2020年天津市《工程造价管理基础知识》测试卷(第76套).pdf

《2020年天津市《工程造价管理基础知识》测试卷(第76套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年天津市《工程造价管理基础知识》测试卷(第76套).pdf（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第1页 2020年天津市工程造价管理基础知识测试卷 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括()。A.征地、拆迁和场地平整 B.完成施工用水、电、通信、道路等接通工作 C.设计施工图样 D.组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商 2.关于

2、招标方式的说法，正确的是()。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标 C.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人 D.与邀请招标方式相比，公开招标的优点节约了招标费用、缩短了招标时间 3.关于投标的说法，错误的是()。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 第2页 B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金 D.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提

3、交的投标文件 4.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，第三年贷款600万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为()万元。A.16091 B.16132 C.15968 D.15865 5.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()。A.不可以得到工期延长，也很难得到费用补偿 B.不可以得到工期延长，可以得到费用补偿 C.可以得到工期延长，也可以得到费用补偿 D.可以得到工期延长，但很难得到费用补偿 6.下列属于本周期合计应扣减的金额的是()。A.本周期已完成单价项目的金额 B.周期应支付的总价项目

4、的金额 C.本周期已完成的计日工价款 D.本周期应扣回的预付款 7.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础 B.施工图预算是工程造价管理部门制订招标控制价的依据 C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据 D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据 第3页 8.施工组织设计是由()根据施工特点、现场情况、施工工期等有关条件编制的，用来确定施工方案，布置现场，安排进度计价时应注意施工组织设计中影响工程费用的因素。A.施工单位 B.监理单位 C.分包单位 D.设计单位 9.债务人提前履行债务的，()。A.债权人必须接受

5、 B.债权人可予以拒绝 C.所增加的费用，由债权人负担 D.所增加的费用，由债权人和债务人共同负担 10.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费 B.水文地质勘察费 C.特殊设备安全监督检验费 D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费 11.基本建设项目竣工决算报表不包括()。A.建设项目概况表 B.资金平衡表 C.基本建设项目竣工财务决算表 D.基本建设项目交付使用资产明细表 12.有关合同履行过程中的附随义务，叙述错误的是()。A.需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明 B.需要当事人一方予以协助的，当事人一方应无

6、条件地为对方提供所需要的协助 C.需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人第4页 的商业秘密、技术秘密等 D.有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方 13.规费与增值税应按()规定的计算。A.工程造价管理部门 B.国家或省级、国务院部委有关建设主管部门 C.国家或省级、行业建设主管部门 D.原规划管理部门和其他有关部门 14.缺陷责任期的开始计算日期为()。A.工程完工之日 B.提交竣工验收申请之日 C.通过竣工验收之日 D.通过竣工验收后30天 15.预计某年度应收账款1500万元，应付账款1000万元，预收账款800万元，预付账款400万元，

7、存货1800万元，现金400万元，则该年度流动资金的估算额为()万元。A.2300 B.1700 C.2100 D.1100 16.不属于机械台班单价组成部分的是()。A.折旧费 B.检修及维护费 C.大型机械进退场费 D.人工及燃料动力费 17.建设工程竣工决算的文件，由()负责组织人员编写。A.施工单位 第5页 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位 18.建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由()管辖。A.检察院 B.发生纠纷地的人民法院 C.工程所在地的人民法院 D.行政主管部门 19.建设单位管理费以()作为基数。A.建筑工程造价 B.建筑安装工程费用、设备工器具购置

8、费 C.安装工程造价 D.设备工器具购置费 20.完成某单位分部(分项)工程需要基本用工42工日，超运距用工03工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部(分项)工作预算定额人工消耗量为()工日。A.592 B.595 C.602 D.605 21.概算指标的主要内容不包括()。A.工程概况 B.工程造价及费用组成 C.每平方米建筑面积的质量指标 D.每平方米建筑面积的工料消耗指标 22.在工程量清单中，最能体现分部(分项)工程项目自身价值的本质是()。第6页 A.项目特征 B.项目编码 C.项目名称 D.项目计量单位 23.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部

