补。因人力不可抗拒因素或第三方引起的质量问题,不属于保修范围,但乙方应提供服务,费用另议;保修期满后,乙方保证继续提供服务,费用另议。第九条:其他条款一:本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。二:本合同一式贰份。三:本合同自双方签订之日生效,结算全部款项后本合同自然终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日施工合同范本3第一部分协议书发
8、包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准:金额(大写):约 元(以决算为准)¥元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或
9、预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本合同双方约定 后生效。发包人:(公章 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行: 账号:账号: 邮政编码: 邮政编码:第二部分通用条款一、词
10、语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履
11、行的代表。1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1
12、.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。1.18施工场地:指由发包人提供的用于
13、工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.23小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日
14、开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释, 互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人
15、协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 标准建筑工程施工合同范本3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。3.3适用标准、规范双方在专用条款
16、内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。 、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代
17、为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。施工合同范本4甲方:_乙方:_一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方_-_元/次的罚款。四、工程日期:自开工之日起至_年_月_日交付使用。五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。
18、材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。七、结算方式本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_%为质保金,质保期满_年后全部付清。八、费用提取土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_%,人工费按实际工程量每工日取_元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板
19、费等执行费用定额。九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。十、安全责任乙方一定注意施工安全,按规范施工避免一切事故的发生,对于施工中出现的一切大小事故,均有乙方负责,甲方不负一切责任(另签安全责任书)。十一、其它起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。十二、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,签字盖章后生效。本合同未尽事宜,按合同法执行或双方协商解决。甲方签字(盖章):_年_月_日乙方签字(盖章):_年_月_日施工合同范本5甲方:XX(简称甲方)乙方:XX(简称乙方)为了确保本工程的顺利完工,现根据本工程的实际情况通过双方协商在遵循平
20、等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则下,双方事项协商一致,订立本协议。一、工程名称:XXXXXX小区围墙二、工程地点:三、工程承包范围:围墙200米,临时围墙336米(竣工后按实际长度)四、工程造价:围墙XX元/米,临时围墙XX元/米五、施工标准:1、标准围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口(檐口490mm宽二层)上3.3米,基础700mm宽三七灰150mm厚、490mm砖铺底二层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身,365365砖垛中距4米,墙顶粘贴紫色水泥瓦,围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧批刚化涂料。临时围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口2.6米,490mm砖铺底二层、36
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 施工 合同范本 工程施工 合同 协议书
限制150内