2023年建设工程施工承包垫资协议书.docx

《2023年建设工程施工承包垫资协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程施工承包垫资协议书.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建设工程施工承包垫资协议书 第一篇：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：以下简称乙方 按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着恳切守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约平方米栋楼。 四、进场时间： 定于年月底前以进场通知书为准。 五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期图纸以内的全部内容本工程不得分包、转包。 六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期：自接到开

2、工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需到达合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，依据现行2023年建筑工程消耗量定额、2023年安装工程消耗量定额和2023建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算； 5、规费双方按规定各自缴纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。 6、材料价格确定，甲乙

3、双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙 1 方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算根据。 7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式： 1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。 十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包

4、协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察公司、工地等，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同商定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。 2、负责三通一平，供应材料堆放场地。 3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调

5、施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。 十四、乙方责任及义务 1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度支配。 2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。 3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。 4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。 5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。 6、对于见证取样的材料，

6、如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。 7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。 8、乙方必需参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。 十五、违约责任 1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。 2乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。 3本协议与正签合同具有同等法律效力。 十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双

7、方签字、加盖合同专用章之日起生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人：地址：地址： 年月日 其次篇：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方)乙方：以下简称乙方按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着恳切守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约平方米栋楼。 四、进场时间： 定于 年 月底前以进场通知书为准。 五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期图纸以内的全部内容本工程不得分包、转包。 六、承包内容：土建、

8、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需到达合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，依据现行2023年建筑工程消耗量定额、2023年安装工程消耗量定额和2023建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算； 5、规费双方按规定各自缴

9、纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。 6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙 方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算根据。 7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。 十一、付款办式： 1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修

10、期满后结清。 十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察公司、工地等，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程施工合同。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同商定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。 2、负责三通一平，供应材料堆放场地。 3、按乙

11、方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。 十四、乙方责任及义务 1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度支配。 2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。 3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。 4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。 5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙

12、方负责，并担当一切经济赔偿及损失。 6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。 7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。 8、乙方必需参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。 十五、违约责任 1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。 2乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。 3本协议与正签合同具有同等法律效力。 十六、本协议作为正

13、签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址： 年 月 日 第三篇：建设工程施工承包垫资方案说明 建设工程施工承包垫资状况说明 致： 对贵司开发的XXXXX工程，应贵司要求现我司对该项目的垫资财务本钱增加做如下报告： 一、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，依据现行广东省2023年建筑装饰工程定额、广东省2023年安装工程定额和2023建筑工程计价清单，取费类别按一类地区进行取费。 2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

14、二、现我司应贵司要求对不同的垫支状况作如下三种说明： 1、全垫资：我司要求主体部分结算总价为按照双方确定的主体结构工程预算书上浮18%，一半数量的单体建筑物按栋数完成框架时支付至完成工程量的100%，全部建筑物完成至封顶时支付至完成工程量的100%；装饰装修部分结算总价按照双方确定的装饰装修工程预算书不上下浮动，工程进度款支付方式为按照每月完成量的70%进行支付。 2、半垫资：本工程分三期完成；主体部分我司要求每一期0.00以下分2次付：做完负3层支付至完成工程量的100%，完成至0.00时再支付至完成工程的100%；0.00以上每栋主体封顶时则支付至完成工程量的100%，结算时主体结构部分按

15、照双方确认的主体结构工程结算书上浮8%；装饰装修部分结算总价按照双方确定的装饰装修工程预算书不上下浮动，工程进度款支付方式为按照每月完成量的70%进行支付，结算时装饰装修部分按照双方确认的装饰装修结算书不上下浮动。 3、不垫资：工程进度款支付方式为按每月完成量支付至70%，按照第一点所述下浮6%进行计算。 4、工程施工进程中，若贵司不能按期支付工程款，每延迟一天则我司将按工程总造价的1%向贵司追究违约责任。乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。所欠工程款从工程竣工验收结算起起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。 XXXXXXXXXXX公司年月日 第四篇：建设工程施工承包垫资合同共 建

16、设工程施工承包垫资合同 发包人：都昌县源生环保科技有限公司以下简称甲方 承包人：以下简称乙方 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，结合本工程的具体状况，双方就本工程施工事项协商一样，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条 工程概况 一工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目 二工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧 三工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程 四工程价款：本工程投资额约元人民币。 五承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期图纸以内的全部内容、包质量、包平安、包文明施工。本工程

