2023年土方工程承包合同样本【7篇通用】.docx

《2023年土方工程承包合同样本【7篇通用】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土方工程承包合同样本【7篇通用】.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年土方工程承包合同样本【7篇通用】 土方工程承包合同样本【7篇通用】 土方工程承包合同如何写呢？承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律爱护的契约性文件。下面是我给大家带来的土方工程承包合同样本，希望能够帮到你哟! 土方工程承包合同样本（篇1） 甲方: 乙方: 经甲、乙双方友好协商,甲方同意将 地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下: 一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。 二、工程地点: 三、工程量:土石方约 万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。 四、承包方式:采纳包工的方式,单价以 元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣

2、土办证手续费用等全部费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。 五、结算方法:乙方进场后,甲方先付 元给乙方进场费,以后按 立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后阅历收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。 六、税收由甲方担当。 七、甲方责任 1、水、电源由甲方供应。 2、甲方派技术人员到现场帮助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并刚好进行隐藏工程质量验收。 3、甲方负责派专人刚好签收认定所做工程量,以协作乙方顺当进行后续工作。 八、施工日期:从开工日起有效 天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾难等不行

3、抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。 九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。 十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 土方工程承包合同样本（篇2） 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本分项工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。 一、工程概况 1、工程名称： _江南商业广场土石方分项工程 2、工程地

4、点： _子材东大街与扬帆大道交汇处 3、施工内容：甲方供应的土方施工图范围内的土方大开挖分项工程 4 20_年4月10日，完工日期：20_年4月25日 二、承包内容 1、承包范围：土方大开挖工程详细主要工作内容如下： 铲除表土杂物、场地测量放线、土方开挖、土方外运弃土、弃土场点、基底平整、机械排渣、清淤、留设坡道、边坡成形、施工期间抽排水、临时行车道路、车辆清洗、城建手续及协调、秩序维护等土方大开挖作业、协作工作; 2、承包方式：按图纸要求质量标准完成土方大开挖施工; 3、承包单价：土石方大开挖按计算土石方工程量计价，综合包干单价为16 元/M(含完成上述承包工作的全部费用，不含税;石头另计。

5、) 4、合同总价款：按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价;暂定工程量约75000M(基底面积约11600M，坑口面积约13900M，挖土深度约4.9M，放坡系数1：0.67)，暂定工程造价约120_00元(人民币)。 三、工程款支付及结算方法 1、结算：甲方工程部和监理部对乙方所施工工程进行验收测算，阅历收合格后进行最终结算。 2、工程款支付： 土石方工程完工后，3日内进行收方结算，10日内支付已完工程量的50%，30日内支付至已完成工程总量的97%。 3、预留3%的质保金，地下室结构封顶后结清。 四、质量标准及相关责任 1、严格根据建筑工程施工质量验收统一标准GB5030020_和建筑地基

6、基础工程施工质量验收规范GB5020220_的要求进行施工。甲方将根据以上标准对乙方进行实测质量检查。 2、乙方须设质检员对工程标高、尺寸、平整等开挖质量进行自检，严防超挖、多挖、乱挖。 五、甲方权利义务： 1、甲方为乙方供应相关的土石方开挖施工图纸、施工技术措施，并进行平安技术交底。 2、甲方负责施工期间对乙方的工程进度、工程质量、平安进行监督检查、验收。但甲方的检查并不免除乙方应担当的责任。 3、假如乙方未刚好按甲方要求达到现场文明施工标准，甲方有权组织人工、机械、材料等进行整改，所发生费用干脆从乙方工程款中扣除。 六、乙方权利义务： 1、乙方必需接受甲方及监理单位的监督管理;同时在施工期

