2023年安装安全协议书汇总（五篇模版）.docx

《2023年安装安全协议书汇总（五篇模版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年安装安全协议书汇总（五篇模版）.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年安装安全协议书汇总（五篇模版） 第一篇：安装平安协议书汇总 安装平安协议书范文汇总7篇 在充溢活力，日益开放的今日，协议运用的状况越来越多，签订协议能够保证双方合作快乐。我敢确定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是我整理的安装平安协议书7篇，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。 安装平安协议书 篇1 甲方：_ 乙方：_ 一、基本内容 为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的平安责任，爱惜施工人员的平安和健康，防止伤亡事故的发生，根据中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成

2、一样，并同意按以下条款签订本协议。 1、施工单位必需建立平安生产责任制，加强规范化管理，向施工人员进行平安交底、平安教化和平安宣扬等各类平安活动，严格执行平安技术方案。 2、施工现场和工人操作面，必需严格按国家、政府规定的平安生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。 3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和运用必需符合安装规范和平安操作规程，并依据施工组织设计进行架设，严禁随便拉线接电。 4、施工机械进场须经过平安检查，经检查合格的方能运用，并按照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。 5、施工单位应当做好施工现场平安保卫工作，实行必要的防盗措

3、施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。 6、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，按照国家相关规定执行，同时我方赐予20万元的经济惩处并清退出场。 二、甲方责任与义务 1、甲方有权要求马上撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。 2、对不符合平安规定的，建设单位平安管理人员和监理单位平安负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之到达平安标准，所需整改费用从工程款中三倍扣除，同时因此造成的一切损失由施工单位担当。 3、违背平安生产、治安、消防、文明施工规定的行为，建设单位根据相关规定有权对施工方进行经济惩处。 三、乙方责任与义务 1、施工单位必需敬重并且听从建设单位现行的有

4、关平安生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。 2、施工单位应在合同签约后15天内，呈送平安管理防范方案，详述将要实行的平安措施和对紧急事务处理的方案以及自身的平安管理条例，报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的平安责任。 3、施工单位必需执行平安技术方案报批制度、平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。 4、施工单位必需执行各级平安教化培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的平安生产检查制度，并且严格贯彻实施。 5、施工单位必需设立专职平安人员实施日常平安生产检查制度确保平安方案和措施得到实施;建立工长、

5、班长跟班检查制度和班组自检制度;必需严格执行检查整改制度。 6、施工单位必需严格执行平安防范制度，实行一切严密的、符合平安标准的预防措施，确保全部工作场所的平安，不得存在危及工人平安和健康的危险状况，并保证建设工地全部人员或旁边人员免遭工地可能发生的一切危险。 7、施工单位自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种平安防护装置齐全、灵敏、牢靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可运用;大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上申报监理单位，并接受专职部门的专业验收。 8、施工单位必需教化和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定。 9、施工单位必需执行个人劳动

6、防护用品定期定量供应制度;必需预防和治理职业损害与中毒事故。 10、施工单位必需严格执行职工因工伤亡报告制度，施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的损害事故为工伤事故，责任和损失均由施工单位负责。 11、假如发生因工伤亡事故，施工单位应在1小时内，以最快捷的方式刚好逐级上报上级有关部门。同时施工方主动组织抢救工作，实行相应的措施爱惜好现场。如因抢救伤员必需移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。 12、施工单位要主动协作建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由施工方担当。 13、施工单位必需担当因为施工单位的缘由造成

7、的平安事故的经济责任和法律责任。 14、假如发生因工伤亡事故，建设单位关心施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的，施工单位应干脆负责伤亡者及其家属的接待善后工作。 四、罚则 有以下状况之一的个人，罚款1000元，状况严峻(或屡教不改)的，罚款3000元，或清退出场，触犯刑律的，送交当地公安机关处理; 1.进入施工现场不戴平安帽，不按规定运用劳动爱惜用品; 2.攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾; 3.无证进行特种作业; 4.擅自变更平安技术方案，拆改、移动或有意损坏平安设施，平安标记; 5.乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的; 6.擅

