安防工程施工协议.pdf

《安防工程施工协议.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安防工程施工协议.pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、美好的明天 word1 工程施工委托合同 委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。一、工程概况 工程地址：二、价格 清包工费：，大写：三、付款方式 1、合同签订，预支开工费及设备材料采购费：付合同金额的 40%2、设备安装到位、线缆拉线架设完成：付合同金额的 40%3、工程测试调试竣工：付合同金额的 20%四、材料 1、乙方应提前 3 天向甲方提供需使用材料清单，甲方应在 4 天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有

2、权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；3、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。五、工期 从 2009 年 6 月 16 日起至 2009 年 7 月 1 日止，工期为 15 天，因甲方因素拖延，工期美好的明天 word2 顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方相应费用。六、材料搬运 甲方送到工地供乙方使用的材料，乙方任何施工人员应无条件搬运。七、垃圾清运 乙方施工当中产生的垃圾由乙方装袋整理，清运至物业指定的垃圾堆放场所，每日清理一次。八、劳动力管理 1、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。2

3、、乙方应具备有暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。3、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。九、施工机具 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。十、工地现场管理 1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。十一、合同附件 工程安装量明细及材料费用汇总表 十二、合同争议 1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十三、工程要求 美好的明天 word3 1、保证体现原先商定好的弱电布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得甲方同意；2、严格按照“工程安装量明细及材料费用汇总表”的内容

4、进行施工；3、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。4、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。5、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。6、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。十四、其他 1、本合同经双方盖章后生效，至双方权利义务及本合同所有事项履行完成终止 2、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。甲 方：乙 方：签 章：签 章：签约日期：签约日期：