17、不得分包、转包。 其次条 合同工程 一开工日期：2023 年5 月 26日 二竣工日期：2023年 11 月26日 三合同工程总日历天数180天。 第三条 合同价款 一合同价款根据 1.土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，依据现行2023年建筑工程消耗量定额、2023年安装工程消耗量定额和2023建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。 二工程结算 1.工程竣工，并符合以下全部条件，甲方予以决算： A工程通过城建质监部门竣工验收，全部到达工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。 B工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，全部材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行

18、为。能严把施工质量关，全部施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。 C乙方交纳清了全部应当由乙方交纳的费用建设税金、城建部门管理费及其他费用等等。 2.乙方根据实际工程量，依据工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。 第四条 质量标准 工程质量标准为： 一乙方必需按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方供应的施工图、设计变更及技术交底，细心组织施工，加强质量限制，确保工程质量，按时完本钱合同工程及其缺陷的修复。 在施工中根据有关质量标准组织验收，假如质量不符合标准，乙方必需返工修复，其费用损失由乙方担当，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且

19、工期不予顺延。 二隐藏工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随便覆盖或隐藏，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐藏的工程进行检查和测量，合格后才能隐藏。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐藏工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐藏，否则，返工费用由甲方担当。 三具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部到达合格工程，争创优质。 第五条 材料供应及机械租赁 一乙方选购材料及要求 1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可选购。 2.乙方选购的全部材料必需有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地运用。严

20、禁将不合格材料运至工地或用于本工程。 二周转材料及机械租赁： 乙方应根据具体状况，配备满意本工程需要的机械设备和周转材料。 第六条 平安文明施工 一乙方必需遵守国家及地方政府部门公布的一切有关部门施工平安、劳动爱惜、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程平安施工组织要求，严格依据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。 二乙方在施工现场要配置必要的平安、文明施工设施和爱惜器材，设立平安警告标示牌，并设专职的平安员，保障施工现场的平安。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经平安生产教化培训，不得上岗作业。 三乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱惜用品，并进行

21、人身保险，保险费用乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不担当任何责任，乙方应对以上事务负责，费用自理。 四乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对全部的人身、工程本体和甲方财产实行爱惜措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡包括第三者以及对工程本体或甲方财产的损失担当全部责任。 五乙方必需严格限制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并担当经济损失。 六施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所洁净整齐、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗

22、。 甲乙双方要签订建设工程承发包平安管理协议。 第七条 双方职责 一甲方职责 1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。 2.向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。 3.办理建设答应证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。 4.确定水准点与座标限制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。 5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 6.协商处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物并担当有关费用。 7.负责工程的施工监理，对施工平安、质量、进度等进行监督检查。 8.刚好组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。 二乙方职责 1.办理施工

23、答应证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。 2.负责施工界内的用水、用电水源、电源甲乙双方应根据具体状况明确责任及施工便道和乙方临时设施的修建并担当费用。自行担当乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。 3.开工前编制施工组织设计、施工总进度支配、材料设备支配、用水、用电支配等，并报甲方审批。开工后应供应支配、进度报表的名称及完成时间：季工程支配、月工程支配在当季或当月末供应下季或下月支配季工程进度、月工程进度在下季或下月前3天内呈报至甲方。 4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。 5.敬重监理，信守合同，维护甲方的信誉。 6.无条件接受政府职能部门、

24、业主及甲方和监理的技术指导、平安质量监督检查，确保平安、质量、环保到达标准。 7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。 8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。 9.项目承包人或经理、技术负责人等主要人员应保证刚好到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必需向甲方履行请假手续。 10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违背者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返

25、工费用由甲方担当。 11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度即自检、互检和工序交接检验制度。根据工程需要，供应和修理夜间施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。 12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完好的竣工资料和竣工验收报告。 13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若托付甲方完成，甲方要收取相应的费用。 14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境爱惜法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。 15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并担当

26、相应费用。 16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，听从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。 17.自行担当乙方平安部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。 18.依据中华人民共和国职业病防治法的规定，乙方应自行担当投入本工程的全部人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并担当由此而发生的相关费用。 第八条 工程价款的支付 一本合同不支付工程预付款，乙方必需具备满意本工程的流淌资金。 二付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到中心预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责