7、间支持甲方做力所能及的协作工作。 2、乙方在施工中必需按施工验收规范、质量检评标准施工，并设专职质检员进行跟踪自检。 3、乙方必需自行供应施工所用的全部机具设备以及为确保施工所需的平安防护用具，必需严格保证工期、工程进度，合理支配劳动力及机具。 4、乙方在施工现场必需遵守甲方所制定的各种规章制度，每天的工作要做到工完场清，文明施工;尤其做好上市政道路前的车辆清洗工作，严防带泥上路。 5、严格执行各项平安操作规程，若因乙方缘由而发生的一切平安事故责任及费用均由乙方自己担当。 6、乙方有责任对已完工程成品进行爱护，如发觉对成品爱护不利或对产品造成破坏的，乙方必需整改复原成品原状。 7、乙方不得将本

8、工程另行转包或分包。 七、平安施工 1、乙方必需严格履行国家有关的法律、法规、标准和规范。 2、乙方自备施工机械设施、设备、工具必需符合本工种的规范要求，如施工机械设备达不到平安要求强行作业，出现事故后果全部由乙方独立担当。 3、乙方进场前，必需严格执行工程的各项管理制度和平安教化培训考核及工地的平安技术交底，否则不得进行施工。 八、违约责任 1、乙方未依合同约定期限施工完毕，每逾期壹日向甲方支付20_元的违约金。若严峻超期并造成甲方其他损失的，乙方应担当赔偿责任。 2、乙方所施工的全部工程质量不能达到甲方的验收标准时，则甲方不予结算，且甲方有权选择第三方进行修理和补救，所发生的费用全部由乙方

9、担当。 3、在所约定的工程未全部施工完毕前，乙方无故停工造成甲方损失的应担当赔偿责任，若停工超过5日仍未复工的，则甲方有权解除合同。 4、乙方将本分项工程另行分包的，甲方有权解除合同。 九、合同生效与终止 本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付工程款完毕合同即告终止。 十、争议的解决方法 本合同在履行过程中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。 十一、合同份数 本合同一式肆份;甲方执叁份，乙方执壹份。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 身份证号码： 签订日期： 年 月 日 土方工程承包合同样本（篇3） 发（总）包单位：（甲方）_

10、承（分）包单位：（乙方）_ 依据 和中华人民共和国经济合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程名称：基坑支护工程 建设地点：_ 其次条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（支护方案内全部内容）： 工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆、挂网、喷砼。 第三条 本合同所承包工程的工期定为个工作天，工期计算的起止时间是：20_年 11_月_日开工，20_年 12_月_日竣工。 在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，

11、乙方应按此竣工日期竣工。 第四条 工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行： （一）根据国家及省、市的最新规定执行。 （二）根据国家现行建筑施工规范大全最新标准执行，工程包修20个月。 第五条 承包方式： 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。 土钉墙挂网片喷砼_元/平米包干（包税金）；挂网片喷砼_元/平米包干（包税金）。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。 第六条 工程总造价按上述承包范围和方式，工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。 第七条 甲方应负责完成下列工作： 1、在开工前 七_天完成"三通一平"

12、（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各 一 份；地质勘探资料 一 份； 2、供应现场水电接点，材料堆放点。 3、基坑地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。 4、按时向乙方拨付工程款。 第八条 乙方应负责完成下列工作： 1、在开工前监理，作为检查监督执行施工安排的依据。 2、乙方在组织施工中，必需遵照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准及设计要求施工，确保施工质量。 3、施工中由于乙方本身缘由造成停工、返工、材料设备的倒运及二次搬运，应由乙方自行负责。 4、遵守现场管理规定，听从甲方、监理、

13、总包的管理。 5、乙方负责工人平安教化，文明施工，因自身缘由导致的质量平安事故，由乙方负责。 6、完工后，供应有效的竣工资料三份。 第九条 乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。 乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方或监理应以书面通知乙方，乙方在_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。 乙方在施

14、工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方和监理。甲方应在_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。 第十条 甲方派为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 第十一条 材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第（二）项执行： （一）工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按规