8、自带未满16岁人员进入施工现场; 7.宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜; 8.不听从管理，拒绝平安管理检查人员指导，威胁、漫骂、羞辱、殴打管理人员的; 9.违章行为造成隐患、险情、未遂事故、事故或损害他人，违背操作规程作业的，不协作管理人员对事故、案件进行调查处理的; 10.拆改、移动防护设施后，不按要求复原，也不实行弥补措施的; 11.在木工房、食堂、仓库、配电房、楼层、外架及其它易燃易爆部位抽烟或未批准运用明火的; 12.偷盗现场的物资、设备、零星配件的。 有以下状况之一的班组(队)(班队长)罚款20xx元，情节严峻的，罚款5000元，情节特别恶劣的，应清退出场，触犯

9、刑律的，应将责任人送交当地公安机关处理。造成损失的，应按实赔偿; 1.不按规定做班前平安教化、交底活动的，每月不按时组织平安讲评活动的(以当时检查资料为凭据); 3.领导不在现场领导本工种工作、遇到紧急状况不刚好赶到现场及高危作业时未到场监督的; 4.违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或损害他人的; 5.不对本班组从事高空、悬空、人工挖孔作业的人员或其它从事特殊工种人员进行身体检查的(以资料为根据); 6.未刚好做到工完料清的; 7.随便乱倒建筑垃圾的; 8.违章指挥造成事故的; 9.发生紧急状况未能刚好解除、制止或报告的; 10.发生工伤事故未能刚好抢救人员及爱惜现场的。 其他情形： 1、

10、施工单位必需执行其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的平安生产检查，施工现场因平安生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方担当。 2、施工单位应按有关规定，实行严格的平安防护措施，否则由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由施工单位担当。非施工方责任的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。 3、施工单位必需认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通平安管理规定及条例，以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受各方的平安检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知，施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的

11、，建设单位有权对施工方进行5万元的经济惩处，该款干脆从工程款中扣除。 4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾难事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由施工方单独担当，因此给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。 本协议为施工合同补充条款，经双方签字盖章后生效，与施工合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 本协议一式四份，甲乙双方各持二份。 甲方：_(章)乙方：_(章) 法定代表人：_ 法定代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 安装平安协议书 篇2 甲方：xxx厂 法定代表人： 厂长 乙方： 甲方因业务需要，由

12、乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装酬劳： 名称 规格 型号 数量 安装 合 计 三、完成安装的期限： 从 年 月 日到 年 月 日 四、安装的质量要求： 五、安装的平安责任： 乙方确保规范、平安地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行担当全部责任或者损失，与甲方无关; 六、安装酬劳的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金 元;甲方逾期付款的，依据每日万分之二点一赔偿利息损失; 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。 九、本协议书

13、经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。 甲方：xxx厂 乙方： 年 月 日 安装平安协议书 篇3 甲方：四川超然建筑装饰工程有限公司 乙方：XX 经甲乙双方协商一样，就“银色诗典户外广告安装平安问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的平安事故及损害担当全部平安责任。 一、乙方必需具有正规营业执照及户外广告安装答应证； 二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟阅历，负责安装并交付运用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系。 三、为确保安装人员的人生平安，乙方必需支配专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切平安事故费用由XX乙方担当； 三、乙方的安装人员必需

14、身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险或已购置； 四、乙方对因安装过程中运用工具不当造成的人员损害及设备损害负责。 五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方损害、平安事故担当全部责任及一切费用； 七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故含施工现场内等灾难事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方单独担当，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。 六、乙方指派现场平安安装负责人为XX，进行平安操作指导工作； 七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别留意平安，杜绝一切平安事故的发生，并担当

15、由于自身平安措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此状况发生，责任一概与甲方无关。 十、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。 十一、有效期自甲方：XXXX年XX月XX日生效至XXXX年XX月XX日截止。 甲方： 法定代表人 托付代理人 XXXX年XX月XX日 乙方： 法定代表人 托付代理人 XXXX年XX月XX日 安装平安协议书 篇4 甲方： 乙方： 根据平安生产法、设备安装平安生产管理条例及国家关于劳动爱惜的方针、政策、法令和有关平安施工的规定，为贯彻平安第一，预防为主的方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，经双方协商一样签订本协议。 一、工程

