2023年园林工程施工合同（农村建房施工合同范本）.docx

《2023年园林工程施工合同（农村建房施工合同范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年园林工程施工合同（农村建房施工合同范本）.docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年园林工程施工合同（农村建房施工合同范本）园林工程施工合同1发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_结构形式：_ 层数：_ 建筑面积：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_不包括的工程范围：_三、合同工期：总日历天数_天开工日期：_竣工日期：_四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款1、合同总价(大写)：_(人民币)元(小写)￥：_元(其中：工程预留

2、金_元，零星工作费_元，安全防护、文明施工措施费_元，工程分包和材料购置费_元，总承包服务费_元。)2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书。2、本合同专用条款。3、本合同通用条款。4、中标通知书。5、投标书、工程报价单或预算书及其附件。6、招标文件、答疑纪要及工程量清单。7、图纸。8、标准、规范及有关技术文件。双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定

3、的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_园林工程施工合同2工程名称：七台河污水处理厂工程地点：七台河市里建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行七台河污水处理厂厂区园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式1、工程内容包括回填种植土、树木栽植_、景观制作等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价乙方按工

4、程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，工程造价暂定为人民币元。三、付款方式1、甲乙双方签订合同后，甲方支付工程造价的_%给乙方作为工程预付款。2、根据工程进度甲方支付形象进度款，整个工程分三次支付完毕。3、工程完工甲方初验合格后付款项_%，余款待甲方验收合格后五天内一次付清。四、工期1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。2、开工日期20xx年_8月_20_日。3、竣工日期_20xx_年_9月15_日。五、双方责任（一）甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二）乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承

5、担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：年月日园林工程施工合同3建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：(包括工程的名称、地点、材料等内容)采用意大利PARA遮阳蓬面料)，原有阳光棚更换耐力板(耐力板采用5厘透明板)。二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全三、工程数量确认： 西瓜布篷：5米的=4个、2.55

6、米的=3个、长方布篷四、工程质量：严格按甲方要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。五、工程验收方式：工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工日内验收。六、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金。七、保修内容和期限八、双方的其它义务：甲方义务：1、施工许可证： 四、工程日期： 7个工作日 (停电、下雨、小区规定的不能施工日除外) 六、工程造价： 合计60000 元。(陆万元)2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，

7、对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，及时组织对工程验收。乙方的义务：1、必须使用甲方确定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责应由甲方负责。九、 违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。十、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十一、本合同一式份，双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日园

8、林工程施工合同4（一）工程承包方式1、按承包范围（内容）分：建设全过程承包（统包）、阶段承包、专项（业）承包、建造经营转让承包2、按承包者所处的地位分：总承包、分承包、独立承包、联合承包、直接承包3、按获得承包任务的途径分：计划分配、投标竞争、委托（协商）承包、指令承包4、按合同类型和计价方法分：固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同1、建设全过程承包承包方对工程全面负责，发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目，要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。优点：充分利用技术经验、节约投资，缩短工期，保证质量。、阶段承包某一阶段工作的承包方式，例如可行性研究、勘察设计、工程施工等。

9、在施工阶段又可分为：包工包料、包工部分包料和包工不包料三种方式n 包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式，多由获得等级证书的施工企业采用。n 包工部分包料：承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建设单位负责。n 包工不包料：广泛应用于各类工程施工中，指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务，在园林工程中尤其适用于临时民工承包。、专项承包指某一建设阶段的某一专门项目，由于专业性强，技术要求高，如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。、招标费用包干通过招投标而取得的承包方式，这是国际上通用的获得承包任务的主要

10、方式。分为：招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。、委托包干也称为协商承包，即不需要经过投标竞争，而由业主与承包商协商，签订委托其承包某项工程的合同。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。、分承包指承包者不直接与建设单位发生了关系，而是从总承包单位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某项专业工程（如假山工程、喷泉工程等），并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。（二）施工承包合同的概念和作用概念：工程施工承包合同是工程建设单位（发包方）和施工单位（承包方）根据国家基本建设的有关规定，为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。

