2023年公司受疫情影响停工通知5篇.docx
《2023年公司受疫情影响停工通知5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年公司受疫情影响停工通知5篇.docx(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年公司受疫情影响停工通知5篇公司受疫情影响停工通知5篇公司受疫情影响停工通知停工停产通知书全体员工:因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,基于公司的实际经营情况考虑,为共度时艰,公司通知如下:自2023年月日起下面是我为大家整理的公司受疫情影响停工通知5篇,供大家参考。篇一:公司受疫情影响停工通知停产通知书全体员工:因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,基于公司的实际经营情况考虑,为共度时艰,公司通知如下:自 2023 年 月 日起,公司全部岗位员工停工停产。公司将依照相关法律法规及公司内部规章制度,于停工期间,在一个工资支付周期内,按劳动合同规定的标准向各位员工支付工资;超过一个工资
2、支付周期的,向各位员工按照本市最低工资标准的 %发放工资,直至公司恢复生产。具体的复工日期及安排公司将另行通知。公司(盖章):日 期:资源来源网络更多资源关注公众号:工程师智库篇二:公司受疫情影响停工通知 目 录引言.1一、是否属于不可抗力.1二、定性为不可抗力情况下,发承包双方损失分担问题.2三、受疫情期间影响延误的工期问题.3四、疫情期间发包人要求留在施工场地必要人员费用问题.4五、复工前疫情防控准备和复工后现场疫情防控措施费问题.5六、疫情防控需要人员到岗前隔离期工资和管理费用问题.7七、受疫情影响导致人工、材料和设备大幅上涨问题.8八、为确保工期而发生的赶工费用问题.11九、受疫情影响
3、,设计、监理、咨询服务期的延误问题.12十、房地产项目存在交房延期的问题,小业主索赔问题.12十一、疫情之后工程项目招投标及合同签订时应注意的问题.13十二、 附录 (相关文件).14(一) 国家文件.141. 电力工程造价与定额管理总站文件(定额20236 号):电力工程造价与定额管理总站关于发布应对新型冠状病毒肺炎疫情期间电力工程项目费用计列和调整指导意见的通知.14(二)江苏省内相关文件.241.省住房和城乡建设厅关于进一步加强疫情防控期间住房城乡建设领域相关工作的通知(苏建传20235 号).242.关于加强建筑工地疫情防控工作的通告(第 9 号).273.南京市疫情期间建设工程复工指
4、南.284.省住房城乡建设厅关于做好房屋市政工程复工疫情防控和安全生产工作的指导意见(苏建质安202317 号 ).325.省住房城乡建设厅:关于新冠肺炎疫情影响下房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见(苏建价202320 号).376.无锡市住房和城乡建设局文件:关于新型冠状病毒感染的肺炎疫2情后我市建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见(锡建建市20234 号).397.南通市住房和城乡建设局文件:南通市住房和城乡建设局关于印发南通市新冠肺炎疫情后建设工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见的通知(通住建市202378 号).418.连云港市住房和城乡建设局:
5、关于印发疫情防控期间工程量清单计价施工合同价款调整指导意见的通知.43(三)其他各省市相关文件.451.浙江省住住房与城乡建设厅:关于做好疫情防控支持企业发展的通知(浙建办10 号).452.甘肃省建设工程造价管理协会探讨在疫情期间履行建设工程施工合同的注意事项.493.湖南省住房和城乡建设厅:关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知(湘建价函20237 号).524.云南省住房和城乡建设厅:关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程造价计价有关事项的通知.545.陕西省住建厅发布:关于疫情防控期间建设工程计价有关的通知(陕建发202334 号).556. 山东省住房和城乡建设厅:关于新型冠状
6、病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知(鲁建标字20231 号).577.青岛市住房和城乡建设局:关于 2023 年建设工程新开工及复工有关事项的补充通知.598.郑州市城乡建设局:关于应对新冠肺炎疫情防控期间支持建筑企业复工复产的实施意见(郑建文202321 号).619.厦门市建设局:厦门市建设局关于新型冠状病毒肺炎疫情引起的建设工程计价问题若干指导意见(厦建筑7 号).63捷宏润安工程顾问有限公司 因疫情影响工程合同履约及价款调整处理参考指引捷宏润安工程顾问有限公司1引 言2023 年春节期间,新型冠状病毒感染肺炎疫情迅速向全国蔓延,举国上下共同抗击疫情,为避免人口大规模流动和聚