16、概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、甲方责任： 1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和平安技术措施，对不完善的提出修改。 2、负责对乙方进行施工区域的平安交底，向乙方供应施工现场相关的地下管、线资料及所要实行的防护措施。 3、在施工前或施工过程中，应照实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，觉察担忧全因素刚好通知乙方。 4、应指定平安生产管理人员进行现场平安检查，对施工过程中随时出现的担忧全因素指导乙方刚好铲除，告之应实行的平安措施。有多单位交叉作业时负责协调平安生产工作。 5、对有支配的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙方，以防发生意外。 三、乙方责

17、任： 1、将施工方案及平安技术措施报甲方审核、批准。 2、负责向施工人员进行平安技术交底。并进行经常性现场平安教化。 3、遵守甲方的平安生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随便动用建设单位的工具、开关、扳把等。 4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏刚好处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外损害由乙方负责。 5、乙方施工所用工具应按甲方指定的平安位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。不得影响建设单位正常平安生产。 6、进场作业人员必需按规定穿戴好劳动爱惜、防护用品，高处作业系好平

18、安带。施工现场危险处设置平安警示标记，削减担忧全因素和事故的发生。 7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。 8、由于乙方责任造成人身损害、设备损坏等财产损失，由乙方担当全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。 四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。 五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。 甲方： (签章) 年月日 乙方： (签章) 年月日 安装平安协议书 篇5 甲方：北京XXXXX技术有限公司 乙方： 甲乙双方按照平安

19、生产法等有关规定，为确保施工现场平安生产，双方就设备现场安装事项协商一样，订立本协议书。 1、乙方在甲方现场安装设备必需认真贯彻执行国家及地方政府有关平安生产的法规制度，建立健全施工现场平安生产保证体系，对施工现场的平安生产负总责。 2、乙方制定施工现场平安管理制度，布置、实施、检查施工的平安生产状况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。 3.甲方供应施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘; 4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中觉察的隐患有权责令整改、停工整顿。 5、乙方负责对施工人员进行平安教化。确保现场施工人员平安施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

20、6、乙方要保障施工现场的消防平安。 7、乙方对的施工用电设备和用电平安全面负责。 8、乙方自带设备和雇佣设备的平安性和运用、修理平安全面负责。 9、乙方负责为本单位施工人员供应符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、平安帽等，并监督、教化其正确佩戴和运用。 10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。 11.高空作业必需佩戴平安带，平安帽等，并正确运用。 12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的平安、运用设备的平安负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。 13.乙方要对所施工的设备的.平安、质量负全责。 14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。 15.乙

21、方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。 16、乙方要听从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。 17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。 本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。 甲方：北京XXXXX技术有限公司 乙方 责任代表签字 责任代表签字 年月日 年月日 安装平安协议书 篇6 甲方： 北京国能子金电气技术有限公司 乙方： 甲乙双方按照平安生产法等有关规定，为确保施工现场平安生产，双方就设备现场安装事项协商一样，订立本协议书。 1、乙方在甲方现场安装设备必需认真贯彻执

22、行国家及地方政府有关平安生产的法规制度，建立健全施工现场平安生产保证体系，对施工现场的平安生产负总责。 2、乙方制定施工现场平安管理制度，布置、实施、检查施工的平安生产状况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。 3.甲方供应施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘； 4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中觉察的隐患有权责令整改、停工整顿。 5、乙方负责对施工人员进行平安教化。确保现场施工人员平安施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。 6、乙方要保障施工现场的消防平安。 7、乙方对的施工用电设备和用电平安全面负责。 8、乙方自带设备和雇佣设备的平安性和运用、修理平

23、安全面负责。 9、乙方负责为本单位施工人员供应符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、平安帽等，并监督、教化其正确佩戴和运用。 10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。 11.高空作业必需佩戴平安带，平安帽等，并正确运用。 12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的平安、运用设备的平安负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。 13.乙方要对所施工的设备的平安、质量负全责。 14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。 15.乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。 14、乙方要听从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工