15、定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。 （二）施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。 第十二条 工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：_行，帐号：_，否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。 一、工程款支付方法： 1、工程进度达50%时，按工程总造价30%支付进度款，即_万元； 2、工程进度达100%时，按工程总造价30%支付进度款，即_万元； 3、工程竣工验收合格，除按工程总造价10%待保修期满后支付外，其余一次付清。 二、工程结算： 乙方应在全部工程竣工验收合格后_天内提出竣工结算，送甲方和银行审核，甲方应在

16、接到结算之日起_天内提出看法，逾期视作同意，由银行划帐，结算尾数。 双方对竣工结算确认后_天内，应进行退补结算。 第十三条 甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。 第十四条 工程交工验收 1、工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文

17、件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2、隐藏工程在隐藏前_天，由乙方通知监理到场检查，监理不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由乙方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知监理到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。 3、工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及

18、工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。 工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。 4、工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲

19、方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。 5、锚杆抗拔力按设计要求，依据规范验收。不合格须补做，费用由乙方负责。 第十五条违约责任 1、甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。 2、甲方不按期拨付工程款，从超过 五_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。 3、乙方逾期竣工，从逾期 三_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之 四 向甲方偿付违约金。 4、甲方逾期组

20、织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期 五_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之 三 向对方偿付违约。 5、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。 第十六条 遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第（ 二 ）项处理： （一）报上级有关部门裁定。 （二）施工过程中雨雪、停水、停电等工期不予顺延。 第十七条 质量保修期 1、保修期为20个月，从竣工验收合格之日起计算。 2、甲方通知乙方修理36小时内到现场，如乙方无正值理由不予修理，甲方有权另找队伍进行修理，费用从保修金

21、中扣除。 第十八条 其它事项及补充条款 1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。 2、乙方应加强防火、防盗、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。 本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。 本合同正本 四 份，双方各执 二 份； 副本_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方：

22、_年_月_日 土方工程承包合同样本（篇4） 甲方： 乙方： 因甲方须要，托付乙方承建土石方工程，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本工程项目协商一样，订立协议并共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包方式 工程承包方式实行以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。 三、工程范围及内容 按工程量清单所列内容。主要包干内容有：清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清同等。 四、工期 合同工期为90个日历天。 五、质量标准

23、符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。 六、合同价款及结算方式 1、本合同工程价款结算采纳综合总价包干的方式，总价为_元，大写： ，包干价均含人工费、材料费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、风险费等。综合价不作任何调整。 2、如甲方对工程施工作变更，因变更所产生的费用增减按实进行增减结算。 3、本协议履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生改变，本协议的价格均不作任何调整。 七、付款方式 1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表，并经业主和监理复核并签认后，于次月10前支付当月已合格完工工程款的70%。 2、工程竣工验收合格，双方

24、结算完成后，支付至总工程价款的97%。 3、工程价款的3%作为质量保修金。保修期为一年，若无质量问题及其他违约情形，保修期满半年后甲方支付给乙方质保金的50%，保修期满一年后，若无质量问题及其他违约情形，甲方支付给乙方剩余的质保金。 八、质量及验收 1、按国家现行验收规范执行。 2、工程质量验收必需按国家市政道路工程规范执行，全部工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料刚好修正。 3、按设计文件要求进行施工，施工资料严格按国家有关规范执行，若不符合规范要求，甲方有权要求乙方整改。施工过程中严格根据经审批的施工组织设计及专项方案进行施工。 4、全部涉及隐藏施工的项目，必

25、需经业主和监理共同验收合格后方能进行隐藏。 5、业主、甲方和监理发觉质量问题时，乙方必需按要求进行限期整改。若多次发觉质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权依据状况对乙方进行罚款处理，情节严峻的责令退场，一切损失由乙方负责。 九、工期 乙方必需按合同工期进行施工，接受甲方、业主、监理对工程进度的的监督、检查。如工程实际进度与安排不符时，甲方、业主、监理有权责令乙方限期改进，乙方应按甲方、业主、监理的要求提出整改措施，经批准后执行，期间赶工费由乙方自理。月进度明显滞后于进度安排时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，

