2023年必备施工承包合同范文七篇（个人承包合同书怎么写）.docx

《2023年必备施工承包合同范文七篇（个人承包合同书怎么写）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年必备施工承包合同范文七篇（个人承包合同书怎么写）.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年必备施工承包合同范文七篇（个人承包合同书怎么写）施工承包合同 篇1加油站点工程施工承包合同 甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程

2、、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。5、负责储油罐的定置和绑缚固定。6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。三、合同工期合同签订盖章生效后10天。四、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。五、工程造价及付款方式工程造价：陆万贰仟元，其中土建

3、部分36000元；安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。六、质量保证工程竣工验收过程应详实填写工程竣工验收单。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的轻钢结构库房建造工程合同的质保安排进行等同形式捆绑。九、纠纷解决办法任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。十、附则本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：签订时间：二xxx年 月 日施工承包合同 篇2XX县甲方：XX人民政

4、府（以下简称甲方） 乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为： 2362173.00元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村公路砼路面改造工程长 4.37216

5、 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：300号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的

6、合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承担，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具体工期开始时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更设计，妨碍了施工进度；（2）异常恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量；（3）建设单位通知暂时停工。3、工期延长的决定，若发生第2条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第条规定的允许

7、延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需要，费用由乙方承担。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、协助解决施

8、工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工办法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部80-20xx公路工程质量检验评定标准执行，必须达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自

9、行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。

10、8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应承担工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工安全1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、文明施工。施工时

11、需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、

12、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。发

13、包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇3甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议,望双方共同遵守执行:一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围:(具体以附件施工蓝图为准)。四、承包方式:五、质量要求:本工程质量必须符合国家或行业标准。必须严格按照现行的施工及验收规范和有关标准施工,必须达到一次交验合格。乙方在施工过程中保质保量,应随时接受甲方或业主、监理的监查,如出现质量不合格要求返工一概由乙方负责,甲方不承担其相应费

14、用。 质保期 年，从工程验收合格之日起计算。质保期内有质量问题，乙方在接到甲方通知后24小时内派人到现场维修，逾期，甲方自行维修，费用由乙方承担。六、安全:乙方应做到质量第一、安全第一、文明施工,乙方在施工过程中必须配合好安全防护措施才能施工,万一出现大小安全事故,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何费用。七、结算方式:八、付款方式:九、工期:十、乙方在施工过程中,必须保护好原有的构筑物、公共部分物件、小区内的配套设施及居民财务等等,如有损坏乙方须按实赔偿。施工方案、技术方案必须先提交甲方。隐蔽工程覆盖前，必须经甲方代表签字认可，否则，一切后果由乙方承担。乙方不得转包或分包本工程。 乙方使用的产

15、品或材料必须是正规、合法厂家生产的符合设计要求，并附有质量合格证书、检验报告，不得使用假冒伪劣或三无产品或材料，一经发现，每次罚款20xx元，且必须无条件整改至符合要求。拒不整改，甲方可解除本合同。十一、乙方在进场施工前必须提交所有施工操作人员的身份证及保险单复印件。十二、乙方在施工期间应做好与住户的协调工作,在施工场地不得出现打架、斗殴、偷盗等事件。如有发生上述事件,甲方有权终止合同并作出相应处罚。十三、工程竣工验收。工程验收前，乙方应向甲方提交完整的验收资料三套，提前7天通知甲方验收，否则，甲方可拒绝验收，验收不合格的，乙方立即整改，工期不予顺延。十四、违约责任。因乙方原因逾期竣工，每逾期

16、1日，按工程总价款的万分之五向甲方支付违约金，逾期5日以上的或二次验收不合格，甲方可解除本合同，乙方无条件自行清场撤离。乙方转包或分包本工程，拒不整改的，甲方可解除本合同。如一方违约应承担由此造成的一切经济损失并对另一方作出相应赔偿。十五、本合同未尽事宜及发生争议，由双方共同协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。十六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方授权代表签订后即刻生效,具有法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇4甲方：乙方：甲方将年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价在20

17、xx元以内)发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：一、工程地点： 随甲方指定的施工任务确定，在主城区范围。二、工程内容：三、工期 ： 。四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至20xx年12月31日止。五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规范、标准。六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。双方责任：(一)、甲方责任：1、协调工作由甲方负责。2、按时支付工程款。(二)、乙方责任：1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务;工程保修期1年(如法律法规规定保修期超过一年的执行法律法规