9、发包给一个承包商的合同属于()。A.单项工程或者特殊专业工程承包合同 B.施工总承包合同 C.EPC承包合同 D.工程施工合同 24.根据 中华人民共和国建筑法，关于施工许可证的申领，下列说法不正确的是()。A.应在建筑工程开工前领取施工许可证 B.应由建设单位向有关部门申请领取施工许可证 C.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程可不必领取施工许可证 D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程必须领取施工许可证 25.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后()天向招标投标监督机构或工程造价管理机构投诉。A.5 B.10 C.15 D

10、.20 26.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是()。A.业主 B.承包商 C.总承包商 第7页 D.监理咨询机构 27.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价 B.专利权转让价格按成本估价进行 C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理 D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算 28.设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到()的设备所需的费用。A.固定资产标准 B.生产规模 C.设计标准 D.带备件的标准 29.根据 中华人民共和国合同法，撤销权应自具有撤销权的当事

11、人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 30.违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任，违约责任具有的特点不包括()。A.以合同为前提 B.以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件 C.可由合同当事人在法定范围内约定 D.是一种民事赔偿责任 二、多选题(共 20 题)31.利润的取费基数可以是()。A.人工费 第8页 B.人工费+材料费 C.人工费+机械费 D.直接费 E.直接费+间接费 32.建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素有()等。A.设备方案 B.建设地区及建设地点 C.环境保护措施 D.项目建设规模 E

12、.移民安置 33.编制初稿阶段要测算概算定额水平的内容包括()。A.收集和整理各种数据 B.预算定额与劳动定额的水平测算 C.新编概算定额与原概算定额的水平测算 D.新编概算指标与原概算指标的水平测算 E.概算定额与预算定额的水平测算 34.制约工业项目建设规模合理化的环境因素有()。A.国家经济社会发展规划 B.原材料市场价格 C.项目产品市场份额 D.燃料动力供应条件 E.产业政策 35.采购与仓库保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括()等。A.设备采购人员、保管人员和管理人员的工资 B.工资附加费、办公费、差旅交通费 第9页 C.设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用

13、费 D.工具用具购买及出售费 E.劳动保护费、检验试验费 36.下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.技术开发费 B.印花税 C.已完工程及设备保护费 D.材料采购及保管费 E.财产保险费 37.合同履行原则中，诚实信用原则要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，还应履行的附随义务包括()。A.及时通知义务 B.提供必要条件的义务 C.协助义务 D.保密义务 E.当面解释的义务 38.下列情形中，可以不进行招标的有()。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 B.需要采用不可替代的专利或者专有技术 C.国有资金占控股或者主导地位 D.采购人依法能

14、够自行建设、生产或者提供 E.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 39.发、承包双方在工程质量保修书中约定的建设工程的保修范围包括()。A.地基基础工程 B.主体结构工程 第10页 C.自行装修装饰工程 D.供热与供冷系统 E.设备安装和装修工程 40.分项工程是分部工程的组成部分，一般按()等进行划分。A.主要工种 B.材料 C.施工工艺 D.设备类别 E.专业性质 41.根据中华人民共和国价格法，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有()。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格 B.非自然垄断经营的商品价格 C.资源稀缺的少数商品价格 D.重要的公益性服务价格 E.

15、重要的公用事业价格 42.根据国务院关于投资体制改革的决定规定，对于非政府投资项目实行()。A.核准制 B.登记备案制 C.审批制 D.审核制 E.审理制 43.国产非标准设备原价的计算方法有()。A.分部组合估价法 B.成本计算估价法 第11页 C.定额估价法 D.系列设备插入估价法 E.生产费用综合法 44.符合乙级工程造价咨询企业资质标准的有()。A.专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历 B.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业

16、年龄 C.企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的40%，且其出资额不低于注册资本总额的40%D.技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上 E.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理 45.审查设计概算的方法主要包括()。A.工料单价法 B.对比分析法 C.联合会审法 D.查询核实法 E.综合单价法 46.项目成本核算的方法中，表格核算法的特点包括()。A.易于操作 B.核算范围较大 C.适时性较好 D.逻辑性强 E.覆盖范围较窄 47.工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势，利用它可以

17、()。第12页 A.分析价格波动对工程结算的影响 B.分析价格变动趋势及其原因 C.估计工程造价变化对宏观经济的影响 D.是工程承发包双方进行工程估价重要依据 E.是工程承发包双方进行工程结算的重要依据 48.按定额的编制单位和执行范围，工程建设定额可分为()。A.全国统一定额 B.地区统一定额 C.劳动定额 D.行业定额 E.企业定额 49.中华人民共和国招标投标法规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是()。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目 B.技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目 C.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 D.使用国际