26、并撤出全部人员及设备；乙方每拖延一天撤离按2000元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。 十、平安用文明施工管理 1、乙方必需严格执行有关平安操作管理规范，重视平安。 2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、在进行石方爆破作业时，严格按爆破作业有关规范要求及平安措施进行施工，不得对四周建筑物和构筑物造成破坏，如损坏及经济纠纷，一律由乙方担当其相应责任。 4、在施工过程中发生一切事故和其他内容纠纷，均由乙方自行处理并担当全部责任。 5、由于乙方人员与地方产生任何纠纷，应刚好向甲方书面告知，未经同意不得私下进行任何处理。 6、乙方应优先发放施工人员工资

27、，不得拖欠，不得给甲方造成任何影响。 十一、甲方权利和义务 1、按约定供应图纸资料，进行图纸技术交底。 2、按约定时间向乙方支付工程款。 十二、乙方权利和义务 1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 2、必需听从甲方现场管理，全力协作甲方工作。 3、乙方对在承建范围内已的成品、半成品进行爱护，在未验收交付业主前应负责看管、保管，并负责清理好场地卫生。若造成损失，由乙方负责修缮或赔偿。 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不正值手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当。 5、在合同质保期内若发生质量问题，对属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿

28、返工或处理。乙方应在接到甲方电话或书面通知2个工作日内进场修理或处理。如乙方不能完成修理工作，甲方有权单方面托付其他施工单位进行修理，修理费在乙方的质保金中扣减。 6、施工期间用水、用电由乙方自行担当费用，住宿自行解决。 十三、违约责任 1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，乙方不能保证工程质量或者延误工期，甲方有权终止合同，乙方应赔偿一切经济损失。 2、工程质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工，由于返工造成延期交付的，每超过1天，甲方向乙方收取2000元罚款。 十四、附则 1、本协议经双方签字盖章后生效。 2、本协议一经签字，双方必需严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应刚好协商解

29、决。 3、本协议一式二份，双方各执一份。 甲方： 日期： 乙方： 日期： 土方工程承包合同样本（篇5） 甲方：_ 乙方：_ 因20_年5月10日下暴雨，造成_段发生了塌方，非机动车道无法行人、行车。经请示领导同意，将此塌方地段的土方挖运及清理工作承包给乙方施工，为明确双方权利义务，特订立如下协议： 1、承包内容：清理及挖运非机动车道、人行道内的土方，修整该段边坡，避开再次发生塌方。施工时，发生的工程量以我委委派的人员计量为准，工程造价按市场价进行结算。 2、工程结算方法：挖机费按270元/小时计算，土方挖运按100元/车计算，以上单价含一切税费。 3、质量要求：乙方在施工过程中必需严格把握质量

30、，施工过程中必需根据文明施工要求，并负责竣工后道路的清洁。 4、工期要求：乙方在签订本协议后必需马上组织人力、物力细心支配，周密部署，保证在今日内顺当完工。 5、平安施工要求：乙方在施工过程中必需树立平安意识，实行平安措施，加强平安管理，如在施工过程中因乙方缘由导致的平安事故，其一切经济、法律责任概由乙方负责。 6、付款方法：要求乙方全额垫资建设，在工程验收合格付清。 7、本协议一式八份，甲方执六份，乙方执两份，自签合同起生效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 土方工程承包合同样本（篇6） 发包方： （以下简称甲方

31、） 承包方： （以下简称乙方） 甲方在沅江市三眼塘土桥子的养殖场进入其次期工程建设，依照中华人民共和国合同法以及中华人民共和国建筑法的有关规定，甲乙双方遵循公允、公正、自愿、诚恳、守信的原则，经协商，订立本合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、承包形式： 三、价款： 按双方协商土方挖运、填方（运距1KM内），按每立方米壹拾壹元捌角（11.8元）结算。 四、付款方式： 乙方进场后路基土方结算方式以壹万立方米为结算单位，按壹万立方米总价款的85%付款。其它工程量每半个月按实结算，每次按实际完成进度款的85%计算，工程价款甲、乙双方现场协商解决，工程竣工验收