18、的规定)，保修期负责无偿保修。2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。3、乙方全权委托： 履行本合同。八、违约责任：按合同法有关规定执行。九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同 篇5发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共

19、和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_。二、工程范围和内容：_。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_。六、工程价款：共计_人民币元（大写：_元整）。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。八、质保期：_年，自完成验收之日起算。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，双方应及时进行验收，乙方应确保工程质量合

20、格。十、甲方的责任：1、协助乙方开展项目工作，按约定提供图纸、图套，完成技术交底；2、对乙方工作进行检查，与乙方一起协商制定安全生产，文明施工的规范；3、工程竣工时，及时验收 ；4、按约定向乙方支付工程款。十一、乙方的责任：1、按时完成施工工程，保证质量经得起检验，如出现工程质量不合格，需要返工，则由乙方承担返工需要的一切费用；2、服从甲方和相关部门的检查、管理，遵守法律法规的规定；3、安排具有资质的工人进行施工，安全、文明施工；4、在质保期内，对属于乙方责任的工程质量问题，提供免费维修维护。十二、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过

21、程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。十三、其他：1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。（以下无正文）甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日施工承包合同 篇6第一条定义“业主”指_。“承包商”指_。“工厂”指在附录_中指定的构成固定设备的全部机

22、器、设备和材料。“工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。“工程”指承包商按本合同实施的工程。“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。第二条承包商的职责1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。2.除了业主根据第_条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。3.承包商应根据附录_中的日程安排施工。4.承包商应根据附录_中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。5.承包商应向业主提供附录_中规定的备件。6.承包商应向业主提供附录_中指定的维修设备。第三条业主的职责1.业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出

23、入该工地。2.业主应按时提供附录_中指定的物件和设施。3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。4.业主应按第_条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。第四条合同价格1.在本合同生效后_天内，业主应向承包商支付金额为合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。2.合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。第五条设计图样1.承包商应根据合同，在附录_规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，

24、对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。第六条检验1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求，负责工厂所有的检验和试验工作。2.业主有权在任何适当时间对建造中的工厂的材料和工艺进行检验和测试，费用自理。这种检验或测试不能免除承包商在合同中应尽的任何义务。3.完工后的工厂应由业主进行检验和测试;工厂何时可以测试，承包商应提前以书面形式通知业主。4.

25、承包商应根据业主的合理要求，为彻底而有效的检测提供所需要的协助、劳力、材料、电力、燃料、设备、备用品和仪器。5.工厂通过上述测试后，业主应向承包商签发一份表示通过测试的证书。检测中发现的任何问题未圆满解决，工厂不得移交。第七条工地1.承包商应在工地上提供所有令业主满意的材料、劳力、设备、服务和便利，以便顺利施工和完工。2.在总体上得到上述保证的前提下，承包商应提供下列各项必需品：a.建筑设备;b.工地上使用的运输工具，包括临时道路;c.保护人员和财产安全所需的篱笆、灯光、岗哨以及所有其他材料和服务;d.为材料和施工人员(包括业主雇员)提供临时仓库、办公室和其他房屋建筑;e.在整个工程移交之前提

26、供电话、灭火设备和急救设备;f.供施工人员使用的卫生设备和食堂。3.承包商应遵守当地法律规定的所安全及其他条例。4.无论何时，承包商都不应在业主的房产及其邻近建筑物、车道和街道上堆积施工用建筑材料和建筑垃圾，工程完工后，应从建筑物及其周围清除所有用剩的材料，保持工地和工厂安全、整洁，以备使用。第八条承包商的工作人员1.承包商将自费为其全部工作人员提供饮食、交通及一切必要的便利。2.合同签署后，承包商应指定一名项目经理，在工程进行过程中全权代表承包商。他将在工作时间内坐镇施工现场。业主向项目经理发出的所有指示，如同发给承包商本人一样，同样具有约束力。3.如果业主认为工地上承包商的雇员品行不端、不