18、组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 E.采用特定专利或专有技术的项目 50.建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过基本建设项目交付使用资产总表反映了交付使用资产的全部价值，包括()的价值。A.其他资产 B.流动资产 C.无形资产 D.固定资产 E.有形资产 三、判断题(共 10 题)第13页 四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：C 2：C 3：A 4：A 5：D 6：D 7：A 8：A 9：B 10：D 11：B 12：B 13：C 14：C 15：A 16：C 17：B 18：C 19：B 20：D 21：C 22：A 23：C 24：D 25：A 26：B

19、27：C 28：A 29：A 30：A 多选题答案：31：A,D,E 32：A,B,C,D 33：C,E 34：A,D,E 35：A,B,C,E 36：A,B,E 37：A,B,C,D 38：B,D 39：A,B,D,E 40：A,B,C,D 41：A,C,D,E 42：A,B 43：A,B,C,D 44：A,B,D,E 45：B,C,D 46：A,C,E 47：B,D,E 48：A,B,D,E 49：A,C,D 50：A,B,C,D 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：工程项目在开工建设前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括：1)征地、拆迁和场地平整；2)完成施工用水、电、通信、道路等接

20、通工作；3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；4)准备必要的施工图纸；5)办理工程质量监督和施工许可手续。2：公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A 选项错。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。B 选项错。与公开招标方式相比，邀请招标的优点是不发布招标公告，不进行资格预审，简化了招标程序，因而节约了招标费用、缩短了招标时间。D 选项错。3：选项 A 错误，不是拒收，是否决其投标。投标文件未经投标单

21、位盖章和单位负责人签字的，投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的，评标委员会应当否决其投标。4：建设期利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按当年借款在当年年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。第15页 在建设期，各年利息计算如下：5：在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为共同延误。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定初始延误者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者

22、是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人 6：本周期合计应扣减的金额，其中包括：本周期应扣回的预付款；本周期应扣减的金额。7：对投资单位而言，通过施工图预算控制工程投资。作用有：施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础；施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据。投资方按施工图预算造价筹集建设资金，合理安排建设资金计划，确保建设资金的有效使用，保证项目建设顺利进行。对施工方而言，通过施工图预算进行工程投标和控制分包工程合同价格。其作用有：施工图预算是投标报

23、价的基础；施工图预算是进行两算对比的依据。对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督、检查定额标准执行情况、测算造价指数以及审定工程招标限价(或标底 8：施工组织设计是由施工单位根据施工特点、现场情况、施工工期等有关条件编制的，用来确定施工方案，布置现场，安排进度计价时应注意施工组织设计中影响工程费用的因素。9：债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。10：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人

24、工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用(即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费)开支的项目。(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3 11：建设项目竣工决算报表包括：基本建设项目概况表，基本建设项目竣工财务决算表，基本建设项目资金使用情况明细表，基本建设项目交付使用资产总表，基本建设项目交付使用资产明细表，待摊投资明细表，待核销基建支出明细表，转出投资明细表等。12：合同履行过程中的附

25、随义务：及时通知义务。有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。第16页 协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。保密义务。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。13：规费和增值税必须按国家或省级、行业、建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。14：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。15

26、：流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。流动资金等于流动资产和流动负债的差额。根据流动资金估算的计算公式，本题中该年度流动资金的估算额=1500 万元+400 万元+1800 万元+400 万元-(1000+800)万元=2300 万元。16：施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。17：建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用

27、)而编制的财务文件。18：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反中华人民共和国民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。19：建设单位管理费一般是以工程费用为基数乘以建设单位管理费费率的乘积作为建设单位管理费。建设单位管理费按照工程费用之和(包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以建设单位管理费费率计算。建设单位管理费=工程费用建设单位管理费率 20：人工消耗量=(1+10%)(4.2+0.3+1)工日=6.05 工日。21：概算指

28、标一般包括以下内容：(1)工程概况。包括建筑面积，建筑层数，建筑地点、时间，工程各部位的结构及做法等；(2)工程造价及费用组成；(3)每平方米建筑面积的工程量指标；(4)每平方米建筑面积的工料消耗指标。22：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。23：EPC 承包合同是指业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商。24：除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县

