简易施工合同万能范本五篇.docx

《简易施工合同万能范本五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易施工合同万能范本五篇.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简易施工合同万能范本五篇 罗马法从重视形式转为重视缔约人的意志，从而使商品交换从繁琐的形式中解脱出来，并且成为现代合同自由观念的历史渊源。今日的我给大家共享了简易施工合同万能范本，想看更多的请点击施工合同查看。 简易施工合同万能范本1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：根据现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。 四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的

2、临时占用土地、料场等问题; (2)帮助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方担当)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格根据甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保平安生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并担当由此而产生的全部经济损失; (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣

3、工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方状况拨付，但最迟在20_年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人： 或其授权代理人：或其授权代理人： 地址：地址： 电话：电

4、话： 订立日期： 简易施工合同万能范本2 建设单位(以下简称甲方)： 施工单位(以下简称乙方)： 婺源县香田小区新增施工便桥工程，依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点：香田小区 (二)工程内容：贝雷架钢便桥 (三)承包方式：包工包料 其次条工程造价为人民币：19.91万元整 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期：20_年06月20日，竣工日期：20_年07月20日 2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 因遇人力不行抗拒的自然灾难

5、(台风、火灾、地震)等造成的停工。 因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 因停水、停电等状况达六小时以上时。 甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二)工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， (三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方根据甲方指定的品牌、型号选购。 (二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检

6、验。 第六条付款方式 完工后一个月内一次性付清。 第七条责任范围 (一)甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、刚好组织工程竣工验收工作; 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 (二)乙方责任： 1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付运用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。 承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。 乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。 乙方施工期间损坏原有建筑物、

7、消防设施应负责一切后果。 2、负责做好材料、设备的选购，保管工作： 3、负责刚好清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 第八条其它事项 (一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则： 1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单” 2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可; 3、增加或变更内容所需材料必需落实; (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负; (三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方担当责任，并赔偿乙方停工的误工损失; (四)合同未尽事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通

8、过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。 (五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。 第九条本合同一式叁份，均具有同等效力。 甲方负责人签字：甲方盖章：签订日期： 乙方负责人签字：乙方盖章：签订日期： 简易施工合同万能范本3 合同编号：字号 中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局 第一部分协议书 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽

9、工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 筐额(大写)：元(人民币) 六、组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人根据合同约定进行

10、施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效 简易施工合同万能范本4 发包方：_(以下称甲方) 承包方：_(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计_平方米。 4、承包内容：_ 5、建筑安装工程造价：共计人民币_元。 6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：_ 7、工程开工日期：_年_月_日。 8、工程竣工日期：_年_月_

11、日。 9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 10、甲方主要义务：_ 11、乙方主要义务：_ 12、违约责任 (1)甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自

12、理。 (5)因乙方缘由致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任。 13、本合同附件：共_份。 14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，承包方_份，发包方_份，由发包方送_一份。 发包人：_承包人：_ _年_月_日_年_月_日 简易施工合同万能范本5 建房房东发包方：以下简称甲方 承接方或承包方：以下简称乙方 现甲方区村大街巷号原有_层楼房，托付乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关详细事项达

13、成以下协议： 本合同条款本着公允，公正的原则，双方充分协商达成一样看法并签订本合同，双方必需严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建 二、工程地点： 三、工程限期：从20_年月日至20_年月日止，共月。 四、工程议价：人民币_万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细微环节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：根据甲方要求和现有模型修建，在_楼加建_层楼房。 建房水泥采纳，楼面用钢筋混凝土，室内倒_条横梁，位置由房东支配。楼层高3米。采纳_砖，墙面扇灰二遍，贴_砖。东面留_窗_

14、个，详细位置由房东支配。厕所、厨房、阳台墙面贴200300瓷片到墙顶，地面贴300300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘_cm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 七、乙方在建房施工时，肯定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的奢侈由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间肯定要做好平安措施。由于自身平安措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方担当有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。

15、 九、若遭遇城 管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必需与甲方商议，双方达成一样，做到相互敬重、顺当完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。 十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必需严格遵守执行。 十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，看法一样后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 甲方房东签字：乙方承接方签字： 身份证号码：身份证号码： 简易施工合同万能范本五篇本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页