2023年推荐工程协议书汇总八篇（工程付款协议书范本）.docx

《2023年推荐工程协议书汇总八篇（工程付款协议书范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年推荐工程协议书汇总八篇（工程付款协议书范本）.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年推荐工程协议书汇总八篇（工程付款协议书范本）工程协议书 篇1甲方：乙方：双方本着平等、自愿、互利的原则，经双方友好协商，达成如下协议，共同信守：一、双方同意以 的名义共同参加工程投标。投标费用及风险由乙方承担，投标保证金由乙方出资投入，在投标过程中发生违规问题，造成罚没保证金等经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。二、如中标后，施工合同以或者分公司或子公司与业主签订。甲方按工程结算总造价的%收取管理费，甲方开具外出经营证由乙方负责缴纳工程所在地的各项税金，其他任何费用及税金包含在甲方管理费中。施工合同签订后乙方向业主缴纳万元合同履约金。乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次，乙方

2、不得因建设单位拖欠工程款或其它不正当理由为借口不履行项目施工的责任和义务。三、工程中标后，甲方指派一名管理人员驻扎现场管理（负责质量、安全监督），工资按每月3000元给予支付，项目其他管理人员由乙方指派，乙方自己聘请的工作人员亦须经甲方考核备案，否则甲方不予认可。项目部所有人员的工资等各种费用由乙方支付。财务管理执行甲方系统财务规定，做到专款专用。甲方做到：工程款来时，扣除管理费后及时转给乙方，乙方及时发放工人工资和各种材料款等，如因甲方未及时转付工程款给乙方所造成的不履行项目施工的责任和义务的后果由甲方承担所有责任。四、财务实行独立核算，专款专用，乙方根据外出经营证按时缴纳工程所在地国家规定

3、的各种税金，各种税金按时交纳给税务部门。五、乙方同意工程现场布置按甲方CI标准执行，安全文明工地按JGJ59-20xx标准执行，工程资料按甲方质量体系要求执行。六、乙方同意工程中标后，双方在本协议约定的前提下，在内部承包合同签订时按工程所在地的建委、劳动局的规定缴纳农民工工资保障金和工程所在地的质量、安全规定缴纳的相关保证金。七、投标过程中发生的一切费用不论投标结果如何均由乙方承担。制作技术标、商务标所需的费用由乙方支付。八、乙方不得拿甲方陪标。否则，甲方处以不彽于伍万元的处罚或没收其投标保证金。 本协议未尽事宜，待工程中标后双方在内部承包合同中另行约定。九、本协议书一式俩份，甲乙双方各执一份

4、。甲方： 乙方：代表： 代表：日期：年月 日日期：年月 日工程协议书 篇2为贯彻公安部61号令机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、北京市消防条例，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故， *经理部特与*单位焊工*签订本防火安全协议书。1、电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。2、电气焊工操作人员必须持证上岗，焊前开用火证，配备看火人员及防火器材，作业结束交回用火证，严禁非电气焊工操作。3、作业时要按规定时间、地点作业，必须对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高层外檐作业下面要增设人员看火，做到万无一失。4、焊割作业与油漆、喷

5、漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业，严禁同部位、同时上下交叉作业。5、遇有五级以上大风等恶劣气候、高空、露天焊割作业立即停止。6、作业完毕，必须切断电源、气源、检查现场，确无火险后方可离去。7、对违反防火规定造成不良后果的，有权建议给予批评教育、经济处罚，直至追究法律责任。8、此协议一式两份，双方各存一份。项目经理部 焊工单位签字： 焊工签字：工程协议书 篇3甲方：姓名（朋友）乙方：姓名双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方

6、负责业务开展。四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。五、。六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。七、（以后操作的想法）。八、支付方式：银行转账。九、违约责任：十、违约金或赔偿金的数额或计算方法：。十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向人民法院起诉。十二、双方商定的其他事宜：甲方：（签章）乙方：（签章）地址：地址：邮政编码：邮政编码：合同签订地点：合同签订时间：年月日工程协议书 篇4甲方：乙方：身份证号： 鉴于：1、甲方因公司经

7、营，于年月日起尚欠宁波建工股份有限公司工程款人民币 万元。2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：第一条 借款本息金额及还款方式1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币万元。乙方同意甲方以 福泰商业广场 的住宅房抵偿工程款。第二条 按债标的物概况2.1坐落地点：2.2房 号：2.3总建筑面积：2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币万元。第三条 差价找补3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币 万元，该