27、能胜任工作或有失职行为，可要求承包商将此人调离或更换。第九条责任1.在工厂被最终验收之前，承包商应对工厂的任何损失或损坏负责，并自费将其修复，直至业主满意。然而，如果根据本合同，这类损坏的责任不在承包商，而业主要求予以修复，承包商应按业主指示办理，但费用由业主负担。2.在最后验收合格证书签发之前，凡因承包商或其分包商的疏忽，或设计、材料或工艺上的缺陷而产生的任何财产损失或人身伤害，承包商应向业主赔偿，并保护业主免受由此而产生的各种诉讼、索赔、要求或费用支出。3.如果业主因某种原因遭受索赔或诉讼，而按本条款规定承包商应该或可能对该事由承担法律责任，则业主应立即书面通知承包商。承包商应以业主名义接

28、手并通过谈判处理解决或能由此而产生的诉讼，并承担一切费用。如承包商要求，业主应向承包商提供承包商为处理此类索赔或诉讼所需要的所有资料和帮助。第十条保险1.在不限制承包商责任的情况下，承包商将自费投保下列险：a.机器设备从工厂交货到目的地的运输险。b.为承包商和分包商的所的雇员投保雇员赔偿险，或者根据适用的法律和法规投保类似的法定社会保险。c.防备财产损坏或人身伤害的产品责任险，期限到维修期结束，每次事件的金额不少于_美元。d.对承包商或其分包商在执行本合同中使用的所有车辆投保综合汽车责任险。2.上述保险单应以承包商及其分包商、业主、及其工程师、顾问、雇员、代理人为联合投保人。保险单应包含保险人

29、放弃对业主及其工程师、顾问、雇员及代理人的代位权之条款。3.承包商应保持上述保单的完全有效性，直到本合同对其规定的义务解除为止。业主有权随时索取保单、背书、续保和保险费收据的复印件。如果承包商未能全面投保，业主应有权代表承包商办理上述保险，支付所有相关保费，并从支付给承包商的款项中扣除有关费用。第十一条完工1.一俟工厂的全部建设和安装工程完工，承包商应通知业主，并根据附录_的规定进行机械安装完成测试工作，直至业主满意2.测试圆满结束后，业主应签发一份完工证明书。在完工证明书签发之前，不得给工厂进料。3.如果在建造和安装中出现不影响完成安装的小缺陷，或者在测试中测出不影响工厂开工的缺陷，业主应签

30、发完工证明书，而承包商则有义务尽快修复这些不足之处。第十二条最后验收1.完工证明书颁发之后，承包商应提前_天将工厂性能测试的时间通知业主。2.为使测试准时开始，业主应按附录_中的要求提供原料和其他设备，而承包商应按通知的时间开始性能测试。3.性能测试将按附示_的规定进行。测试成功后，业主应签发一份最后验收证明书，证明工厂已从证书签发日起移交业主4.如果工厂未能通过性能测试，承包商在进行他认为必要的调整之后，应在业主在场的情况下重新进行测试，时间由双方商定，条件照旧。5.在最后验收合格证书签发之前，工厂不得投入商业性运转。如工厂未能通过性能测试，业主仍可酌情颁发最后验收合格证书，条件是承包商必须

31、尽快纠正工厂存在的问题。第十三条违约赔偿金1.如果由于承包商的原因导致性能测试的再次失败，而双方并无继续重新测试的协议，则对最后一次测试的结果进行评估。承包商将根据附录_的规定向业主支付违约赔偿费，费率不超过合同价格的_%。2.如果承包商因自身的原因未能在合同生效后的_个月内获得整个工厂的最后验收合格证书，承包商须根据附录_的规定向业主每月支付相当于合同价格_%的拖延赔偿费，但最多不超过合同价格的_%。3.承包商应根据附录_规定的格式开立一份以业主为受益人、金额为合同价格_%的保证书，作为其履行本条款项下义务的保证。第十四条保修1.承包商保证，在最后验收合格证书签发日起_个月内或本合同生效日期

32、_个月内(以先到日期为准)，所提供的工厂无设计、材料和工艺上的缺陷。2.发现问题后，如果承包商的代表在现场工作，业主应在_天内按本条款以书面形式向承包商提出全部要求;如果承包商的代表不在现场，业主应在_天内以航空邮件将确证材料发往承包商总公司。承包商应更换或修理所有有缺陷的零部件。为此，应允许承包商随时自由出入工地，检查缺损部件，使其能履行本保修条款。如果承包商因某种特殊情况未能在适当期限内进行双方同意的补救工作，业主有权自行修复，但费用由承包商负担。3.本保修的先决条件是，业主须按承包商的指示和具体规定的性能参数对工厂进行装备、操作和维护。如果业主未经承包商同意试图自行修正，则本保修条款无效