32、合格后，甲方付乙方工程款总价的95%，余款本年度底全部付清。 五、进场时间：以甲方通知为准48小时内进场。 六、甲方责任： 甲方负责协调好与工程驻地及各方的地方关系，如因此造成乙方工程受阻造成的损失由甲方负责。甲方如单方面无正值理由终止合同 或不履行合同则处以工程总价的1%倍赔偿。油价以乙方进场施工为准，壹个月后如有变更，以国家牌价，甲方予以增减。 七、乙方责任： 乙方应在甲方通知的规定时间内按时进场，听从项目部的管理及对机械设备、运输、人员的调配，严格根据施工规范、设计文体进行施工。遵遵守法律规、施工平安规范，乙方因违反规章制度、法律法规而造成的人员、设备平安责任事故，由乙方负责。 八、工程

33、履约金：乙方进场施工路基土方，贰天内向甲方支付工程履约金伍万元。乙方完成伍万立方米土方，甲方返还履约金贰万元。路基土方工程量完成，工程竣工验收后履约金余款甲方一次性返还给乙方。 九、解决争议的方法： 如甲乙双方发生争议，经协商不能达成一样的，由相关职能部门裁决。 十、未尽事宜，双方协商解决，另行协商，与本合同互补，与合同具有同等法律效力。 十一、本合同一式二份，甲乙双方签字生效。 发包人签字： 承包人签字： _年_月_日 土方工程承包合同样本（篇7） 甲方： 乙方： 签约地点： 签约时间： 20_ 年 _月_日 第一条 工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：土石的挖、装

34、、运、排水、洒水、边坡修整、便道的修建、养护、清表、弃方清运、沟槽开挖清运等相关项目。 （四）工程数量：以图纸数量为准 实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成经甲方依据技术计量规范测量确认的合格工程数量为准。 其次条 合同工期 （一）开工日期 甲方指定开工时间。 （二）竣工日期 甲方指定开工时间起先4个月。 （三）合同工期总日历天数 90_天。 （四）对于工程总量不确定时根据业主要求，依据甲方施工安排支配为准。 第三条 合同价款 （一）以项目部工程量清单上全部挖方子目的单价为准。 本合同单价是该支付细目全部作业的综合报价，包括工、料、机及现场管理等完成工程本体及保修期内缺陷修

35、复所发生的一切费用及风险（包括地质类别、运距、道路，施工条件的改变等）。此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，单价一次包死，在合同执行过程中，不作任何调整。 本合同单价不含税金，税金由甲方交纳。 第四条 质量标准 工程质量标准为：管委会业主、监理、高安市质检站、项目部技术人员检查验收合格。 施工详细要求如下： （一）乙方必需按本工程采纳的施工技术规范，甲方供应的施工图及技术交底，细心组织施工，加强质量限制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。 （二）在施工中甲方依据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收，假如质量不符合标准，乙方必需返工修复，其费用损失由乙方担当，工

36、程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延。 （四）路基挖方要保证路堑的边坡稳定，坡比符合设计要求。挖土方依据设计图纸自上而下进行，并将挖出的利用方与弃方严格分开。 （五）路堤填筑前，根据设计规范要求进行基底处理，铲除草皮、树根、拆除地界内的构筑物。 （六）保证路基横向、纵向的坡度，做好路基临时排水工作，防止路基因排水不畅受雨水浸泡。 （七）在路基施工期间，为防止工程或旁边农田、建筑物及其他设施受冲刷、 淤泥，应修建临时排水设施，以保持施工场地处于良好的排水状态。 （八）临时排水设施应与永久性排水设施相结合。施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源