8、款由乙方于本协议签订之日起 日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。第四条 手续办理4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续：4.1.1签订商品房买卖合同（或商品房认购书）；4.1.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的收款收据（在办理房产证之前向乙方开具购房发票）；第五条 相关税费的承担5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在商品房买卖合同中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。第六条 其 他6.1本协议系双方真实意思表示，一经签

9、订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。6.3本协议经双方签字后生效。甲方：乙方：法定代表人：委托代理人：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇5为强化工程管理，确保工程质量和建设工期， （甲方）将 的施工完成与缺陷维修，交由 （乙方）承担。经双方协商订立如下协议：第一条工程名称及内容：（一）工程名称：（二）工程范围：乙方自行超出本项目的行为无效，并应承担相应的法律责任与经济责任。乙方不得将本项目进行转包或与

10、他人联营。不得自行收购定金、压金等。不得用项目进行抵押或替他人担保。第二条建设工期本工程合同工期不得超过甲方与业主签定的合同中所规定的工期。如需顺延或延误须取得业主的签证，否则视为违约。并承担赔偿因工期而造成的损失和违约责任。第三条 工程造价工程造价 元整 （? ），除因设计变更外均不修订总造价。第四条 利益分配（一）甲方按乙方工程总价的 5提取管理费，乙方在 年 月日前将管理费一次交清。税金由乙方缴纳。（二）合同签订后，乙方应按合同组建标段项目经理部。甲方帮助乙方办理履约保函和预付款保函，银行保函抵押金首先由乙方筹措，不足部分由甲方垫付，待工程预付款到位后，乙方补齐甲方垫付的抵押金。（三）项

11、目部公章、财务章、项目经理名章由甲方负责刻制，乙方不许以甲方名义刻制任何印鉴，甲方协助乙方根据业主要求建立项目专用账户，项目部公章、项目经理名章由乙方保管，财务章由甲方负责管理，需要时到甲方盖章。在工程施工期间，由项目部公章、项目经理名章管理带来的所有权利、义务，债权、债务均由乙方承担。工程交工后，乙方需将上述印鉴交还甲方。第五条 财务管理（一）乙方实行单独核算、自担风险、自负盈亏、自负法律和经济责任。（二）业主按工程承包合同支付的备料款、进度款等其他款项用转帐方式汇入甲方提供的帐户。为了确保上缴资金，实行“先缴后用”甲方按照经济责任承包比例扣除乙方上缴管理费和政府规定的其他税种，余款按进度返

12、还给乙方，甲方不得无理拖欠乙方的税后余款。（三）本工程实行质量保证金制度，责任期为两年,保证金的扣留按业主规定办理,在缺陷责任保证期内，由于乙方施工出现的一切质量问题均由乙方负责修复。若乙方不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时，甲方有权另行组织队伍进行修复，发生的一切费用从乙方缺陷保证金中扣除。缺陷责任期满经验收合格后，返还剩余部分保证金。（四）乙方必须使用甲方提供的银行帐户，不得擅自与业主进行现金结算和在业主处提取工程款。（五）该工程项目所有债权债务由乙方自行处理与承担，乙方自行购置拥有的各种施工机具、设备等固定资产所有权归乙方。第六条 工程质量标准：按业主与甲方签订合同的要求。第七

13、条 工程管理（一）甲方对乙方的业务经营、合同履约、质量与安全等实行管理与监督，并对乙方的违法、违约经营活动有权进行处理。（二）乙方必须严格按技术规范、施工图、变更设计文件等施工,在施工期间（包括合同保修期内）如发生工程质量及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任，由此发生的一切费用由乙方承担。如乙方的行为造成甲方经济损失，乙方必须赔偿甲方所有经济损失。（三）乙方应信守合同约定，按协议要求确保建设工期。如因乙方进场慢、组织不力、工期利用不当等原因，未按协议规定的工期、阶段计划目标保质、保量的完成所承包的工程施工任务，均为乙方违约，每拖延一天，扣罚人民币壹万元，作为工期拖延罚金。未能按工程进度及时组织

14、人员、设备进场，可能导致工期严重拖延或在工程施工中进度严重滞后，将影响工程整体计划时为严重违约。甲方有权并无需取得乙方同意，收回部分或全部未完工程，必要时可终止协议的执行，另行安排施工队伍，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。非乙方原因引起的工期延误，乙方不承担任何责任。（四）已完工程及相关设施未交付业主之前由乙方负责保护。发生损坏，乙方自费予以修复。第八条 材料管理乙方承包工程所需材料由乙方自行采购,材料质量标准必须达到业主的要求第九条 安全生产（一）工程施工中要加强安全生产的教育工作，建立健全安全生产的各项规章制度，如发生伤亡事故及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任，由此发生的一切费用由乙