33、。4.本保修条款不包括因自然损坏的物件，也不包括使用寿命不到_个月的消耗品或类似物件。5.如果承包商遵照上更换任何设备、材料或工艺，则本保修条款的规定也适用于经修理或更换的设备、材料或工艺，期限为从修理或更换完成之日起1年。第十五条专利权和专利使用费1.承包商应全力保护业主在使用其提供的工帮时免遭因侵犯第三方的专利、设计或版权而面临的诉讼、索赔、要求和各种费用。2.如果承包商提供的工程设计、工厂设备的制造和供应以及在工程建造中实施的工作或使用的方法涉及了第三方的专利，他也应向终第三方支付按许可证或许可知要款规定应支付的所有费用、专利使用费和其他款项。但是，如果业主在经营或使用该厂或其中任何部分

34、时涉及了第三方的专利，他应向第三方支付按许可证或许可条款规定应支付的所有费用、专利使用费和其他款项。第十六条 暂停1.业主有权随时向承包商发出书面通知，指示其暂停工程的任何部分或整个工程，如果暂停期超过_天，则按合同第_条规定作终止合同处理。2.如果业主未能按照本合同在规定日期_天内向承包商支付任何款项，或者如果承包商因业主在履行合同上的失误而被中断或拖延了工程的进行，承包商有权暂停执行本合同。3.如果工程按本条款规定暂停，承包商有权收取附加费用，以补偿由于此类暂停、中断和拖延，以及本合同的合理延期执行所造成的成本增加。第十七条合同终止1.按照第_第规定，如果暂停时间持续超过_天，任何一方都有

35、权通知另一方立即终止本合同。2.业主可以随时书面命令承包商停工，承包商在收到终止命令后应停止工地上所有的工作，但工程师出于保护、安全目的，或整理已建的或正在安装的工程，这类工作仍可继续。承包商在收到终止命令后，也应立即停止所有正在工地外进行的履行合同的工作。3.根据本条款和第_条规定，合同终止后，承包商有权收取下列费用：a.与所完成的工程和劳务相应的那部分合同价格;b.与已完成但未移交的工厂相应的那部分合同价格。第十八条不可抗力1.如果任何一方因不可抗力而款能履行或推迟履行其义务，则不对另一方负责，也不应视作违反合同。2.“不可抗力”指业主或承包商无法控制的情况，使当事人未能按本合同履行其义务

36、，或者不得不延迟履行其义务。下列情况均被视作“不可抗力”：a.战争、敌对事件、外敌行动、入侵、类似战争的军事行动(不管是事宣战)、内战;b.士兵哗变、军事叛乱、起义、造反、革命、篡权、或者任何个人代表某个组织或与某个组织有联系、旨在以暴力推翻合法或现存政府、或以恐怖主义或暴力对政府施加影响的行为;c.地震、洪水、火灾或其他自然灾害;d.所有港口、机场、船运或其他公共交通工具的使用均遭拒绝;e.工人罢工、工厂停工、或其他的劳工联合行动，影响了承包商和分包商履行其义务;f.当事人无法控制、从而使其不能履行义务的其他任何意外情况。3.如果本合同任何一方因不可抗力不能或延迟履行本合同规定的任何义务，他

37、可将不可抗力和由此造成的延迟或妨碍情况通知另一方。发出通知的一方允许根据具体情况及妨碍或延迟持续的时间免于履行或推迟履行合同。4.根据本第款第3分条规定，如果任何一方免于履行或推迟履行其义务的时间持续了_个月，那么任何一方都可随时向另一方发出书面通知，终止本合同。第十九条转让及分包1.承包商有权按其惯例分包本合同或本合同的任何部分，而不解除承包商履行本合同的任何义务。2.事先未经另一方书面同意，任何一方都不得将本合同或其中的权利、义务，或合同的任何部分转让或让与第三方，除非公司合并或改组。如出现此种情况，任何一方都不应毫无理由地予以拒绝。第二十条宣传承包商在作与本合同相关的宣传材料的散发或公开

