关于建筑工程施工合同模板六篇.docx

《关于建筑工程施工合同模板六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于建筑工程施工合同模板六篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 关于建筑工程施工合同模板锦集六篇建筑工程施工合同 篇1 合同编号： 发包方(甲方)：铁通 中心 承包方(乙方)： 依据中华人民共和国合同法及通信工程建立的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称： ; 2.工程地点： ; 3.工程范围和内容： 。 其次条 甲方权利和义务 1、 组织工程建立工程的技术交底，向乙方明确施工任务; 2、 供应必要的施工条件; 3、 负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表; 4、 指派甲方代表对建立工程工程进展全面协调和监视检查; 5、 在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会

2、同有关部门准时组织验收; 6、 按合同商定按时向乙方支付工程款。 第三条 乙方权利和义务 1、 必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建立有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方供应企业(或公司)施工资质证书、企业根本状况等相关资料; 2、 应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包; 5、 细心组织施工治理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工; 6、 合理组织施工，编制施工方案

3、、施工总进度规划、材料供给规划，并在施工前送甲方备案; 7、 严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收标准yd5051-97等标准要求施工; 8、 做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购的材料应根据商定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任; 9、 听从甲方监理及甲方代表对施工过程的治理与监视，工程具备隐藏条件或到达商定的中间验收部位，乙方进展自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方

4、监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进展隐藏和连续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的责任; 10、 线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进展该工程范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商打算。 11、 施工过程中必需严格遵守安全操作规程，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故的责任和

5、因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。 第四条 工程期限 本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。 第五条 竣工验收 1、 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。 2、 甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门准时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。 3、 验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方治理。验收中如发觉有不符质量要求的，由乙方负责修改再进展验收。竣工日期以验收

6、通过的日期为准。 第六条 质量保证 1、 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月; 2、 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。 第七条 工程考核 1、乙方选购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。 2、除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。 3、不听从甲方指挥，拒绝或延误

7、电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。 4、未按期按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。 第八条 工程价款的结算与支付 1、本工程采纳包工局部包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为 。 2、工程竣工后，由乙方根据邮电部(1995)626号文件通信建立工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江

8、省物价局浙价服20xx262号文件执行。 3、工程最终结算款确实定：工程最终结算款由以下两局部组成，(1)审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费局部(扣除材料费以外的局部)，乙方同意按浙铁通计建20xx303号文的规定调整相关费率后下浮 %。 3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。 第九条 合同解除 1、 双方协商同意可解除本合同。 2、 未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包

9、给他人的，甲方有权解除本合同。 3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。 4、 有以下情形之一的”，甲方、乙方可以解除合同： (1)因不行抗力致使合同无法履行; (2)因一方严峻违约致使合同无法履行。 5、 一方依据本条2、3、4款商定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 第十条 争议解决方式 在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉

10、。 第十一条 其他 1、 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容; 2、 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力; 3、 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 电 话： 电 话： 邮政编码： 邮政编码： 签约地点： 签约日期： 年 月 日 建筑工程施工合同 篇2 建立单位：设计单位： 施工单位： 合同造价： 合同编号： 建立单位：（简称甲方） 施工单位：（简称乙方） 甲方深圳施工

11、。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例 规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程工程以及双方责任，本着相互协作，确保 施工工程顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。 第一条：工程地点： 其次条：工程内容：（详细见施工预算）。 第三条：承包方式：包工包料包质量。 第四条：工程总造价： 第五条：付款方式 1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。 第六条：合同工期 一、双方商定总工期天。 开工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日 二、如遇以下状况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。 1、工程量变化和设计变更。 2、非乙方的缘由超过4小时以上停水停电时。 3、不行抗力

12、（如地震、台风、火灾、雨灾等）。 三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增 加费用，相应顺延工期。 四、乙方如无正值理由不得拖延工期。 第七条：工程质量要求：按设计标准要求，质量到达合格标准。 第八条：材料设备：材料采纳国家标准合格产品。 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。 一、甲方： 1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。 2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。 3、组织工程竣工验收工作。 二、乙方： 1、做好施工组织治理及向甲方供应工程进度状况。 2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。 3、遵守地方政府和有

13、关部门对施工场地交通和施工噪音等治理规定。 4、参与工程竣工验收工作。 第十条：工程完工后，质量保修年。 第十一条：合同生效与终止 本合同自向甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。 第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 年月 日 年 月日 建筑工程施工合同 篇3 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，依据国家有关法律法规，经双方协商全都签订本协议。 第一条 工程工程： 其次条 施工地址： 第三条 甲

14、方安全责任 1、开工前甲方对乙方进展施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开头施工前报甲方备案。 3、甲方有帮助乙方搞好安全生产、防火治理以及催促检查的义务。甲方有权检查催促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进展制止、订正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参加施工的人员进展安全技术学问和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责

