关于承揽加工合同模板六篇.docx

《关于承揽加工合同模板六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于承揽加工合同模板六篇.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 关于承揽加工合同模板集锦六篇承揽加工合同 篇1 订立合同双方： 定作人：(以下简称甲方) 定作人法定代表(负责)人： 签约人： 定作人承办单位： 联络人： 联系电话： 定作人机构地址： 传真电话： 承揽人：(以下简称乙方) 承揽人法定代表(负责)人： 签约人： 承揽人营业执照： 生产报刊亭许可证明： 承揽人机构地址： 联系人： 联系电话： 银行开户许可证： 开户行： 帐户： 依据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着公平、公正、互惠的原则，订立如下合同条款： 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同

2、标的额为：_万元。 其次条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元) 1、 2、 3、 注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1、报刊亭安装后稳定、牢靠，空间利用充分，使用面积不小于_平米。 2、使用材料：全部外外表使用大于_mm厚不锈钢板，构造采纳不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透亮局部不少于_%，使用_mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。 第四条验收标准和方法 、乙方将

3、报刊亭样品(根据甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进展初验，初验合格前方可生产。 、甲方验收采纳样品验收与成品交付验收相比照，也可实行随机抽验。 第五条交货时间和地点及包装运输要求 、交货时间：乙方必需保证在_年_月_日前全部交货。 、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。 、包装运输：乙方在交货时，应对成品进展包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。 第六条报刊亭安装及验收与售后效劳 、乙方对制作的报刊亭进展安装; 、经乙方安装的报刊亭，必需经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报

4、刊亭价值扣除_%做为另行修理费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收); 、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量消失问题，_年内免费进展保修，超过_年或属甲方缘由损坏进展修理的，需付工本费; 、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进展终身维护。 第七条结算方式、期限及安装费用 、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。 、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积到达合同标的额的60%。 、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款，累积到达合同标的额的95%。 、剩余的合

5、同标的额5%(_元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。 第八条甲方违约责任 、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随便转变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_的违约金; 、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_的违约金。 第九条乙方违约责任 、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金; 、乙方不得以任何方式转包或分包，如发觉转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的

6、经济损失由乙方担当; 、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_的违约金。 第十条纠纷的处理 当事人从以下两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁; 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十一条附则 、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随便变更和解除合同。 、合同执行过程中甲、乙双方对详细制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方

7、共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 签约地点：签约日期：年月日 承揽加工合同 篇2 甲方： 乙方： 甲乙双方为携手合作，促进进展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国合同法有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商全都，特签订本合同，以求共同遵守： 第一条：甲方托付乙方生产加工制作_模具。 其次条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点： 1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。 （1）乙方必需按甲方供应的模具技术要求设计、制造模具。 （2）合格模具定义： 模具必需符合经甲方确认后的模具构造

8、图； 模具必需生产出符合甲方供应的正式零件图纸要求； 模具寿命必需符合本合同第六条之规定。 2、验收方法（标准）： 按甲方的图纸和技术要求执行。 模具构造必需符合模具构造图纸。 3、验收地点：在甲方指定地点_进展。每次验收必需有双方签署的验收报告，如验收不合格，必需在验收报告上注明下次验收期限。 第三条：原材料来源 1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方担当。乙方必需保证按甲方供应的技术要求选购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同 第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担： 1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方供应的图纸技术要求进展试模、送

9、样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。 2、交货地点：甲方指定场所_。 3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起_天前交付本合同模具。否则，乙方必需担当延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方缘由造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。 4、运杂费用担当：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方担当。 第五条：本合同模具总金额为_万元，共_套模具。 货款结算时间及方法：_。 付款方式：签订合同预付_%，试模合格交付使用_个月内付_%。 第六条：技术资料供应及保管： 1、甲方负责供应本合同商定的模具的图纸、技术要求及有关标准。 2、涉及到资料中技术

10、隐秘的保管和有关商定按双方签署的技术隐秘协议执行。 第七条：质量异议/违约责任： 1、对于乙方供给的产品如存在质量问题，甲方必需以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供给的产品进展妥当保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进展处理。 2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供给之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进展售后效劳，则视为承受甲方的处理意见。 3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。 第八条：其他： 1、本合同商定的模具自甲方支付定金开头，全部权为甲方全部。 2、双方签订的技术协议、甲方供应的技术图纸资料、乙方物料

11、清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。 3、在本合同商定模具工程交货时，乙方必需交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，详细的资料给还按双方签定的技术保密协议I中第9条规定及本合同第四条第1款（3）规定执行。 4、本合同商定模具工程的变更按双方签署的模具托付加工制造合作意向书中“工程变更条款”执行。 5、涉及到非公正竞争性商定按模具托付加工制造合作意向书第11条规定执行。 6、本合同托付工程，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供给商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。 第九条：双方由于不行抗力的灾难和确非一方本身造成的缘由而不能履行合同时，

12、经双方协商并由_市经济合同鉴定机关查实证明，可免予担当民事责任。 第十条：合同生效、附件 2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。 3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不行转让。 4、本合同附件资料具有同等法律效力。 第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按中华人民共和国合同法有关规定，由双方进展协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。 第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。 甲方： 托付代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号： _年_月_日 乙方： 托付代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号

13、： _年_月_日 承揽加工合同 篇3 承揽方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 加工费：_ 单位总价：_ 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。 第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 材料名

14、称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 单价：_ 总价：_ 图纸、技：_ 术资料及：_ 交付时间：_ 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：_ 交付时间：_ 交付地点：_ 交付数量：_ 包装要求：_ 检验方法：_ 运输方法：_ 运费担当： 第六条加工费结算方法与时间_。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任