24、负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。 15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。 本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。 甲方：北京国能子金电气技术有限公司 乙方 责任代表签字 责任代表签字 年 月 日 年 月 日 安装平安协议书 篇7 为了加强管理，适应现行的市场经济，贯彻按劳支配的原则，充分调动安装人员劳动主动性，进一步提高安装人员的素养，确保安装质量，更好地为用户服务，电梯安装实行承包，特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。 一、安装人员以班组为单位，实行质量、工期、平安、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在

25、一起实行单台承包。 二、电梯安装工程明细： 现场名称： 合同编号： 梯种及规格型号 数 量 承包费小计 台 元 台 元 台 元 台 元 台 元 承包费总计： 元 台；大写： 三、承包费及结算方式 1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费：以五层五站为基价，630、800、1000为￥5,000元/台，每增加一层加￥600元。1350以上，不分层站多少每台增加￥600元。450五层五站为基价￥4,500元/台。每增加一层￥500元，增加贯穿门壹套200元。此安装承包费包括；施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用

26、的全部钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架，木制板、水泥等材料费用另议。 2、扶梯：待定 2.1安装人员进入现场5日内，公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%) 2.2安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%) 2.3安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%) 2.4电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%) 2.5公司修理保养部门正式接受确认无尾子工程后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的20%)。否则公司不给结算全部安

27、装承包费。 3、电梯安装结束后，由公司向当地政府部门申报验收，并担当验收费用。杂费由公司和承包人各担当50%。安装人员准备好验收资料，做好验收准备。假如由于安装缘由造成复检，复检费及杂费由安装人员担当，直至验收合格。 4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金，承包人员应得部分超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。 四、安装日期 从可以进入安装现场起，安装时间为： 年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格，非安装自身缘由而不能进行安装，日期不计算在内。 五、公司的职责和权利 1、对安装人员素养，操作技术进行考核，对不符合要求的，可随时取消安装资格。安装人员必需遵守本合同的各项规定。 2、为安装人员供

28、应电梯安装质量保证所必需的(电梯安装验收施工记录)，(电梯安装验收自检记录)。 3、负责电梯的调试，检查工作 4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。 5、公司对现场作业人员平安防护及平安爱惜用品定期检查监督。 6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。 六、安装人员的职责和权限 1、安装人员在承包电梯安装前，必需和公司签订电梯安装承包协议后，方可实施电梯安装工程。 2、按协议的要求，安装人员必需牢固树立“平安第一，质量鼎级思想，坚持现场“自检和“互检相结合的原则，确保安装施工现场施工质量。 3、安装前的开箱清点工作，必需在7日内完成，一旦觉察错、漏件

29、要照实填写(电梯开箱检查状况记录表)刚好报到公司，7日后公司不负责，全部错漏件自己担当。清点确认的部件，要认真保管，损坏或丢失由安装人员负责，按价赔偿。 4、对检查员提出的整改看法，必需认真整改，确保质量。 5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行，随时接受公司的检查。 6、安装人员在安装过程中，觉察质量问题。应刚好填写(质量反馈单)反馈给公司。如需现场更改，应经公司同意后进行。 7、严禁无证人员进入现场作业，不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业，力工只负责搬运，年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的平安教化。承

30、包人(代组人)对现场平安负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(代组人)自负。 8、安装工人的有关意外损害保险、社会保险、劳动爱惜、操作上岗证等费用由承包人(代组人)负责担当。 七、电梯安装质量保证和验证方法 1、安装人员严格执行(电梯制造与安装平安规范)(gb7588-03)(电梯安装验收规范)(gb10060-03)电梯安装验收施工记录规定安装标准。 2、按要求认真填写电梯安装验收施工记录，电梯自检记录，导轨检测记录。 3、电梯安装完后(包括：电源、轿厢、曳引机、限制柜、呼梯盒、平安部件、井道件及配线)。经公司检验统一指挥调慢车、快车及全面调试。 八、平安施工 为防止电梯安装中出现平安事故，

31、确保作业人员的人身平安，确保安装工作顺当进行，必需做好以下工作： 1、安装人员要加强对自身的平安教化，做好自我爱惜。牢固树立“平安第一的思想，施工现场应指定专人负责平安工作。对现场施工人员进行施工平安交底，班前做好平安布置，班后平安总结。 2、施工人员必需遵守现场的平安条例，作业人员必需配带必要的劳动爱惜，爱惜设置齐全牢靠，如平安带、平安帽其费用自负。工作服由公司免费统一发放。严格依据操作规程进行施工。出现安装伤亡事故，由安装人员自己负责。 3、做好环保工作，有序回收各种废料。 4、按现场管理要求，对零部件、工具放置有序，整齐、平安，留意个人卫生。 九、违约责任 1、根据土建施工进度状况，当需

