《关于承揽加工合同范文集合7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于承揽加工合同范文集合7篇.docx(39页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 关于承揽加工合同范文集合7篇 认立合同双方: 承揽方: 定作方: 定作方托付承揽方加工长春吉林高速大路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量 其次条 加工成品质量要求: 第三条 原材料的供应方法及规格、数量、质量: 用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料。承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验,不符合要求的,应马上通知作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换,对物品不得偷换。 1.原材料等物品交(提)日期计算,双方协商。
2、 第四条 技术资料、图纸 由承揽方供应 承揽方在依照定作方的要求进展工作期间,发觉图纸或技术要求不合理,应当准时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。 2.承揽方对于承揽的工作,假如定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3.承揽方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。 第五条 总价款为 合同签订后,订作商付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量到达 %,定作方付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量全部完成时,在定作方验收合格后支付给承揽方 元(即总价款的 %),预留 元作为质保金一年后付清。 (价款或酬金,根据国家或主管部门的规定执行,没
3、有规定的由当事人双方商定。 第六条 验收标准和方法 1.根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程,应当由双方协商。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。 3.当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时,可由法定质量监视检验机构供应检验证明。 第七条 交货的时间和地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处,时间为签订合同之日起计算30日。 交提定作物期限应当根据合同规定履
4、行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。双方另有商定的,按商定的方法计算。) 第八条 包装要求及费用负担 第九条 运输方法及费用负担 第十条 结算方式及期限 第十一条 其它 (如: .依据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权恳求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。2.依据国家有关规定,经当事人双方商定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以恳求返还。等等。) 第十二条 承揽方的违
5、约责任 一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。 二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍旧需要的,应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;少交、迟交局部定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。 三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价
6、值局部。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。 四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金元;(合同中无详细规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付局部的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的(3050的幅度)或酬金总额的(3050幅度)违约金。 八、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的,应当
7、偿付定作方因此造成的损失。 九、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进展检验、或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量担当责任。 十、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并担当逾期交付的责任。 十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。 第十三条定作方的违约责任 一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。 三、未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料
8、、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时,定作方还应补偿缺乏局部;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。 五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽
9、方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。 六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 七、变更交付定作物地点或接收单位(人),担当因此而多支出的费用。 第十四条xxx在合同规定的履行期限内,由于不行抗力致使定作物或原灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予担当违约责任,但应当实行积极措施,尽量削减损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任,在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的,定作方应当担当责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同治理机关申请
10、调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 本合同自年月日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随便变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式份,交(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。 定作方: (盖章) 承揽方: (盖章) 代表人: (盖章) 代表人: (盖章) 地址: 地址: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 年 月 日订 承揽加工合同(二) 现有_单位将_(地点或加工件全称)交予_加工。经双方友好协商,本着互惠互利、诚信、公正的
11、原则特制定以下条款,望双方遵守。 甲方:_ 乙方:_ 一、工程工程 1、工程名称_ 2、工程地点_ 3、工程范围_ 4、工程期限自至完工,共计天。(不行抗拒缘由顺延) 二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到图纸后具体查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底,甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停顿施工。(全部加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件,同样具备合同法律效应) 三、质量要严格根据图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。 四、加工产品交付地点_
12、。 五、加工产品(工程)总价人民币_元整,大写(_元整)。(此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。) 六、付款方式_ 1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _。 2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时,乙方向甲方供应材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _。 3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价_。 4、加工件安装或交付时支付乙方总价_。 5、验收合格后一次性支付加工件总额。 七、产品质量保修期 1、玻璃_ 2、钢材_ 3、铝材_ 4、油漆_ 5、喷塑_ 八、安全生产乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度,听从甲方安 全治理人员及监理人员的治理,严格遵守安全操作规程,施工中如因违反操
