货物买卖合同2022最新版.docx
《货物买卖合同2022最新版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《货物买卖合同2022最新版.docx(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、货物买卖合同2022最新版 买卖合同是一方转移标的物的全部权于另一方,另一方支付价款的合同。转移全部权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得全部权的一方为买受人或者买方。更多货物买卖合同2022最新版点击“货物买卖”查看。 货物买卖合同2022最新版1 买 方:_ 地址:_ 电话:_ 法定代表人:_ 职务:_ 国籍:_ 卖 方:_ 地址:_ 电话:_ 法定代表人:_ 职务:_ 国籍:_ 买卖双方在同等、互利原则上,经充分协商一样,由买方购进,卖方出售下列货物,并按下列条款履行: 第一条 货物名称、规格、生产国别、制造工厂、包装及唛头。 每件货物上用不褪色的涂料标明货号、毛重、净重、编号、尺码、目
2、的口岸,并标明下列唛头 其次条 数量、单价、总值。 第三条 装运期限: 每月交货数量必需一次交清,不得分批装运。 第四条 装运口岸: 第五条 目的口岸: 第六条 付款条件:买方在收到卖方关于预料装船日期及打算装船的数量的通知后,应于装运前20天通过_银行开立以卖方为受益人的不行撤消的信用证。该信用证凭即期汇款票及本合同规定的单据在开证行付款。 第七条 单据:各项单据均须运用与本合同相一样的文字,以便买方审核查对: A.填写通知目的口岸对外贸易运输公司的空白抬头、空白背书的全套已装船的清洁提单(如本合同为FOB价格条件时,提单应注明“运费到付”或“运费按租船合同办理”字样;如本合同为CFR价格条
3、件时,提单应注明“运费已付”字样)。 B发票:注明合同号、唛头、载货船名及信用证号;假如分批装运,须注明分批号。 C.装箱单及/或重量单:注明合同号及唛头,并逐件列明毛重、净重和货号。 D.制造工厂的品质及数量/重量证明书。 品质证明书内应列入依据合同规定的标准按货号进行化学成分、机械性能及其他各种试验的实际试验结果。数量/重量证明书应按货号列明重量。 单证 份数 寄送A B C D E F 送交方议付银行3 4 3 1 送交议付银行(副本) 1 空邮目的岸外运公司(副本) 2 E.按本合同规定的装运通知电报抄本。 F.按本合同规定的航行证明书(如本合同为CFR价格条件时,须要此项证明书;如本
4、合同为FOB价格条件时,则不需此项证明书)。 第八条 装运条件: A.离岸价条款: (a)装运本合同货物的船只,由买方或卖方运输代理人_租船公司租订舱位。卖方负担货物的一切费用风险到货装到船面为止。 (b)卖方必需在合同规定的交货期限30天前,将合同号码、货物名称、数量、装运口岸及预料货物运达装运口岸日期,以电报通知买方以便买方支配舱位。并同时通知买方在装货港的船舶代理,若在规定期限内买方未接到前述通知,即作为卖方同意在合同规定期内任何日期交货,并由买方主动租订舱位。 (c)买方应在船只受载期12天前将船名、预料受载日期、装载数量、合同号码、船舶代理人,以电报通知卖方,卖方应联系船舶代理人协作
5、,按期备货装船。如买方因故须要变更船只或更改船期时,买方或船舶代理人应刚好通知卖方。 (d)买方所租船只按期到达装运口岸后,如卖方不能按时备货装船,买方因而遭遇的一切损失包括空舱费、延期费及/或罚款等由卖方负担。如船只不能于船舶代理人所确定的受载期内到达,在港口免费堆存期满后第16天起发生的仓库租费、保险费由买方负担,但卖方仍负有载货船只到达装运口岸后马上将货物装船之义务并负担费用及风险,前述各种损失均凭原始单据核实支付。 B.成本加运费价条款: 卖方负责将合同所列货物由装运口岸装班轮到达目的口岸,中途不得转船。货物不得用悬挂买方不能接受的国家的旗帜的船只装运。载货船只在驶抵本合同规定的口岸前
6、不得停靠_或_旁边地区。 第九条 装运通知:卖方在货物装船后,马上将合同号、品名、件数、毛重、发票金额、载货船名及装船日期以电报通知买方。 第十条 保险:自装船起由买方自理,但卖方应按本合同规定通知买方。如卖方未能按此办理,买方因而遭遇的一切损失全由卖方负担。 第十一条 检验和索赔:货卸目的口岸,买方有权申请_ 国商品检验局进行检验。如发觉货物的品质及/或数量/重量与合同或发票不符,除属于保险公司及/或船公司的责任外,买方有权在货卸目的口岸后90天内,依据_ 商品检验局出具的证明书向卖方提出索赔,因索赔所发生的一切费用(包括检验费用)均由卖方负担。FOB价格条件时,买方有权同时索赔短重部分的运
