2023年装饰装修工程承包合同(工程装修施工合同).docx
《2023年装饰装修工程承包合同(工程装修施工合同).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年装饰装修工程承包合同(工程装修施工合同).docx(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年装饰装修工程承包合同(工程装修施工合同)装饰装修工程承包合同1发包人编号:承包人编号:备案编号:鉴证编号:发包人:承包人:按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程地点:1.2工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;(3)承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期: 年 月 日竣工
2、日期: 年 月 日总日历工期(包括法定节假日): 日第2条 合同价款与支付2.1合同价款金额(人民币大写):¥:2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第 种方式确定。(1)采用固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金2.3工程预付款合同生效后,发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例:2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式:(2)工程款支付金额和时间: 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支
3、付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。第3条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第4条 发包人工作4.1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督
4、管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。第5条 承包人工作5.1指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格
5、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和
6、设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施
7、,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自
8、接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第10条 竣工结算10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾
9、款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第11条 工程保修11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此
10、发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任:第13条 争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不可抗力14.1双方关于
11、不可抗力的约定:第15条 保险第16条本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:第17条合同备案、鉴证合同备案、鉴证:(现场签字)发包方:法定代表人:身份证号:承包方:法定代表人:身份证号:第18条合同日期装饰装修工程承包合同2合同编号:发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、装饰装修工程合同条例及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。第一条工程概况1.1工程名称:地点:1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)装饰内容以图纸和
12、预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。1.3承包方式:经充分协商双方确定为_类承包方式。a类为包工包料b类为包工不包料1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。双方确定合同额为元,金额大写(人民币).设计费为元,金额大写(人民币).1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。1.6如遇下列情况,工期相应顺延。1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行
13、而影响进度。1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。第二条工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条甲方义务3.1开工前_天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签
14、署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。3.2不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。3.3做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。第四条乙方义务4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。第五条工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。第六条工程验收6.1隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时
15、进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。6.2工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。第七条工程款交付方式7.1第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_%,即_元。7.2第二次于工程进度的_%时,甲方支付合同总额的_%,即_元。7.3第三次于工程进度的_%时,甲方支付合同总额的_%,即_元。7.4工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。第八条违约责任8.1合同双方当事人中的
16、任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。8.2未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。8.3因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_元。8.5由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_元。8.6由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。8.7由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对
17、方支付违约金_元。第九条保修9.1本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。9.2乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。9.3人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。第十条纠纷解决方式本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。第十一条其它项目具体规定11.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。11.3增减项目由双方协商,双方签证为依据。第十二条附则
18、12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。12.2甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式_份,甲乙双方各执_份。12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。12.4本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。12.5合同的其它附件。附件一:装饰装修工程预算书附件二:装饰装修工程设计图纸附件三:装饰装修工程变更单附件四:装饰装修工程验收单附件五:工程结算单附件六:工程保修单第十三条其它约定条款发包单位(盖章)地址:委托代理人:联系电话:签约地点:签约时间:承包单位:(盖章)地址:委托代理人:联系电话:签约地点:签约时间:装饰装修
19、工程承包合同3发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国民法典及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。一、工程概况1、工程地点:_2、住房结构:_房型 _房 _厅 _套,施工面积 _平方米。3、装饰施工内容:_详见附件一装饰施工内容表。4、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期:_自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,_工期_天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款:_¥_元,大写(人民币):_详见本合同装修工程报价单。2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 装饰 装修 工程 承包合同 施工 合同
限制150内