13、作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。 九、验收: 甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收,七日内不组织验收,乙方可视工程全部合格,同时甲方履行合同后续责任,甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随便处理。 十、违约责任:合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随便变 更或解除本合同。如单方面解除合同,应向对方赔偿对方损失。 乙方必需根据合同规定的时间内根据合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5,提前根据同等嘉奖。 十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。 十二、本合同共页,附件共页,一式_份,双方各持份 本合同双方签字之日起生
14、效,至工程完毕、工程款付清后自行失效。 (本合同全部来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力)。 甲方:(章) 乙方:(章) 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱: 开户行: 开户行: _年_月_日 承揽加工合同 篇2 托付方: (以下简称甲方) 加工方: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法的有关规定,甲乙双方就甲方托付乙方进展钢构造加工制作事宜,经友好协商,达成全都并订立本合同,共同遵守。 一、加工方式 甲方供应钢构造工程施工图纸,乙方包工包料加工。 二、加工内容 本合同所涉之加工内容为甲方供应的 锦绣物流仓储楼 工程的施工图纸中的钢构造的加工制作(含抛丸除锈,刷 红丹 防锈底漆一
15、遍)。 三、加工工期 从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开头计算工期。 四、加工量、单价及总金额 1、以上价格均为税工程施工质量验收标准(GB-50205-20xx)。甲方供应施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。 2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。 3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。 4、本合同采纳的定价方式结算。 五、运输方式:需方自提,运费自负。 六、结算、付款及付款方式 1、本合同签订后万元为定金, / 万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额
16、定金和预付款后开头组织生产。如本合同签订后3天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。 2、乙方生产、制作钢构造过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最终一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。 3、如甲方在现场安装时发觉有质量问题,应准时通知乙方,乙方必需在12小时内到现场处理问题。 七、双方责任 甲方责任 1、甲方应于合同签订时供应给乙方完整、具体的工程施工图纸壹套。 2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。 3
17、、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前2天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方担当,根据合同商定价格支付乙方价款。 4、甲方供应的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必需在乙方提出后12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方担当相应责任。 5月日为甲方最终提货期限。因甲方缘由造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最终提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时,市场价格上涨的,根据涨价后价格结算;市场价格下跌的,根据下 乙方责任 1、乙方担当本合同范围内钢构造构件的材料选购和加工制作。乙方应严格根据甲方供应的施
18、工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等详细要求进展生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方供应的施工图纸。 2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。 3、乙方在钢构件出厂时,需供应所选购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份(注:不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。 4、日开头供给第一批构件,供货要求详见甲方书面需货规划, 20xx 年 9 月 15 日前将全部钢构件供完。 八、质量验收 1、甲方在钢构件出厂前进展质量复检。复检合格后,由于运输的缘由产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在48小时内解决。 2、质量异
19、议期限:甲方收到产品后如发觉存在质量问题,应马上停顿使用,并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方供应的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方担当任何责任。 3、甲乙双方商定,假如乙方供应的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失担当责任,乙方不担当由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。 九、违约责任 1、甲方拖延提货的,乙方自最终提货期限届满之次日起供应10天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天10元的标准
20、支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为60天,超过60天时,乙方有权 2、因甲方缘由造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。 3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。 4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。 十、保密责任 任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业隐秘,必需担当保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业隐秘之日起,至对方将该商业隐秘公开之日止。 十一、其他商定 1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务担当连带担保责任。 2、本合同
21、未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。 4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。 5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 (以下无正文) 甲方:(盖章) 乙方: 年月日: 承揽加工合同 篇3 订立合同双方: 定作人:(以下简称甲方) 定作人法定代表(负责)人: 签约人: 定作人承办单位: 联络人: 联系电话: 定作人机构地址: 传真电话: 承揽人:(以下简称乙方) 承揽人法定代表(负责)人: 签约人: 承揽人营业执照
22、: 生产报刊亭许可证明: 承揽人机构地址: 联系人: 联系电话: 银行开户许可证: 开户行: 帐户: 依据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着公平、公正、互惠的原则,订立如下合同条款: 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:_万元。 其次条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币万元) 1、 2、 3、 注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1、报刊亭安装后稳定、牢靠,空间