7、费。 第十二条 不行抗力:由于人力不行抗拒事故,使卖方不能在合同规定期限内交货或者不能交货,卖方不负责任。但卖方必需马上以电报通知买方,并以挂号函向买方提出有关政府机关或者商会所出具的证明,以证明事故的存在。由于人力不行抗拒事故致使交货延期一个月以上时,买方有权撤消合同,卖方不能取得出口许可证,不得作为不行抗力。 第十三条 延期交货及罚款:除不行抗拒缘由外,如卖方不能如期交货,买方有权撤销该部分的合同,或经买方同意在卖方缴纳罚款的条件下延期交货。买方可同意赐予卖方15天的实惠期。罚款率为每10天按货款总额的1%。不足10天者按10天计算。罚款自第16天起计算,最多不超过延期货款总额的5%。 第
8、十四条 仲裁:一切因执行本合同或与本合同有关的争吵,应由双方通过友好方式协商解决。如经协商不能得到解决时,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该仲裁委员会仲裁程序进行仲裁。仲裁委员会的裁决为终局裁决。对双方均有约束力,仲裁费用除仲裁委员会另有确定外,由败诉一方负担。 第十五条 本合同于_年_月_日于_国_市用_文签署,正本一式两份,买卖双方各持一份。 买 方:_ (盖章) 代表人:_ 卖 方:_ (盖章) 代表人:_ 签署日期:_年_月_日 货物买卖合同2022最新版2 房屋买卖合同纠纷案民事上诉状 上诉人(原审被告):某某建设集团有限公司,居处地:某某市某某镇。 法定代表人:某某 职务:董
9、事长。 被上诉人(原审原告):某某,男,汉族,19 年 月 日诞生,住某某市某某区某某北路 号111室。 原审被告:某某建设集团有限公司某某分公司,居处地:某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。 负责人:某某,经理。 上诉恳求: 1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院(20 )某某民初字第1000号民事判决,发回重审;或驳回被上诉人的诉讼恳求;或干脆予以改判。 2、一、二审诉讼费用由被上诉人担当。 事实和理由: 上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院(20 ) 高民初字第1000号民事判决书,现提起上诉。 一、该判决对被告的辩称,存在遗漏和曲解。 该判决称“被告某某建设集团某某
10、分公司称:对原告的诉讼恳求及事实和理由没有异议,对原告供应证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是,对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的,但对于原告知讼恳求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的,且原告起诉的证据是特别不足的。该判决称“被告某某建设集团称:要求某某公司与原告协商解决”,众所周知要求调解不属相对人抗辩,将被告要求调解作为辩称内容明显文不对题,更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称看法则与某某分公司以上真实辩称看法相同。可是,该判决却断章取义,未将被告的真实答辩看法记入笔录,导致了该判决认定事实和适用法律错误,从而作出了完全倾斜于原
11、告和肯定不利于被告的裁决。显有失公允。 二、该判决认定事实错误。 (一)该判决对原告知请的返还本金1987196.54元予以认定,但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项,该事实在该判决书中并无阐述,本案案由是房屋买卖合同纠纷,购房款是现金还是欠款,以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容,但该判决均未查明并列入判决书,自不待言本案的事实是不清的。 (二)该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕,不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是,结算并未办理完毕,且房屋买卖合同既然合法有效,解除合同与第三人结算款项并无干脆因果关系。另:该判决认定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不
12、知本案被告有二,是哪个被告亦同意?该判决认定的事实显模糊其辞。 (三)该判决认定事实证据不足。本案原告供应的证据,仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且,判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。 上诉人认为,未经当庭举证、质证和法院认证的证据,不能作为定案的依据。 三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失,没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷,即便合同无效,也只须返还购房价款,至于双方存在的经济损失必需有经济损失的客观存在,且对损失的担当应当根据过错责任由双方分担。本案原告既未向法院供应购房款是向银行货