15、方承担。（二）一旦发生事故，乙方不得隐瞒不报、谎报或故意拖延报告期限、破坏事故现场、阻碍调查工作的正常进行。在事故调查中，乙方应如实提供与事故有关情况、资料和证据，否则根据规定对乙方进行处理。第十条 竣工验收和交付使用（一）工程竣工时，乙方应按交通部公路工程竣工验收办法和业主有关工程验收的规定准备全套技术资料（其费用由乙方承担），交由业主验收，并办理工程竣工验收单，交甲方备案。第十一条 其它（一）关于施工用电、临时用地等事宜由乙方自行解决，费用由乙方承担。（二）在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由乙方承担，必要时甲方可以协助。但

16、甲方在协助过程中不承担任何费用。(三)合同未尽事宜按业主与辽宁五洲公路工程有限责任公司所签订的合同执行。（四）本协议正本两份，甲、乙双方各执一份；副本四份，甲、乙双方各二份。（五）本协议经双方签字后立即生效，工程缺陷责任期满，经验收合格，结清全部款项后，随即失效。甲 方：法人代表：经 手 人：日 期:乙 方：法人代表：经 手 人：日 期：工程协议书 篇6发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方）承包方： （以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸2、工程地点：3、施工工期

17、：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体合同结构 标准。5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式： 主体劳务大清包三、工程承包内容：1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中

18、基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工

19、现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。6、发包方现场合理工作指令。7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在

20、承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天（发包原因造成的经

21、书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同

22、，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：重大设计变更（指设计功能改变等）；不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、安全与验收1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。3、如该

23、工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。7、隐蔽工程和中间

24、验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。10、发包

25、方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。2、

26、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（xx年版）为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。3、实际结算

27、：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费510万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据八、双方

28、责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同，指导、

29、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。2、承包方责任：1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理

30、，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。九、合同的解除具有下列情况之一的，发包方可解除合同：1、 承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪

31、律的。4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。具有下列之一的，承包方可解除合同1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。2、 发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。十、安全文明施工1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括： 安全生产操作规程 特种作业人员操作许可证 危险设备、危险作业操作管理规定2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过

32、程管理责任。3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承

33、包方的特种作业人员要持证上岗。9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的安全文明施工责任合同执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。14、安全防护细则：1、临边防护：认真做好四口中、五临

34、边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按外脚手架搭设本规范设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；

35、如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。十一、约定的其它事项1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程

36、设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：施工队长一名，姓名： 工作职责： 。水电班组组长，姓名： 工作职责： 。钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。木工班组组长，姓名： 工作职责： 。泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。6、由

37、于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%十三、附则1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。发包方代表： 承包方代表：日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日开户行：账 号：工程协议书 篇7甲方：马蹄镇茶堰小学乙方：马蹄镇石壁庄村大林组 蒋先乾甲方拟对学校旗台进行修建，根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，为了确保施工质量和安全，经甲、乙双方协商同意签订本协议：一、修建项目新修建

38、旗台一个，硬化校门口路面二、施工方式甲方采取包工的方式委托乙方具体负责旗台修建，施工结束后废旧材料垃圾按学校要求清除干净，堆放在指定位置。并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。三、双方责任及注意事项甲方负责为乙方提供所需的水、电。乙方必须按照甲方要求，进行修建，务必把好质量关，讲究信誉；修建所需材料由乙方自购。施工完毕后由甲方负责验收，验收合格后由甲方支付乙方包工费（含安全措施费）4000元（肆仟元）。3、乙方在施工时必须拉出安全警戒线，设立“安全施工、闲人免进”等字样。4、乙方明确自己和共施工人员都应具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽工程符合施工所要求

39、的质量和技术要求。5、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，所需安全防护物品由乙方自行解决。在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此情况出现，责任与甲方无关。四、协议的生效与终止本协议一式二份，甲、乙双方当事人各执一份。本协议自签字之日起生效。在完工验收合格，乙方将工程交付甲方，甲方支付工程款后，该协议自动失效。甲方（公章）：马蹄镇茶堰小学乙方（签字）：二XX年九月十八日工程协议书 篇8本协议书于19年月日由（以下简称“业主”）为一方与（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工

40、程，即并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：1 本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2 下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：（a）中标函； （b）上述投标书； （c）合同条件； （d）规范； （e）图纸； （f）工程量清单。3 考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4 业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在在场的情况下，盖的正式印章如下：或 在在场的情况下，由上述签字盖章并递交。业主签名： 承包人签名：联系人： 联系人：