15、1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_%的违约金。 6.由

16、甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多

17、支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

18、3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

19、第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。

20、 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成

21、书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。 承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 承揽加工合同 篇4 买卖合同是出卖人转移标的物的全部权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人根据定作人的要求完成工作，

22、交付工作成果，定作人给付酬劳的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特别要求制作成品，定作人承受成品并支付酬劳的合同。定作合同与买卖合同常常被混淆。 一、买卖合同与承揽合同的区分标准。 法律之所以区分各种出名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，缘由在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相像性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区分：比方合同法规定定作人对承揽人的工作有监视、检查权，定作人有单方转变定作方案的

23、权利，有单方要求承揽人停顿加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律给予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人掌握整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人掌握整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有掌握生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进展必要掌握时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的商定，但假如该合同中没有定作方掌握生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要掌握，则不 论双方在合同中如何商定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。

24、其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了到达最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制 度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以便利办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注意加工过程商定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注意加工过程而只注意标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。 由此可见，二者的区分关键在于：在承揽合同中，定作人注意的是对生产过程的掌握和监视；假如一个合同规

25、定了定作人对生产过程的必要的掌握权，而且这些掌握权明显属于该合同的重要局部，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。 二、其他详细区分： 1、买卖合同以转移全部权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的全部权；承揽合同以完成肯定工作为目的，转移标的物的全部权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。 2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是肯定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是肯定的行为。 3、买卖合同的标的物是双方商定的出卖人应交付的物；承揽合同中 的标的物只能是承揽人严格根据定作人的要求而完成的工作成果。 4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；

26、承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。 5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；而买卖合同的当事人并无此权利。 6、买卖合同中当事人可以商定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人担当，也可以由出卖人担当。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己担当工作物意外灭失的风险。 因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的承受人对生产进展掌握的内容。比方审查合同有没有商定标的物承受人享有材料选材或者生产过程的监视检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些商定不肯定全部具备，但是必需能显示出定作人对生产过程的必要掌握，假如

27、没有表达对生产过程的掌握，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。 承揽加工合同 篇5 甲方（定作方）： 乙方（承揽方）： 经甲乙双方友好协商，依据我国合同法的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方选购相关_等小商品事宜商定如下： 一、选购产品状况： 1、品名_，规格_，数量_，单价_； 2、品名_，规格_，数量_，单价_； 3、品名_，规格_，数量_，单价_； 总金额（含税价）：人民币_元整（小写_）。 二、样品商定时间： 自本合同生效之日其_个工作日内，乙方负责按甲方要求制作_样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。 三、交货时间、地点及运费： 合同生效且_%预付款到乙方账户

28、、确认协议第一条中各舍命的尺码数量后_天内交货（详细数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。 四、质量要求及技术标准： 根据甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明： 按国家兴行业标准。 五、验收标准、方法及期限： 以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发觉货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的全部费用应当由乙方担当。 六、包装要求及费用负担： 乙方按其企业或行业标准供应包装，费用由乙方担当。 七、结算方式和期限： 合

29、同生效且受到乙方发票后_日内甲方支付总价款_%作为预付款，计人民币_，双方商定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为： 收款人： 开户行： 账号： 最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起_日内，甲方一次性支付其余货款。 八、违约责任： 1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_%作为违约金。 2、因甲方的缘由造成乙方不能按商定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方担当责任。 3、若乙方提交的样品和甲方定作的_小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。 九、合同争议的解决方式： 本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协

30、调或者调解不成的，双方当事人同意向_人民法院起诉。 十、本合同一式二份，甲方乙方各执一份，自双方签字盖章之日其生效。合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。 甲方： 地址： 电话： 代理人： _年_月_日 乙方： 地址： 电话： 代理人： _年_月_日 承揽加工合同 篇6 订立合同双方： 承揽人：_ 定作人：_ 定作人托付承揽人加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条 加工成品 编号：_ 名称：_ 规格：_ 单位：_ 数量：_ 备注：_ 其次条 加工成品 质量要求 （加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据） 编号 名称 规格 单

31、位 数量 备注 第三条 原材料的供应方法及规格、数量、质量 _ （1用承揽人原料完成工作的，承揽人必需依照合同规定选用原材料，并承受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、削减价款或退货。2用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料。承揽人对定作人供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。） 第四条 技术

32、资料、图纸供应方法 _ （1承揽人在依照定作人的要求进展工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并准时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2承揽人对于承揽的工作，假如定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3定作人应当按规定日期供应技术资料、图纸等。） 第五条 价款或酬金 _ （价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。） 第六条 验收标准和方法 _ （1根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2定作人应当按合同

33、规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。3当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量）监视检验机构供应检验证明。） 第七条 交货的时间和地点 _ （1交（提）定作物期限应当根据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议；并按协议执行。2交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的，以定作人接收的戳记日期

34、为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准，自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准，但承揽人在发出提取定作物的通知，必需留给定作人以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。） 第八条 包装要求及费用负担 _ 第九条 运输方法及费用负担 _ _ 第十条 结算方式及期限 _ 第十一条 其他 _ （如：1依据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权恳求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2依据国家有关规定，经当事人双方商定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款

35、。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以恳求返还，等等。） 第十二条 承揽人的违约责任 一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负者修整或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。 二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；少交、迟交局部定作人不再需要的，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。 三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支

36、付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作人偿付违约金_元；（合同中无详细规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向定作人偿付违约金。）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的1%偿付违约金。 未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作时，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_（10-30的幅度）或酬金总额的_（20-60的幅度）违约金。 六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，应当偿付定作人实际支付的保管、保养费。 七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 八、由于保管不善致使定作人供应的原材料、设备、包装