13、款的事实依据,该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任,更没有按过错责任分担所谓的经济损失。 尤其是,该判决支持原告返还购房款是1987197.54元,并支持赔偿自20_年11月16日起至20_年9月14日止的利息,按本金3698770.80元计算。上诉人认为,该判决,既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认,且对20_年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。自不待言,该判决显失公允。 四、该判决程序违法。 本案案情困难,不但涉及承揽工程款项的结算,涉及房屋的抵押,还涉及房屋买卖合同的效力,且诉讼标的也较大。显不属案情简洁、争议不大的简易案件,故本判决采纳独任审
14、判在程序上也是错误的。同时,该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决,那么,法院应当主持调解,并在判决书中阐明调解成立或调解不成的缘由和过程,为何不是调解结案而是干脆判决呢?对此,上诉人认为,原审法院对本案的判决,当事人有调解要求而法院不调解,那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为,对本案的审判,原审法院存在程序上的违法也是明显的。 综上所述,本案原审判决存在认定事实不清,适用法律错误,程序违法的严峻问题。为此,望贵院充分考虑上诉人的上诉理由,依法维护上诉人的合法权益,支持上诉人的上诉恳求!感谢! 此致 某某市中级人民法院 上诉人: 某某建设集团有限公司 20年 月日 货物买卖合同202
15、2最新版3 合同号:_ 地点:_ 日 期:_ 买方:_ 地址:_ 电报:_ 电传:_ 卖方:_ 地址:_ 电报:_ 电传:_ 本合同由买卖双方商订,在合同项下,双方同意按下列条款买卖下述商品: 第一条 品名、规格、数量及单价 _。 其次条 合同总值 第三条 原产国别及制造厂商 第四条 装运港 第五条 目的港 第六条 装运期 分运: 转运: 第七条 包装 所供货物必需由卖方妥当包装,适合远洋和长途内陆运输,防潮,防湿,防震,防锈,耐野蛮装卸。任何由于买方包装不善而造成的损失由卖方负责。 第八条 程唛头 卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“当心轻
16、放”“切勿受潮”等字样及下列唛头: 第九条 保险 装运后由买方投保。 第十条 买方在收到备货电传通知后及装运期前30天,开立以卖方为受益人的不行撤销信用证,其金额为合同总值的_%,计_。中国银行_行收到下列单证经核对无误后,承付信用证款项(假如分运,应按分运比例承付): A.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两套副本,注明“运费待收”,空白抬头,空白背书,已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。 B.商业发票一式五份,注明合同号,信用证号和唛头。 C.装箱单一式四份,注明每包货物数量,毛重和净重。 D.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。 E.供应全套技术文件的确认书一式两份。 F.装
17、运后即刻通知买方启运日期的电报/电传副本一份。 (2)卖方在装船后10天内,须挂号航空邮寄三套上述文件(F除外),一份寄买方,两份寄目的港中国对外贸易运输公司。 3.中国银行收到合同_中规定的,经双方签署的验收证明后,承付合同总值的_%,金额为_。 (4)买方在付款时,有权按合同第15、18条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。 (5)一切在中国境内的银行费用均由买方担当,一切在中国境外的银行费用均由卖方担当。 第十一条 装运条款 (1)卖方必需在装运期前45天,用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额,件数,毛重,尺码及备货日期,以便买方支配订仓。 (2)假如货物任一包装达到或
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 货物 买卖合同 2022 最新版
限制150内