27、任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。 工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。 第九条 违约责任 一甲方 未按合同规定的条款履行的，应担当相应责任。 二乙方 1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。 2.不听从甲方及监理检查监督觉察一次扣1000元。 3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，觉察一次罚款500。 4.若乙方在保修期内缺陷修复不刚好，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方担当，并在质保金中扣除。非乙方责

28、任，乙方不担当费用。 第十条 争议的解决方式 合同执行过程中假如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。 第十一条 其它 1.乙方不得将本工程转包，如有觉察转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行惩处。 2.乙方不得违背国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违背国家和政府有关规定拖欠的民工工资。 3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离全部在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内去除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方担当每天500

29、元违约金。 第十二条 附则 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工支配，对工程质量、工艺、平安、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必需遵守。 第十三条 1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。 2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。 3.本合同书双方商定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。 附： 1、工程质量保修书； 2、议价价格表 3、工程预算书。 甲方单位：乙方单位： 甲方代表：乙方代表： 签约地点： 签约日期：年月 日 附件1： 工 程 质 量 保 修 书 发包

30、人全称：都昌县源生环保科技有限公司以下简称甲方 承包方全称：以下简称乙方 为保证工程在合理运用期限内正常运用，发包人、承包人经协商一样签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内依据有关管理规定及双方商定担当工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方商定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方商定如下： 上述内容及合同范围内装修工程 二、质量保修期 质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家规定，结合具体工程商定

31、质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理运用年限； 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年； 3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年； 4.装修工程为2年； 5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。 三、质量保修责任 1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在商定期限内派人修理，发包人可托付其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。 2.发生须紧急抢修事故如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等，承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包

32、人担当。 3.在国家规定的工程合理运用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 本工程商定的工程质量保修金为施工合同价款的3%； 五、质量保修金的返还 甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。 六、其他 双方商定的其他工程质量保修事项： 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。 甲方公章：乙方公章： 法定代表人签字：法定代表人签字： 年月日年月日 第五篇：垫资协议书 垫资协议书 甲方垫资方：_ 居处:_ 法人代表： 联系方式手机： 乙方借资方：_ 居处

33、：_ 法人代表：_ 联系方式手机： 丙方(担保方)：_ 居处：_ 法人代表：_ 联系方式手机： 根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等相关法律、法规以及规章的规定，乙方借资方为*向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着同等自愿、恳切信誉的原则达成一样看法，特签订本合作协议(以下简称“本协议)，并保证共同遵守执行。 第一条：借资用处 1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人_签订的_ 合同的*，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随便侵占甲方的所贷款项; 2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资运用状况，乙方应按甲方要求供应相关的资料和状况说明;如觉察乙方未按本协议商定的用处运用

34、借借资，甲方有权要求乙方提前还款并担当相应的违约责任。 其次条：借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币_元(大写：_)，借资期限为_月(自_月_日到_月_日) 第三条：垫资发放形式 甲方的垫资以* 的形式按规定交予甲方 第四条：还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为_ 2、乙方还款方式为_ 第五条：三方责任义务 一甲方的主要权利和义务 1依据本协议商定按期足额供应垫资，但因乙方缘由造成拖延的除外：2对甲方供应的有关个人资料予以保密： 3甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方供应相关文件资料： 二乙方主要权利和义务 1乙方有权要求甲方按协议商定垫资： 2乙方有权要求甲方对甲方供应

35、的有关个人的资料予以保密，但双方另有商定或法律，行政法规另有规定的除外： 3乙方应按甲方要求供应有关个人的资料，并保证资料的真实性，完好性和有效性： 4乙方应依据协议商定的期限归还全部垫资款。 三丙方担保方的主要权利和义务 * 第六条 违约责任 1、甲方违约则* 2、乙方如逾期则每天按垫资额的_(?%)交纳违约金。逾期不得超过_ 天。丙方保证人有不行撤销的连带还款责任。 第七条 本协议纠纷实行协商解决，协商不能解决的，干脆向垫资方所在地的人民法院起诉 本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜，叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。 甲方签字、盖章： 乙方签字、盖章： 丙方签字、盖章： 法定代表人： 法定代表人： 法定代表人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日