2023年建设施工合同书(建设施工合同纠纷管辖).docx





《2023年建设施工合同书(建设施工合同纠纷管辖).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建设施工合同书(建设施工合同纠纷管辖).docx(54页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年建设施工合同书(建设施工合同纠纷管辖)建设施工合同书1大学(甲方)立合同单位:建筑公司(乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。二、全部建筑预算为人民币万元。甲方在本合同生效后的一个月内,付给乙方全部预算的,其余部分在验收后三个月内一次付清。三、建筑原料采购由乙方负责,甲方负责材料质量监督。四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务,每月按建筑预算的实施赔偿。五、合同一式两份,双方各执一份作为检查督促的依据。六、合同自签订之
2、日起生效。大学基建处(甲方)(盖章)建筑公司(乙方)(盖章)年月日建设施工合同书2发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 黄金堡学府花园D栋 工程地点: 重庆市渝北区龙溪镇工程内容:建筑面积31200M2、结构类型:框架、剪力墙结构、地上二十九层,地下一层,全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 自筹。二、工程承包范围承包范围:土建及安装
3、工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。三、合同工期开工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准:优良。五、合同价款金额(大写):暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ¥:2360万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、 本合同协议书2、 中标通知书3、 投标书及其附件4、 本合同专用条款5、 本合同通用条款6、 标准、规范及有关技术文件7、 图纸8、 工程量清单9、 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予
4、它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:20xx年 月 日 合同订立地点:重庆市本合同双方约定 双方签字签章后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设施工合同书3发包人(简称甲方):承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款
5、供双方遵照履行。第一条:工程概况1、工程名称:2、工程建设地:3、工程规模、特征:4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20xx要求。5、预计施工工作量:6、完成施工工作量测量方式:7、质量标准:第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条:合同工期1、本工程定于于年月日竣工,总工期为 天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方
6、同意,可顺延工期。第四条:计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为 元,总价预计为元(大写: ) ,总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项,计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时,甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项,计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计第五条:双方责任1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约
7、定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条:违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的
8、逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。第七条:其他事项1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持 份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设施工合同书4发包方(甲方):_承包方(乙方):_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体
9、情况,签订本合同。第一条 工程项目(一)工程名称:_。(二)工程地点:_。(三)工程内容:_层栋,建筑面积_平方米,其它_。(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_。(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。(六)承包方式:_。第二条 工程造价(预算或概算)人民币大写:_万元,其中土建_万元,安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条 工期(一)按定标规定工期为_天(日历天),自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,
10、并以双方现场管理代表签字为准。(二)开工前_天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。第四条 工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条 材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由_方采购供应至_场地(仓库)。(二)工程所需:材料及设备_由方采购供应至_场地(仓库)。(三)材料设备应附有出厂合
11、格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。(四)工程材料和设备差价的处理办法:_。(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条 工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_;帐号:_。(二)根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:1、建筑工程按当年计划工作量35;2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除
12、设备价值)的40;3、_。(三)工程款支付方式:1、工程进度达到50以前(保括50),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50时,每次按当月完成工程工作量的_付(收)款。2、工程累计进度达到_时,按合同工程量付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_,其余工程进度款由备料款抵充,余额_待验收后结算,_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。第七条 双方责任(一)甲方责任:
13、1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_份,机电设备安装图_份及有关资料_份,地质勘探报告_份,(其中包括竣工用图_套)。2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人
14、员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。5、委派_为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。(二)乙方责任:1、收图后,在开工前_天内完成施工图会审,在_天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2、按
15、施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同3、委派_为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_住所:_ 住所:_甲方代表(签字):_ 乙方代表(签字):_电话:_ 电话:_传真:_ 传真
16、:_邮政编码:_ 邮政编码:_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日建设施工合同书5甲方:乙方:甲方同安工业集中区全和光电通用厂房十五标段工程,为保证整个工程顺利进行,确保工人的人身安全及现场文明施工要求,经双方协商,制定如下条款:一、 班组 人数。二、乙方除执行合同条款外,同时必须遵守甲方的一切安全防火、文明施工、防盗及治安管理等规章制度。三、规定:1. 每个班组进入施工现场时,每个成员必须参加入场安全三级教育,履行签字手续,每人交身份证复印件一张、答考核卷一份。若一人未参加教育或一人未履行签字手续、一人未答考核卷,则扣除当月该班组500元.并责令该人员退场。2. 任何班组在经过
17、三级教育后,上班前,必须同项目部签定项目与班组安全承包合同书。班组应配合项目部作好安全工作,争创无事故月,即无安全隐患,无事故.四、达到事故控制指标1. 无发生重伤事故,杜绝死亡事故。2. 无发生火灾事故。3. 轻伤率不超过0.5%。五、安全生产、文明施工纪律:1、安全生产1.1、入施工现场必须戴好安全帽,如不戴安全帽每人一次罚款50元,戴安全帽不系好带子施工现场打赤膊罚款30元。施工现场穿拖鞋、赤脚、高跟鞋、高处作业穿硬鞋、带钉易滑的鞋每人罚款20元。1.2、无安全防护的高空作业、临边作业 不系安全带每人罚款30元。1.3、打架斗殴,肇事方处罚500-1000元,当事人赔赏一切经济损失,直至
18、追究刑事责任。1.4、防火措施未落实,随意挪动防火器材罚50元。1.5、在施工现场 、打闹、睡、玩火、嘻玩者罚20元。1.6、带小孩进入施工现场每发现一次罚20元。1.7、违章操作罚款50元;特殊工种未持证上岗罚款100元;酒后操作罚款200元。1.8、非专业人员擅自动用机械或使用手持电动式具罚款50-100元。1.9、非专业人员乱接乱拉电线 罚50-100元,导致电器损坏除赔偿损失外加倍予以罚款。1.10、整改通知单不及时整改者罚款200元。1.11、配电箱内外放置任何杂物或一闸多机罚款100元。1.12、未经许可,任意拆除或移动安全防护设施罚款200-500元,破坏安全防护设施罚款500-
19、1000元。1.13、高空作业不得抛掷物料,违者罚款100-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。1.14、木工在拆模过程中,严禁出现落物事故违者罚款200-500元, 造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。1.15、严禁在外架上及临边1.0米内堆放钢筋、水电管件、钢管、木料、扣件等物料每次罚款200元若造成坠落者罚款500元,造成伤害者应陪赏医药费、误工费等相关费用。1.16、安全内业资料不按时完成上交者罚款200元。2、文明施工2.1、工作范围内未做到工完场地清,产生的建筑垃圾未及时清理运走,材料(钢管、木方、模板、水电管件等)以及半成品未分类堆放,堆码不整齐者罚款20
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 建设 施工 合同书 合同纠纷 管辖

限制150内