11、施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工；建设单位则按规定提供技术文件，组织竣工验收并支付工程款。合同一经签订，即具有法律约束力。（三）签订施工合同的原则和条件、原则（）合法原则：订立合同严格执行建设施工合同（示范文本），通过合同法与建筑法规范双方的权利与义务关系。（）平等自愿、协商一致的原则主体双方均依法享有自愿订立施工合同的权利。（）公平、诚实信用的原则合同签订中，要诚实信用，当事人应实事求是向对方介绍自己订立合同的条件、要求和履约能力；要充分考虑对方的合法利益和实际困难，以善意的方式设定合同的权利和义务。（）过错责任原则合同中除了规定的权利义务，还要必须明确违约责任，必要时，还要注明仲

12、裁条款。、订立施工合同应具备的条件 周记园林工程施工合同5发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备 级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。1.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量(甲方按市场价计取)。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。2.承包范围及方式2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明(以甲方图纸为准)。2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价

13、万元，其中绿化观 万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。3.工程结算3.1本工程系招标工程，工程暂定价为万元按年月日报价书为准，景观工程 万元按 年 月 日报价书为准。其工程量按实结算。3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。4.付款方式4.1本工程不付工程备料款。4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的%。工程经验收合格，办理工程决算后

14、支付合同总价的 %，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方(不含利息)。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。5.绿化苗木、景观园艺5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植(并提供技术帮助)，具体数量及品种甲乙双方共同商定。5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。6.质

15、量要求6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土(按该苗木的要求配制)。6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。7.工程验收7.1隐蔽工

16、程验收前，由乙方填写隐蔽工程验收单，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担;不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接

17、到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方(不含利息)。8.施工工期8.1经甲乙双方商定，本工程自年月日完工，总工期为日历天。8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖

18、罚。8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。9.其他约定9.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。9.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。9.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款

19、和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。9.5甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。9.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。9.9本合同一式四份，双方各执二份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日园林工程施工合同6建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（

20、以下简称乙方）工程名称：工程地点：经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容包括。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按方案设计及工程预算书。二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，执行“20xx河北省建筑、园林绿化工程综合基价”及相关费用文件进行造价，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价按最后确定方案执行报价。三、付款方式1、甲方在乙方全部工程施工完成后，于五日内进行验收，

21、并在验收合格后十日内支付工程总价款的70%的工程款。2、余款为工程总价款的30%作为质保金，在工程苗木保活期（12个月）满后，甲方在十日内交工程质保金支付给乙方。四、工期1、本工程总工期30天（日历从进场之日算起）。2、开工日期_20xx_年3月31日。3、竣工日期_20xx_年4月30日。五、双方责任：（一）甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二）乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、承担绿化工程完工后保活期（12个月）的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、

22、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方：河北华为房地产开发有限公司乙方：河北鹏瑞园林景观绿化工程有限公司代表（签字）：代表（签字）：年月日年月日园林工程施工合同7北京市园林绿化工程施工合同工程名称：发 包 方：承 包 方：合同编号：北京市工商行政管理局北京市园林局 制定二o o四年二月北京市园林绿化工程施工合同协议条款发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（gf- 99- 0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

23、双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：一、工程概况第1条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程立项批准文号：1.5 资金来源：第2条 工程承包范围2.1 承包范围：2.2 工程总面积：二、合同文件及图纸第3条 本合同文件及解释顺序3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 双方签订的补充协议（2） 本合同条款（3） 中标通知书（4） 投标书及其附件（5） 标准、规范及有关技术文件（6） 图纸（7） 工程量清单（8） 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条 适用法律、标准及规

24、范4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范（db11/t212- 20xx）、城市园林绿化用植物材料木本苗（db11/t211- 20xx）、城市园林绿化养护管理标准（db11/t213- 20xx）、 。4.3 双方另有约定列入补充条款。4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。第5条 图纸5.1 发包人提供图纸日期及套数：5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。5.3 发包人对图纸的特殊保密要求：三、双方的权利