7、集,采取了居家隔离、延长春节假期、建设项目延迟开工等防控措施。在建设领域,疫情事件已导致建设项目停工且复工时间难以确定,并对项目建设各方带来了经济损失。我司参考相关法律、法规、各地已发文件和专家意见,对大家困惑的问题进行整理,并形成处理建议供大家参考,如当地政府出台相关处理意见,以当地政府处理意见为准。问题如下:1.新型冠状病毒感染肺炎疫情事件,是否属于不可抗力?2.定性为不可抗力情况下,发承包双方应如何分担损失?3.受疫情影响延误的工期,是否可以顺延?4.因疫情影响停工期间留在施工场地必要人员费用,应如何处理?5.工程复工前疫情防控准备和复工后施工现场疫情防控措施费,应如何处理?6.疫情防控
8、需要人员到岗前隔离期费用,应如何处理?7.受疫情影响人工、材料和设备价格大幅上涨,应如何处理?8.为确保工期而发生的赶工费用,应如何处理?9.受疫情影响,设计、监理、咨询服务期的延误,应如何处理?10.房地产项目若交房延期,小业是否可以主索赔?11.疫情之后工程项目招投标及合同签订时,应注意什么?一 、 是 否 属 于 不 可 抗 力1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情事件,根据我国民法总则、合同法及相关司法解释的规定:不可抗力是指合同履行期间不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。本次疫情具有不可预见、不可克服、不可避免这三项特点,如果项目合同执行正在履行期间则构成不可抗力的达成条件。2.由于本次
9、疫情与 2023 年非典疫情较为类似,参照 2023 年 6 月 11 日施行的最高人民法院关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知(法202372 号)第 3 条第 3 项规定:因 因 政 府 行 为 导 致捷宏润安工程顾问有限公司 因疫情影响工程合同履约及价款调整处理参考指引捷宏润安工程顾问有限公司2合 同 疫 情 期 间 当 事 人 无 法 复 工 或 合 同 不 能 履 行 的 , 应 按 照 不 可 抗 力 的 相 关 规 定处理 理。3.中国人大全媒体北京 2023 年 2 月 10 日快讯:全国人大常委会法工委发言人、研究室主任臧铁伟说,当前我国发生
10、了新型冠状病毒感染肺炎疫情这一突发公共卫生事件。为了保护公众健康,政府也采取了相应疫情防控措施。对于因 此 不 能 履 行 合 同 的 当 事 人 来 说 , 属 于 不 能 预 见 、 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 不 可抗 力 。根据合同法的相关规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。4.江苏省住房和城乡建设厅 2023 年 1 月 28 日文件省住房城乡建设厅关于进一步加强疫情防控期间住房城乡建设领域相关工作的通知明确:要 告 知 各 在建 工 地 参 建 各 方 , 因 疫 情 防 控 导 致 的 建 设 工 期 延 误
11、 , 属 于 合 同 约 定 中 的 不 可 抗力 情 形 ,建设单位应将合同约定的工期顺延,防止后期抢工期、赶进度带来生产安全风险。综 上 所 述 , 本 次 疫 情 应 被 认 定 为 不 可 抗 力 。表 表 1 不 不 可 抗 力 法 律 规 定 一 览 表序 号 法 律 名 称 相 关 名 称1中华人民共和国民法总则第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。2中华人民共和国合同法第一百一十七条:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可
12、抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3建设工程施工合同( 示 范 文 本 )(GF-2023-0201)17.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。二 、 定 性 为 不 可 抗 力 情 况 下 , 发 承 包 双 方 损 失 分 担 问 题以建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023)和建设工程施工合同(示范文本)(GF-2023-0201)为例,发承包双方损失分担机制的相关规定如下:( 一 )根 据 建 设 工 程 工 程