32、要安装人员进入现场时，应马上进入。如拒绝进入现场，按进入该施工电梯台数的工程款30%赔偿。假如因承包(带组)人和安装人员所造成的工程超期按合同规定的罚金100%赔偿。 2、若安装存在严峻质量问题并在一周之内不能整改的，公司有权扣除剩余的工程款。由公司派人整改，造成严峻后果的要追究当事人的责任。 3、公司有权随时对安装人员的整体实力，作业人员的技术水平进行考核，若觉察不胜任者，有权终止劳务合同。 4、安装人员不得私自将安装工程分给其它人员安装，违者严峻处理。 5、安装人员必需遵纪遵守法律，不得在工作时间内喝酒，或做与工作无关的事情。 6、安装人员在施工现场不得说脏话、打架斗殴、不讲究卫生，乱贴乱

33、画，聚众做一些作奸犯科的事情，如有违背5、6条规定者扣除相应的安装费用。 7、承包全部人员中途中止承包任务者，扣发承包费2倍以上的罚款。 十、其它 1、如有未尽事宜，双方另行商订后可签订补充协议。 2、本协议一式四份，安装人员执一份，公司存档三份。 3、本协议适用于北京地区 发包方：*电梯工程有限公司 承包方： 负责人(签字)： 承包人(签字)： 其次篇：安装平安协议书 工程安装平安协议书 甲方： 乙方： 根据平安生产法、设备安装平安生产管理条例及国家关于劳动爱惜的方针、政策、法令和有关平安施工的规定，为贯彻“平安第一，预防为主的方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，经双方

34、协商一样签订本协议。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、甲方责任： 1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和平安技术措施，对不完善的提出修改。 2、负责对乙方进行施工区域的平安交底，向乙方供应施工现场相关的地下管、线资料及所要实行的防护措施。 3、在施工前或施工过程中，应照实告知乙方作业场所存在的危险因素，防护措施以及应急措施，觉察担忧全因素刚好通知乙方。 4、应指定平安生产管理人员进行现场平安检查，对施工过程中随时出现的担忧全因素指导乙方刚好铲除，告之应实行的平安措施。有多单位交叉作业时负责协调平安生产工作。15、对有支配的停供水、电、风、气等可能影响施工的，有责任提前通知乙

35、方，以防发生意外。 三、乙方责任: 1、将施工方案及平安技术措施报甲方审核、批准。 2负责向施工人员进行平安技术交底。并进行经常性现场平安教化。 3、遵守甲方的平安生产管理、防火、防爆等有关规定，施工人员不得随便动用建设单位的工具、开关、扳把等。 4、乙方所需动力能源水、气、电、风等应按甲方指定地方接引，由乙方自备材料、工具，按有关规定对接，接引下端如发生泄漏刚好处理，以防发生意外。造成漏水、漏电等意外损害由乙方负责。 5、乙方施工所用工具应按甲方指定的平安位置存放，施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保平安文明施工。不得影响建设单位正常平安生产。 6、进场作业人员必需按规定穿戴好劳动爱惜、

36、防护用品，高处作业系好平安带。施工现场危险处设置平安警示标记，削减担忧全因素和事故的发生。 7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。 8、由于乙方责任造成人身损害、设备损坏等财产损失，由乙方担当全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。 四、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。 五、本协议签订后，甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。 甲方： 乙方： 签章年月日签章年月日 3 第三篇：安装平安协议书模板集锦 安装平安协议书模板集锦十篇 在现实