25、义务第6条 监理6.1 监理单位名称：6.2 监理工程师姓名：职务：职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。第7条 双方派驻工地代表7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权：7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条 发包人工作8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1） 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：（2） 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和

26、供应要求：（3） 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：（4） 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6） 水准点和坐标控制点交验要求：（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：（9） 双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：第9条 承包人工作9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1） 应提供计划、报表的名称及完成时间：（2） 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：（3） 向发包人提供

27、办公和生活房屋及设施的要求： ，发包人承担由此发生的费用。（4） 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： ，发包人承担由此发生的费用。（5） 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：（6） 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：（7） 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：（8） 双方约定的承包人应做的其他工作：四、施工组织设计和工期第10条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 日第11条 进度计划11.1承包人提供施工组织设计（施工方案）

28、和进度计划的时间：11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间： ，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。11.3 群体工程中有关进度计划的要求：11.4 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条 延期开工如发生：因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第13条 暂停施工如发生：因发包人原因停工

29、的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第14条 工期延误14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1） 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3） 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4） 因工程量变化或重大设计变更影响工期；（5） 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；（6） 不可抗力及自然灾害；（7） 发包人同意工期相应顺延的其他情况；（8） 其他可调整工期的

30、因素：14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。第15条 工期提前15.1 工期如需提前，双方协议如下：（1） 发包人要求提前竣工的时间：（2） 承包人应采取的赶工措施：（3） 发包人应提供的条件：（4） 因赶工而增加的经济支出和费用承担：五、质量与检验第16条 工程质量16.1 工程质量标准：16.2 双方对工程质量有争议时，由 质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第17条 隐蔽工程的中间验收17.1 双方约定的中间验收的部位：17.2

31、 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。六、安全施工第18条 安全施工18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施

32、，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第19条 事故处理19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款与支付第20条 合同价款20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付

33、的款项。20.2金额（大写）： 元（人民币） （小写）： 元第21条 合同价款的调整21.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用 方式确定。21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：第22条 工程量的确认22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：22.2 发包人核实已完工程量报告的时间： ，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。第23条 工程款支付23.1 合同生效后 日

34、内，发包人向承包人支付本合同总造价的 %为预付款。23.2 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间： 拨付工程进度款时间 占合同承包总造价 金额 （工程进度、部位） 百分比 人民币（元） 23.3 发包人应在确认工程量结果后 日内按前款的约定向承包人支付工程款（进度款）。23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后 日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 %，结算总价的 %作为工程保修金。 23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料设备供应第24条 发包人供应苗木材料设备24.1 发包人供应苗木材料设

35、备一览表（附后）24.2 双方约定的苗木材料设备交验的标准：24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：24.4 发包人供应苗木材料设备的结算方法：第25条 承包人采购苗木材料设备25.1 承包人采购苗木材料设备的约定：25.2 苗木采购应出具苗木产品产地证明。25.3 双方约定的检疫证明及方式：九、工程变更第26条 设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人、监理方批准后方可实施，并签署书面变更协议。第27条 其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方

36、加以确认。第28条 确定变更价款28.1 承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。28.2 发包人在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。十、竣工验收与结算第29条 竣工验收29.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后10日内组织验收。发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。29.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。29.3 因特殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订立

37、甩项竣工协议，并明确双方责任。第30条 竣工结算30.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。30.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。30.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。30.4 承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。十一、质量保修第31条 质量保修承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。31.1工程质量保修范围和内容：31.2质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下（1） 土建工程： （2） 绿化种植工程： （

38、3） 喷泉、喷灌工程： （4） 其他附属工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条 质量保修责任32.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条 保修费用33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：第34条 其他 双方约定的其他保修事项：十二、违约与争议第35条 违约责任35.1 任

39、何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任：35.5 其他：第36条 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（只能选择一种）（1） 依法向 人民法院起诉； （2） 提交 仲裁委员会仲裁。十三、其他第37条 工程分包37.1 分包单位和分包工程内容：37.2 分包工程价款及结算方法：第38条 不可抗力38.1双方关于不可抗力范围的约定：38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1） 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2） 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3） 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4） 停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管