13、 量 清 单 计 价 规 范 ( (GB50500-2023)第 第 9.10 条 条不 不 可 抗力 力的 的 相 关 规 定 :捷宏润安工程顾问有限公司 因疫情影响工程合同履约及价款调整处理参考指引捷宏润安工程顾问有限公司39.10.1 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期,详见表 2。( 二 )根 据 建 设 工 程 施 工 合 同 ( 示 范 文 本 ) 的 通 用 条 款第 第 17.3.1 条 条 的相 关 约 定 :17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失,由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担的原则。因不
14、可抗力引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,详见表 2。表 表 2 2 不 可 抗 力 情 况 下 发 包 人 和 承 包 人 停 工 费 用 损 失 分 担 机 制序号损 失 事 项承 担 主 体 建 设 工 程 工 程 量清 单 计 价 规 范 ( (GB50500-2023) 建 设 工 程 施 工 合 同( 示 范 文 本 )( (GF-2023-0201)1永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人员伤亡和财产损失发包人 发包人2 发包人的人员伤亡和财产的损失 发包人 发包人3 承包人的人员伤亡和财产的损失
15、 承包人 承包人4 停工期间必须支付的工人工资 发包人 发包人5 承包人施工设备的损坏 承包人 承包人6 停工损失机械停工损失承包人承担承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担7承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用发包人 发包人8因不可抗力引起工期延误,发包人要求赶工增加的赶工费用发包人 发包人9 工期延误 发包人 发包人综 上 所 述 对 工 期 和 费 用 分 担 原 则 总 结 如 下 :1.因 因 不 可 抗 力 影 响 承 包 人 履 行 合 同 约 定 的 义 务, 已 经 引 起 或 将 引 起 工 期 延 误的 , 应 当 顺 延 工 期 , 并 免 除
16、 因 不 可 抗 力 导 致 的 工 期 延 误 的 违 约 责 任 。2.由 由 此 导 致 承 包 人 停 工 的 费 用 损 失 由 发 包 人 、 承 包 人 合 理 分 担 。三 、 受 疫 情 期 间 影 响 延 误 的 工 期 问 题根据建设工程施工合同(示范文本)的通用条款第 17.3.2 条的相关约定:( (4)因 不 可 抗 力 影 响 承 包 人 履 行 合 同 约 定 的 义 务 , 已 经 引 起 或 将 引 起 工 期 延 误捷宏润安工程顾问有限公司 因疫情影响工程合同履约及价款调整处理参考指引捷宏润安工程顾问有限公司4的, , 应 当 顺 延 工 期,由此导致承包
17、人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。具体要结合工程实际综合考虑:( (1)建 设 项 目 施 工 春 节 假 期 通 常 较 长 , 按 照 惯 例 从 农 历 正 月 十 五 以 后 工 地才 开 始 陆 续 复 工 , 春 节 假 期 不 应 计 入 可 顺 延 工 期 范 围 , 具 体 项 目 春 节 假 期 时 间可 查 阅 具 体 项 目 施 工 组 织 设 计 和 相 关 会 议 记 要 确 定 ;( (2)春 节 假 期 后 可 以 分 两 个 时 间 段 , 第 一 阶 段 为 当 地 政 府 主 管 部 门 明 确 要求 不 得
18、 开 工 或 复 工 的 时 间 , 这 个 时 间 段 , 承 包 人 显 然 是 有 权 要 求 顺 延 工 期 的 ;第 二 阶 段 为 当 地 政 府 主 管 部 门 允 许 开 复 工 之 后 的 时 间 段 , 因 防 控 措 施 、 人 工 、材 料 不 到 位 等 原 因 不 具 备 复 工 条 件 , 是 否 可 以 申 请 工 期 顺 延 , 需 要 视 具 体 项 目具 体 分 析 。若 因 本 次 疫 情 导 致 无 法 按 期 复 工 , 须 承 包 人 举 证 , 如 南 京 市 新 型 冠状 病 毒 感 染 的 肺 炎 防 控 指 挥 部 通 告 、 延 误 工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 公司 疫情 影响 停工 通知
限制150内