15、任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权催促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场;并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全治理规定进展施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。 9、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方担当： (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝说的; (5)施工现场脏、乱、差，不能满意安全和文明施工要求的。 第四条 乙方安全责任 乙方作为工程工程的承包单位，对工程施工

16、过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必需贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必需制定相应的安全治理制度;严格执行电业安全工作规程、电力建立安全工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进展人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派

17、 作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必需编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进展全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程工程的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必需满意施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员损害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进展安全教育，并将参与安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严

18、禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方供应的设施设备、工器具等进展检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 第十条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。 第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 第十二条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。 第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。 第十四条 本协议签订地点在甲方住宅地。 第十五条 以下七项为本协议附件： 1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料; 2、乙方工程经理、治理人员、技术

19、人员相关证明材料及施工人员名单; 3、乙方特种作业人员上岗资格证书; 4、乙方施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表; 5、乙方施工安全技术组织措施; 6、乙方大型独立工程的施工组织设计; 7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 联系电话： 联系电话： 签订时间： 年 月 日 建筑工程施工合同 篇4 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第1条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： 1.5工期

20、：本工程自 年 月 日至 年 月 日 1.5工程质量： 1.6合同价款(人民币大写)： 第2条 甲方工作 2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进展技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”)去除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。 2.2向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。 第3条 乙方工程 3.1开工前 天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进展现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。 第4条 关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前

21、竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 第6条 关于工程价款及结算的商定 6.1双方商定本合同价款采纳第 种。 A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算) 第7条 关于材料供给的商定 7.1本工程乙方负责选购供给的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。由甲方供给的材料、设

22、备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 第8条 有关安全生产和防火的商定 8.1 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 第9条 工程停建或缓建 9.1由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。 第10条 嘉奖和违约责任 10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工

23、所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同商定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。 第11条 保修 11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的工程及内容。 第12条 争议或纠纷处理 12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。 第13条 其他商定 第13条 附则 13.1本工程需要进展保修或保险时，应另订协议。 13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本

24、份，甲方执 份，乙方执 份。 13.3本合同履行完成后自动终止。 13.4附件资料 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 授权代表(签字)： 授权代表(签字)： 单位地址： 单位地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 户名： 户名： 帐号： 帐号： 年 月 日 年 月 日 建筑工程施工合同 篇5 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释挨次 合同文件组成及解释挨次：执行协议书的相关条款。 3、语言文字和适用法律、标准及标准 3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同

25、法、中华人民共和国建筑法。 3.3适用标准、标准 适用标准、标准的名称： 国家颁发的工业设备、管道防腐绝热标准、标准及施工及验收标准。 发包人供应标准、标准的时间： 开工前五天 国内没有相应标准、标准时的商定： 有特别要求的标准或标准由发包人在工程开工前供应。 4、图纸 4.1发包人向承包人供应图纸日期和套数： 在工程正式开工前五日内，向承包人供应安装施工图贰套，土建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求： 无 。 使用国外图纸的要求及费用担当： 无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 发包人托付的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发

26、包人派驻的工程师 姓名： 职务：工程师 职权： 监视工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的，工程师的职权： 7、工程经理 姓名： 刘 庆职务： 工程经理(副总工程师) 8、发包人工作 8.1 发包人应按商定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 设备、管道的安装满意施工进度要求。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定详细使用点。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。 (4)工程地质和地下管线资料的供应时间： 无

27、(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。 (6)水准点与座标掌握点交验要求： 无 (7)图纸会审和设计交底时间： 无 (8)协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作： 无 (9)双方商定发包人应做的其他工作： 无 8.2发包人托付承包人办理的工作：无 9、承包人工作 9.1承包人应按商定时和要求，完成以下工作： (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 (2)应供应规划、报表的名称及完成时间： 按时发包人供应月进度规划。每月25日前，供应每月完成工

28、作量报表，一式两份。 (3)担当施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 根据施工现场治安保卫治理方法搞好现场安全保卫工作。 (4)向发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求： 无 (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音治理等手续： 无 (6)已完工程成品爱护的特别要求及费用担当： 承包人有责任爱护已完工程的成品、半成品; 某些产品发包人有特别爱护要求时，发包人担当其所发生的费用。 (7)施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护要求及费用担当： 无 (8)施工场地清洁卫生的要求：按发包人有关规定，工程竣工做到工完场地清。 (9)双方商定承包人

29、应做的其他工作： 无 三、施工组织设计和工期 10、进度规划 10.1承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度规划的时间：按发包方要求供应进度规划。 工程师确认的时间：收到施工进度规划后五日内确认。 10.2群体工程中有关进度规划的要求： 无 13、工期延误 13.1双方商定工期顺延的其他状况： 无 四、质量与验收 17、隐藏工程和中间验收 17.1 双方商定中间验收部位： 执行通用条款的有关规定。 19、工程试车 19.5试车费用的担当： 无 五、安全施工 执行通用条款第五条。按承包人的安全责任书执行。 六、合同价款与支付 23、合价款及调整 23.2本合同价款采纳 按实结算 方式确定。 (