37、社会中，用到协议的地方越来越多，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。到底应如何拟定协议呢？下面是我帮大家整理的安装平安协议书10篇，欢迎大家共享。 安装平安协议书 篇1 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国广告法及鑫众磊国际建材城物管方：重庆邦居商贸服务有限公司管理规定，为确保在鑫众磊国际建材城市场内广告安装、悬挂的平安，甲方对乙方的广告施工平安责任明确如下： 1、在甲方场所内的宣扬牌等广告载体的悬挂和安装，乙方必需确保其在安装和运用过程的平安性，同时，乙方必需认真履行各项平安管理规定，并派专人对施工现场的各项消防、施工平安管理进行监督，确保上述广告载体及人员在施工期间的平安。 2、乙方必需自行负

38、责所带的设备、工具和各项物品的平安，若有丢失甲方不负任何赔偿责任。 3、乙方必需自觉听从并认真协作现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作，并对提出的施工平安隐患必需刚好协作整改。 4、如施工期间觉察有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物包括设备设施、花草树木等，乙方除须赔偿全部损失外，并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。 5、乙方在施工期间必需规范施工，做好施工平安消防爱惜措施，如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的，由乙方负责一切平安事故和经济赔偿责任，与甲方无关。 6、乙方所安装的后场宣扬牌等广告载体在运用中发生脱落除自然灾难、或甲方撤除

39、外从而发生平安事故，造成甲方工作人员或第三人、人身损害或财产损失的，由此而导致的一切平安责任和经济赔偿责任由乙方担当。 7、本协议一式两份，自甲乙双方签字或盖章之日起生效。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 代表人或负责人： 代表人或负责人： 日期： 日期： 安装平安协议书 篇2 甲方： 神州建设集团有限公司 乙方： 福州众奥电梯工程有限公司 应建设方托付，主楼电梯4-5轴进行电梯安装工程的施工，为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理的方针，根据国家有关法律、法规、标准，省市相关规定，明确双方的平安生产责任，确保施工平安，签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程项目名称： 福州海峡水产品交易中心及

40、商务配套渔业大厦1A1B商务楼2A2B电梯安装工程 2、工程地址： 马尾区青州路66号 二、工程项目期限： 自20xx年 月 日进场至 竣工之日 三、协议内容 1、乙方必需认真贯彻国家、省市、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关平安、劳动爱惜法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的平安管理，乙方对所承包工程的平安负全责，对本单位全部施工人员的平安负责。 2、乙方须设有平安管理组织体制，包括抓平安生产的领导，各级专职和兼职的平安管理人员，应有各工种的平安操作规程，特种作业人员的上岗证考核制度及各级平安生产岗位责任制、定期平安检查制度、平安教化制度和基本施工

41、平安管理制度。 3、乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案，且经建设、监理方审核批准后执行；施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的平安技术措施支配和有关保证施工平安的具体要求。 4、乙方的有关领导必需对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教化，增加法制观念，提高职工的平安生产思想意识和自我爱惜、自我约束的实力和职业素养，催促职工自觉遵守平安生产纪律、制度和法规。 5、乙方在施工前要认真勘察现场，甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底；一经进场，就表示乙方确认施工场所、作业环境、平安通道、设施设备等符合平安要求和处于平安状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的平安防护进行移交

42、，履行移交程序，自移交之日起，甲方不再担当由此而引起的一切平安事故，电梯井口及井内的平安由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随便走动，不得在无关施工需要的现场活动。 6、施工前，乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行平安生产进场教化，介绍有关平安生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员平安生产教化会议，并通知建设、监理有关人员出席会议，介绍施工中有关平安、防火等规章制度的基本要求；乙方必需具体落实检查、催促施工人员严格遵守、认真执行。 7、根据工程项目的内容与特点，乙方应做好平安技术交底工作，并有交底的书面材料，交底材料在甲方留底一份。 8、施工期间，乙方指派 同志负责本项目

43、的有关平安、防火工作；乙方在施工期间必需严格执行和遵守建设、监理及甲方的平安生产、防火管理以及催促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必需限期整改。 9、乙方必需催促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。 10、乙方在施工期间所运用的各种设备以及工具应完好并符合平安要求。 11、乙方的人员，对现场施工的脚手架、各类平安防护设施、平安标记和警告牌，不得擅自撤除、更动，对于擅自撤除造成的后果，由乙方负责。 12、特种作业必需执行国家规定，经考核合格后持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作运用电气、机械设备。 13、乙方必需严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆物品旁边严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动