23、利用充分,使用面积不小于_平米。 2、使用材料:全部外外表使用大于_mm厚不锈钢板,构造采纳不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透亮局部不少于_%,使用_mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。 第四条验收标准和方法 、乙方将报刊亭样品(根据甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进展初验,初验合格前方可生产。 、甲方验收采纳样品验收与成品交付验收相比照,也可实行随机抽验。 第五条交货时间和地点及包装运输要求 、交货时间:乙方必需保证在_年_月_日前全部交货。 、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装
24、位置,并安装完毕。 、包装运输:乙方在交货时,应对成品进展包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。 第六条报刊亭安装及验收与售后效劳 、乙方对制作的报刊亭进展安装; 、经乙方安装的报刊亭,必需经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在_日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_%做为另行修理费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收); 、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量消失问题,_年内免费进展保修,超过_年或属甲方缘由损坏进展修理的,需付工本费; 、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进展终身维护。 第七条结算方式、期限及安装费用 、甲
25、、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。 、乙方交货后15日内,甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款,累积到达合同标的额的60%。 、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款,累积到达合同标的额的95%。 、剩余的合同标的额5%(_元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。 第八条甲方违约责任 、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随便转变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额_的违约金; 、甲方未按合同规定时
26、限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_的违约金。 第九条乙方违约责任 、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金; 、乙方不得以任何方式转包或分包,如发觉转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方担当; 、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_的违约金。 第十条纠纷的处理 当事人从以下两种方式中选择第_种方式,作为本合同争议的解决方式。 、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
27、 、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。 第十一条附则 、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随便变更和解除合同。 、合同执行过程中甲、乙双方对详细制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。 甲方:乙方: 签约人:签约人: 签约地点:签约日期:年月日 承揽加工合同 篇4 加承合( )字第 号 定作方:_(简称甲方) 营业执照号码:_ 承揽方:_(简称乙方) 营业执照号码:_ 依据加工承揽合同条例有关规定,
28、经双方协商全都,订立以下条款,共同信守: 品名或工程 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金元 金额:仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 一、产品的质量、包装、加工方法:_ 二、原材料的供应以及规格、数量、质量:_ 三、履行的期限、地点和方式:_ 四、验收标准和方法:_ 五、结算方式:_ 六、违约责任:除不行抗力的缘由外,任何一方不履行合同,都要担当违约责任。 1承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值_或酬金总额_ 的违约金。 其余违约行为按加工承揽合同条例其次十一条的有关规定执行。 2定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量
29、和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止合同,属承揽方供应原材料的,偿付未履行部份价款总值_的违约金;不属承揽方供应原材料的,偿付承揽方以未履行局部酬金_的违约金。 其余违约行为按加工承揽合同条例其次十二条的有关规定执行。 七、双方商定的其它条款:_ 八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷,双方应准时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同治理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式_份,正本双方各执_份,副本送工商行政治理局所存查。 十一、本合同有效期限:从双方签章之日起到_年_月_日止。 十二、本合同签订日期:_年_月_日
30、定作方:_ 代表:_ 开户银行:_ 帐号:_ 承揽方:_ 代表:_ 开户银行:_ 帐号:_ _年_月_日 承揽加工合同 篇5 承揽方(甲方):_定作方(乙方):_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费担当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款担当 第四条乙
31、方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费担当 第六条加工费结算方法与时间 _。 第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1甲方如未按合同
32、规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。 2甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍旧需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。 3因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。 4甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。 5甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_的违约金。 6由甲方负责送货的,如运输中造成定
33、作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。 2乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_的违约金。 3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。 5乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。 6乙方如变更交付定作物地点,应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方:
34、 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力量履行本合同。 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方: 1乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力量履行本合同。 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均
35、未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不
36、能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。 2各方通讯地址如下:_。 3一方变更通知或通讯地址,应自变更之
37、日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_种方式解决: (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。 承揽方(盖章):_ 定作方(盖章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ 地址:_ 地址:_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点:_ 签订地点:_ 承揽加工合同 篇6 定作单位:某某工程经理部 (以下简称甲方) 承揽单位:某某钢构造制造有限公司 (以下简称乙方) 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、加工承揽合同条例等有关规定,
限制150内