30、1)采纳固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 无 风险费用的计算方法：无 风险范围以外合同价款调整方法： 按实调整。 (2)采纳可调价合同，合同价款调整方法：本工程采纳可调价格。调整依据执行通用条款23.3条内容，以及发包人提出的较大功能性转变的设计修改。执行青海省相关定额及相应配套文件，按二级标准取费。 (3)采纳本钱加酬金合同，有关本钱和酬金的商定：无 23.3双方商定合同价款的其他调整因素：调整的条件：1、甲方代表确认的工程量增减;2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3、工程造价治理部门公布的国家对税、费等价风格整;4、双方商定的增减或调整。调整的方式：若有设计变更、工程签证、零星

31、用工等，依据相关的收费标准，办理追逐加预算，调整总造价。 24、工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。 扣回工程款的时间、比例：工程决算后扣回。 25、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月30日前向发包人提交已完工程量报告，发包方三日内确认，作为付款依据。 26、工程款(进度款)支付 双方商定的工程款(进度款)支付的方式和时间：每月五日前按核实后的工程量支付进度款;竣工验收决算后，扣除工程总价的5%作为质保金，其余工程款发包人在决算办理后7日内一次性付清。 七、材料设备供给 27、

32、发包人供给材料设备(附材料设备清单) 27.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方商定发包人担当责任如下： (1)材料设备单价与一览表不符：无 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无 (3)承包人可代为调剂串换的材料：无 (4)到货地点与一览表不符： 无 (5)供给数量与一览表不符： 无 (6)到货时间与一览表不符： 无 27.6发包人供给材料设备的结算方法： 无 28、承包人选购材料设备 28.1承包人选购材料设备的商定： 承包人自行选购。 八、工程变更 执行通用条款第八条 九、竣工验收与结算 32、竣工验收 32.1承包人供应竣工图的商定：在工程正式交验后20日内

33、，承包人向发包人供应竣工图三套。 32.2竣工结算：在该合同范围工程交验后一月内，承包人向发包人供应竣工决算资料贰套。发包人在10日审批完毕，返回承包方，7日内办理财务决算。 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按条件第32.6条执行 建筑工程施工合同 篇6 发包单位： （甲方） 法人代表； 承包单位： （乙方） 法人代表； 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的详细状况，经甲乙双方屡次协商，并到达双方同意，有甲方在 开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意根据合同法、建筑法及国家有关相关的法律

34、条款之规定，特定立如下本合同条款： 一、工程名称： 二、工程座落位置 三、工程概况和构造； 四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工； 五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）； 六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必需根据国家建筑 收标准标准和地方有关强制标准施工，必需到达合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必需根据甲方下达的工期要求完成， 施工工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。 七、工程造价： 经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程

35、款的依据。按20xx版河南省建立工程工程量清单综合单价及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按信阳市建立工程材料基准价格信息为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站公布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此局部材料及人工价差计入税前。 八、甲方工作： 1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙方供应施工图十套 2。负责办理施工前、后的有关全部手续； 3、各职能部门和四邻关系协调； 4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方； 5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算； 6。派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，准时办理工

36、科济、技术签证，并对工程质量进展监视、检查、处理工程技术问题，按国家的验收标准进展竣工验收。 7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的冲突。 九、乙方工作： 1、乙方在承接本工程时，必需按时支付工程保证金 元；开工前10天仔细细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。 2、乙方在承包本工程在施工期间，必需严格根据国家工程验收标准和安全标准执行，假如乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内； 3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必需要有合格证和局部确认书，同时必需有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有

37、乙方全部负责担当； 4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必需满意本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必需到达工程所用 5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的治理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关； 6、工程保证金在乙方根底工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金； 7、乙方在本工程施工期间必需严格根据国家安全标准标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责； 8、严格按设计图纸、验收标准进展施工。全部隐藏工程工程必需经甲方及质监部门验收，准时办理经济、技术签证。 9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品

38、的爱护工作。 10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方供应完整的竣工验收资料一套。 11、乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、安全施工，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关事宜。 十、工程款支付及结算方式： 1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐藏工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算； 2、经双方确定本工程从根底到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同12层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，阅历收合

39、格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。 十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文； 十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力； 十三、工期变动：对以下缘由造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。 1、工程量变化和设计变更； 2、一周内，非乙方缘由连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上； 3、由于甲方资金和安装工程影响的时间； 4、人力不行抗拒的自然灾难 十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有肯定的法律效力。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 【关于建筑工程施工合同模板锦集六篇】