37、，也不应引起淤积、堵塞和冲刷。 （九）因天气下雨，为了保证路基的施工质量，乙方必需在甲方及业主、监理工程师允许的状况下才能进行工程施工。 第五条 材料供应及机械租赁 （一）甲供材料： 甲方根据业主供应材料状况或甲方为保证整体工程质量认为有必要供应或指定的材料向乙方供应材料或指定供应商。 乙方自购的全部材料必需有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地运用。经检验不合格的材料乙方应马上清除出场。 （三）周转材料及机械租赁： 乙方应依据详细状况，配备满意本工程须要的机械设备和周转材料。 第六条 平安文明、环保施工 （一）乙方必需遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工

38、平安、劳动爱护、文明施工、卫生管理、环境爱护等法规制度和甲方编制的本工程平安施工组织要求，严格根据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。 （二）甲方依据须要在施工现场配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，制作平安警告标示牌，乙方担当相应费用。 （三）乙方要设专职的平安员，保障施工现场的平安。特别工种要经过专业培训，持证上岗。施工作业人员未经平安生产教化培训，不得上岗作业。 （四）乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，并进行人身保险，保险费用乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不担当任何责任，乙方应对以上事务负责，费用自理。关

39、人员的检查审核。 （六）搞好文明施工和标准化作业，遵守环境爱护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。 第七条 双方职责 （一）甲方： 1、向乙方供应工程定位桩坐标限制、施工图纸、技术交底、平安、质量和环境标准。 2、负责施工测量、施工放线等。 3、竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。 4、负责工程的.施工监理，对施工平安、质量、环境、进度等进行监督检查。 5、刚好组织有关人员对工程进行验收。 6、向工地派驻施工技术监督人员，负责现场技术、平安、质量监督，但施工中出现的技术、平安、质量、管理等责任由乙方担当。 （二）乙方： 1、负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电（

40、水源、电源甲乙双方应依据详细状况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建。自行担当乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。 2、敬重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。 3、无条件接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、平安质量监督检查，确保平安、质量、环保达到标准。 4、施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。 5、不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。 6、乙方应按工程及甲方要求组织人员、材料、设备进场并纳入甲方经理部统一管理，工程承包人（或负责人）、技术负责人等主要人员应保证刚好到位并常驻现场进行对本工程的管

41、理，离开工地必需向甲方履行请假手续。 7、上道工序完成后，不得进入下道工序施工。 8、执行三检制度（即自检，互检，工序交接检验制度） 9、负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。 10、甲方帮助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方担当相应费用。 11、遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。 12、在本项工程中，业主对甲方的要求以及甲方向业主的承诺，具有同样的制约作用。 13、乙方不得拖欠民工工资，否则甲方有权在结算时代其支付。 第八条 工程价款的支付与结算 （一）本合同不支付工程预付款，乙方必需具备满意本工程的流淌资金。

42、 乙方开工前必需支付人民币伍万元作为保证金，在开工10天后，甲方返还保证金伍万元给乙方。 （二）乙方必需在在甲方工程计量完成后并且资金到位时才可进行进度支付，结算前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员按实际完成状况进行审核确认，路基土石方工程交工验收合格后支付该工程金额的50%。工程全部交工验收合格后，支付至该分项工程款的70%；经高安市审计局对本工程进行审计完成后支付到该分项的工程款90%；工程交工验收合格和审计完成满一年后支付至该分项工程款5%。二年后支付该项目工程款的全部尾款。工程结算款在收到业主付款后一律通过开户银行转帐支付。 （三）乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。甲方可随时监督乙方本工程的资金运用状况，若发觉乙方将工程款挪作它用或出现因乙方不刚好支付本工程所发生的人工费等其他费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权在支付工程款时，由乙方办理托付付款手续并供应应付款名单，甲方按乙方供应的应付款名单代乙方支付，乙方必需协作并听从。 （四）本工程保修期为 24个 月，保修时间从甲方全部工程正式交工验收日期算起。