38、宣布前，应征得业主的同意。第二十一条合同生效日1.本合同生效日为双方签字后，业主获得当事人双方各自有关当局的所有必要批文之日。2.如果本合同自签字之日起_天内仍不能生效，合同即被视作无效，除非双方另有商定。第二十二条法律和规定1.承包商应在与履行本合同有关的所有事务中遵守所有适用的法律、法规和命令。2.本合同的解释、效力和履行，应完全以_国的法律为准。第二十三条完整合同1.本合同是与约双方之间的完整协议，它取代了以前所有与本合同事项有关的洽谈、说明及口头或书面协议。2.对本合同的任何修改或补充，须经业主和承包商双方的书面同意。第二十四条合同语言本合同以中文和英语起草，并以英文本为准，对方双均有

39、约束力。第二十五条通知1.按本合同发出的每个通知、同意、指示、命令或决定，应以书面形式发送。发送方式有：向对方有关官员当面递交，或预付邮资航空传递，或通过电报、电传，或先发电报后信件确认。通讯地址如下：业主：_;承包商：_。2.如果通知、同意、请求和其他文件发往某个海外目的地，在邮寄日后第_天应视作已经送交;如果发往国内目的地，在邮寄日后第_天视作已经送交。用电报、电传发出的通知、同意或请求应视作当天送达。3.按本条款发送的所有通知、同意、批示或决定，应由有关方正式授权的代表签字。任何一方任何时候如欲变动收件地址，应以书面形式通知对方。承包商(盖章)：_业主(盖章)：_代表人(签字)：_代表人

40、(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_施工承包合同 篇7发包商： (下称甲方)承包商： (下称乙方)依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同。第一条、 工程项目工程名称：工程地点：工作范围：内外墙涂料、真石漆、刮腻子(内墙涂料：地下室、阳台天棚、楼梯内墙;外墙涂料：屋顶造型内外墙、屋顶天棚;真石漆：外墙线条;刮腻子：电梯井内壁、空调窗内侧)工作内容：内墙涂料:批刮腻子二道、涂料二道等全套涂料工程外墙涂料:修补清扫真石漆：底涂层;中和处理底漆施工主涂层：防砖质感真石漆3.辅助处理罩面漆施工方法：以乙方根据

41、国家标准规定的施工工艺编制，经甲方批准的施工方案为准。第二条、 工程造价第三条、 承包方式：包工包料(含小型施工工具及照明)第四条、 施工期限一、 开竣工日期：据现场工期要求双方商定。本工程从 年 月 日 开始至 年 月 日竣工，总工期 日。乙方必须按甲方提出施工进度要求施工，每拖延罚款 元。第五条、工程价款的支付与结算每月按实际完成的工程量的85%支付工程款，当涂料完成拆架后，甲方支付至总造价90%给乙方，当工程完工验收结束后，甲方付清全部工程款95%，保修期贰年。保修期满后余款全部结清。第六条、工程质量工程质量标准：合格。乙方材料进场后，必须提供厂家产品合格证给甲方核验，如不符合，其损失乙

42、方自行负责。合同签订后，材料和颜色均应由建设单位和监理单位认可后方可施工，甲方不得任意改变已认可后的产品，否则需赔偿乙方的损失。工程必须按照设计图纸与说明、图纸会审纪要、设计变更联系单的要求以及本合同的精神进行施工。第五条、 安全责任乙方现场施工人员必须服从甲方工地安全管理，按有关规定采取严格的安全防护措施。应文明施工并负责施工中所引起的一切安全责任。第六条、 竣工验收初验时，双方代表以及有关部门必须到场，按照装修装饰验收规范的要求进行验收。验收中，如发现工程质量不合格，乙方应负责无偿整修或返工，并第七条、 违约责任甲方责任因中途更改设计造成返工，赔偿乙方由此造成停工，废料等损失，工期顺延。乙方责任合同签定后，乙方必须交给甲方人民币壹拾万元给作为工程质量保证金，保证拆架后外墙及线条颜色均匀一致、无色差、线条顺直。若不符合规定的，乙方应无偿整修或返工同时没收工程质量保证金。乙方在施工过程中，如质量不符合元规定，甲方