29、级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工第17页 许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。25：最高投标限价，又称招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的对投标人的投标报价进行控制的最高价格。投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照 建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013 的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后 5 天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。26：单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人

30、编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人、承包人签字盖章后有效。承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的，并且提不出正当理由延期的，责任自负。27：选项 A 错误，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价。选项 B 错误，专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价。选项 C 正确，如果专有技术是自创的，一般不作为无形

31、资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。选项 D 错误，当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核算；当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。28：设备购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的设备所需的费用。由设备原价和设备运杂费构成。29：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权，则撤销权消灭。30：违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任

32、。违约责任具有以下特点：(1)以有效合同为前提；(2)以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件；(3)可由合同当事人在法定范围内约定；(4)是一种民事赔偿责任。相关解析：31：利润的计算公式如下：利润=取费基数相应利润率；取费基数可以是人工费，也可以是直接费，或者是直接费+间接费。32：工程决策阶段影响造价的主要因素有：项目建设规模、建设地区及地点(厂址)、技术方案、设备方案、工程方案和环境保护措施等。33：编制初稿阶段要测算概算定额水平。内容包括两个方面：新编概算定额与原概算定额的水平测算，概算定额与预算定额的水平测算。第18页 34：项目的建设、生产和经营都是在特定的国家和地方政策与

33、社会经济环境条件下进行的。政策因素包括产业政策、投资政策、技术经济政策、国家和地区及行业经济发展规划等。特别是，为了取得较好的规模效益，国家对部分行业的新建项目规模有明确的限制性规定，选择项目规模时应予以遵照执行。项目规模确定中需考虑的主要环境因素有：燃料动力供应，协作及土地条件，运输及通信条件等因素。35：采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等这些费用可按主管部门规定的采购与保管费费率计算。36：税金：是指企业

34、按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。其他：包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。37：诚实信用原则还要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，履行合同履行过程中的附随义务：1)及时通知义务。有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。2)提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。3)协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。4)保密义务

35、。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。38：有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。39：质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件

36、规定的该工程合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年。(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期。(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。40：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例第19页 如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程均属于分项工程。41：下列商品和服务价格，政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价：与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；资源稀缺的少数商品价格；自然垄断经营的商

37、品价格；重要的公用事业价格；重要的公益性服务价格。42：根据国务院关于投资体制改革的决定(国发 2004 20 号)，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。43：国产非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。但无论采用哪种方法都应该使非标准设备计价接近实际出厂价，并且计算方法要简便。成本计算估价法是一种比较常用的估算非标准设备原价的方法。44：乙级企业资质标准：(1)企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%，且其认缴出资额不低于注册资本总额的 60%；(2)技术负责人已取得造价工程师注册证

38、书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作 10 年以上；(3)专职专业人员不少于 12 人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于 8 人，取得造价工程师注册证书的人员不少于 6 人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；(4)企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄(出资人 45：1.对比分析法。对比分析法主要是通过建设规模、标准与立项批文对比，工程数量与设计图纸对比，综合范围、内容与编制方法、规定对比，各项取费与规定标准对比，材料、人工单价与统一信息对比，引进设备、技术投资与报价要求对比，技术经济指标与同类工程对

39、比等。2.查询核实法。查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法。3.联合会审法。联合会审前，可先采取多种形式分头审查，包括设计单位自审，主管、建设、承包单位初审，工程造价咨询公司评审，邀 46：项目成本核算的方法中的表格核算法的特点：其优点是比较简捷明了，直观易懂，易于操作，适时性较好。缺点是覆盖范围较窄，核算债权债务等比较困难；且较难实现科学严密的审核制度，有可能造成数据失实，精度较差。47：工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势，利用它来研究实际工作中的下列问题很有意义：(1)可以利用工程造价指数分析价格变动

40、趋势及其原因。(2)可以利用工程造价指数预计宏观经济变化对工程造价的影响。(3)工程造价指数是工程发承包双方进行工程估价和结算的重要依据。第20页 48：工程建设定额按编制单位和执行范围的不同可以分为全国统一定额、行业定额、地区统一定额、企业定额、补充定额。49：招标投标法规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目(包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购)必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。50：基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。相关解析：相关解析：