关于工程居间合同模板汇编九篇.docx
《关于工程居间合同模板汇编九篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于工程居间合同模板汇编九篇.docx(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 关于工程居间合同模板汇编九篇 甲方(托付方): 地址: 法人代表: 身份证号: 乙方(中介方): 身份证号: 上述甲方(托付方)托付乙方(中介方)帮助甲方为其(有限公司)进展承包建筑工程,达成居间合同如下: 一、居间事项: 逸涛半岛三期嘉苑别墅工程的其中217栋别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。 二、居间任务: 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利,托付人 应当按按商定支付酬劳”的规定,甲方依法完成签订该工程承包工程合同,并顺当的按施工总分包合同商定的时间、商定的内容开工后,收到工程进度款时本合同才生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付
2、居间费: 1、当乙方帮助甲方取得该工程施工总分包权,甲方情愿支付乙方人民币捌拾万元(税后)居间费; 2、付款方式: 1)、该居间费在甲方其次次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费; 4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元(税后)居间费。 三、甲方责任和承诺: 本居间合同生效后为不行撤消、不行更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承
3、诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会成员全都的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始终有效。 乙方促成甲方与该幅土地使用权全部者谈判后,甲方不得以任何理由单方面终止与 乙方的托付关系,不得私自或另行托付其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进展工程承包相关事项;如有上述状况发生,视为乙方完成代理托付,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对 此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不胜利,在半年之内,甲方同意不接触由 乙方介绍的该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行
4、为胜利论,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃全部法律权利及话语权。 四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。 五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。 甲方:乙方: 法人代表签章:签名: 日期:日期: 工程居间合同 篇2 甲方(
5、托付人):乙方(居间人):甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项1、乙方承受甲方托付,负责就( )工程工程,引荐甲方和该工程的治理方直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成与该工程治理方签订专业承包施工合同,帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作,保障合同的顺当实施。2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,最
6、大限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠3、乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。4、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,达成合同签署,那么在甲方的工程施工过程中(合同期内),乙方仍有义务负责协调好甲方与工程治理方的关系,特殊是在工程结算问题上,乙方全面负责协调,乙方无任何理由进展推脱。 三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和工程治理方进展合同谈判。2、居间胜利,则由甲方全面履行和工程治理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无
7、关。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本工程居间费用根据合同期间实际运量每吨3元(叁元)结算(完税后) 。2、甲方每周为乙方结算一次,每周一为乙方结算上周居间费用,乙方有权向甲方查询每周总体运量,甲方有义务向乙方供应每周运量报表,甲方所供应报表必需保证真实有效,甲方不得以任何理由克扣乙方费用,如消失不实结算乙方有权索回,并保存双倍赔偿的权利。3、合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份,作为居间费用总价计算依据,甲方如不能根据合同商定时间向乙方支付居间费用,每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进展赔偿 。4、如甲方有终止本居间合同的意愿,甲方可依据合同总量计算居间费用,并一次性
8、向乙方支付做为唯一条款向乙方提出协商。 五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细节及工程合作中相关利益人的隐秘,任何乙方发觉对方消失泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为,如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失,受损方可向过错方提出等价赔偿。 七、合同终止本合同自签字之日起生效,直至本合同商定工程完毕,工程期顺延本合同无条件顺延,直至本工程完毕。 八、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖
9、章后生效。合同签订地址:合同签订日:甲方:(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或托付代理人: 法定代表人或托付代理人: 工程居间合同 篇3 甲方(托付人): 营业执照注册号码: 乙方(居间人):居间人姓名1、 XXX 身份证号码: 居间人姓名2、 XXX 身份证号码: 居间人姓名3、 XXX 身份证号码: 居间人姓名4、 XXX 身份证号码: 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付,负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建立工程工程(以下称该工程工程),推举给甲方,向甲方供应
10、关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位和总包单位签订该工程工程的分包施工合同,取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期工作的主要信息,并供应相关的业务询问效劳,开展对业主方和总承包方进展有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间效劳不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。
11、 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好各项工程争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列需要的手续预备。 3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同商定支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第
12、426条关于 “居间人促成合同签订胜利,托付人应当按按商定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包工程合同,并顺当的按施工分包合同商定的时间、商定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费: 4.1本工程居间费用为工程造价(剔除建立单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事 先商定的效劳费标准,即工程签定的合同工程量 万元的”%计 万元(税后),作为中介人的效劳酬劳。工程结算造价确认后,若有明显差异,最终一期居间效劳酬劳支付时进展相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生
13、效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间效劳费,计 万元;工程进展到根据合同工期一半时间即开工令签发开头计算为其次次兑付日,兑付其次笔25%的居间效劳费,计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间效劳费,计 万元(按工程审结价进展调整后支付)。 4.3甲方根据以下支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进展分别支付。居间效劳费支付分流表: 五、特殊商定: 5.1甲方取得工程建立施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿承受以下处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停顿工程施
14、工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人效劳费的欠条;追回应兑现的居间人效劳费并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人效劳费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.2居间效劳胜利完成后,在工程建立期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律
15、效力。本合同经双方签字后即生效。本次效劳所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。 6.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后,假如20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务 的,本合同自动终止。 7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双
16、方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交工程合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。 9.2本合同双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人: 居间人或托付代理人: 联系电话:联系电话: 合同签订地: 合同签订日期: 工程居间合同 篇4 甲方(托付人): 某某建筑公司 乙方(居间人): 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付,
17、负责就*省*工程工程(以下称该工程工程),引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等效劳的,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、 乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察, 2、 乙方承诺向甲方供应的关于该工程
18、工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、 乙方向甲方供应的图纸、工程量清单,业主供应的各种材料单价,必需完全能够成为甲方与建立单位所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项,无权取得居间酬劳,并且赔偿甲方因此而患病的损失。 4、 乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方供应信息不真实,根据本合同其次条第2款执行。 5、 乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方
19、与建立单位的关系。 6、 乙方领取本合同酬劳时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的*%。 2、居间胜利后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付*元整;在正常施工的两个
20、月内,应支付*;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头,依据甲方每月取得的验工计价款,按*%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当*差*等*费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付 元违约金;假如违
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 工程 居间 合同 模板 汇编
限制150内