劳务分包合同示范用.doc

《劳务分包合同示范用.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同示范用.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程劳务分包合同总 承 包人(甲方)：山西省第二建筑工程公司第六分公司 劳务分包人(乙方)：山西通力劳务有限公司（曹晓建劳务队)为了全面完成甲方总承包的山西朔州市公安局技侦指挥中心工程，甲、乙双方根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例的规定，结合本工程实际情况，为了明确双方的权利和义务，经平等协商一致，订立本合同，以资共同遵照履行。第一条 工程概况1、工程名称：朔州市公安局技侦指挥中心工程2、工程地址：朔州市开发北路安泰街北3、结构类型：框剪结构4、总建筑面积：22700.45平方米5、建筑层数：地下一层，地上十六层第二条 承包方式包工不包料，自带小型工具（主

2、要包括：锹、镐、平车、小型电动工具等）及安全防护用品（包括：安全帽、安全带、绝缘手套和鞋、雨鞋）。第三条 乙方承包范围及内容乙方承包范围为上列工程施工图以内、包括垫层及垫层以上的全部土建施工，具体工作内容及要求包括：1、模板支拆、脚手架搭拆，包括模板清理并按规格码放、拆模后整修焊接、刷油、模板钢管按甲方要求码垛整齐，扣件沾油维修共同清点后装袋入库。方木、竹胶板等木质材料使用完后，所有钉子必须去掉。2、钢筋制作安装，包括：钢筋进场后卸车，按型号要求及甲方要求码垛，钢筋余料合理利用、钢筋翻样、电渣压力焊、普通焊接、闪光对焊；3、混凝土工程（包括局部涨模的剔凿）、混凝土浇注时跑、漏浆回收利用，抛酒在

3、安全网上的砼及时清理；4、场内材料卸、二次搬运、整理、退场前的材料整理；5、主体施工防护外架支拆、安全网的搭设与拆除（包括楼梯、洞口、临边防护、卸料平台的搭设）。施工过程中，对防护外架要专人看护，及时整修；6、楼层放线、信号工用工； 7、乙方承包期间，达到安全文明工地标准；8、负责施工现场楼层清理工作，包括施工工具、施工材料和建筑垃圾的清理。如砼浇筑前，作业层材料、卫生的整理、清扫。拆模后四天内楼层材料码垛整齐，并将建筑垃圾清理出楼层到指定地点。第四条 工期开工日期：2008年5 月 1日，竣工日期2008年9月1日；总日历工期： 123 天。第五条 用工人数及技工比例根据本工程需要，乙方向甲

4、方提供用工人数为：0.00以下不少于180人；0.00以上不少于150人。工种比例由乙方根据甲方批准的施工组织设计自行配置，其中技工人数 90 人，占总人数的60%以上，持有从事专业工种岗位证书的人员占技工人数的20%以上。乙方需配备与甲方对口管理的专业技术管理人员5名，并选定乙方以下管理人员必须到场： 。第六条 质量标准分部分项工程质量等级：优良。要求梁、板、柱、墙砼达到清水砼标准。第七条 合同价款及支付办法1、本合同价款内包含第三条所列全部工作内容。2、计价方式：（1）按山西省2000定额计算规则，建筑面积单位平米包干， 106 元/m2；（2）设计变更和工程量增加，此部分不超过人工费总价

5、1%的部分，工期不予顺延，费用不予增加；超出1%的部分，工期相应顺延（执行甲方与业主签订的建设工程施工合同专用条款第13.1条中工期顺延计算方法），计价方式执行山西省2000定额计算规则加 10 取费；（3）乙方必须在接到设计变更后立即开始实施设计变更工作，如由此造成的工期延误产生的费用由乙方承担。3、进度款结算办法：工程结算在当月20号前乙方将已完工作量报表报甲方审核，于当月25日前按任务书办理完成本月结算；4、里工单价： 40元/工日（按八小时计）。施工期间如发生里工或零用工，乙方应在当月20日前将里工任务书报甲方项目部结算；5、付款方式：按完成工作量分四次付款：第一次，乙方完成0.00以

6、后，甲方付至已完工程量的 80 %；第二次，主体阶段完成后，付至已完工程量（116层）的70%；第三次，主体封顶验收合格后，付至已完工程量的80%；第四次，2008年12月30日之前，付至工程结算价款的95%。余款5%作为工程质保金，于工程竣工后经验收合格未出现工程质量问题后，于2009年12月30日前付清。6、施工期间，如因业主资金不能按时到位导致甲方资金出现暂时困难，一个月内甲方不能按时向乙方支付时，乙方承诺不因此而停工或提出索赔。第八条 农民工工资支付保障的约定1、甲方按合同约定向乙方付款到位后，乙方必须保证按时支付农民工的工资。甲方有权进行监督发放。2、乙方如不按时支付民工工资，甲方根

7、据乙方报送的并由其工人和负责人签字确认的工资表直接向农民工代付工资。3、乙方承诺甲方向乙方付款后，因乙方原因不能按时足额支付民工工资所造成的一切后果由乙方承担。4、甲方每次向乙方支付劳务费后，乙方应向甲方如实提交由工人本人签字的当月工资分配表，供甲方核实，否则甲方有权拒绝下月劳务费支付；第九条 奖罚条件（一）施工质量：乙方达到优良工程的，并经发包方认可的，奖励3万元。具体按以下约定执行：1、钢筋工程：（1）钢筋损耗率控制在工长下发的钢筋用量料表的0.5%以下时，降低部分按损耗降低额的50%奖励；超过部分全部由乙方自行承担。（2）出现绑扎错误、不符合规范要求等质量问题的，每处罚款50元。2、模板

8、、砼工程：砼浇筑完毕之后，经检验出现砼外观尺寸不符合规范要求，位移、涨模、跑浆等质量问题的，根据严重程度，罚款30100元/，乙方必须修补达到验收标准。出现蜂窝、麻面、烂根、漏振、“狗洞”、露筋等质量问题的，根据严重程度，每处罚款1080元，乙方必须修补达到验收标准。（二）施工进度：乙方达到本合同约定工期目标时，0.00奖励1万元，主体部分奖励1万元；完不成上述进度，延误5天9天的，罚款1万元；延误10天19天的，罚款3万元；延误20天以上的，罚款5万元。第十条 双方驻工地负责人甲方：田永名 职务：项目经理乙方：曹晓建 职务：劳务队长第十一条 劳务作业规程1、甲方应在乙方劳务进场前7日内，向乙

9、方提供施工图纸、施工方案和施工现场管理制度。进现场后甲方向乙方进行书面交底。2、甲方应在劳务进场前，向乙方提供用工计划和进场时间。3、乙方在进场后7日内，向甲方提供项目组织机构、管理人员名单，包括进场人数及各工种人数比例和技工人数比例，并向甲方书面提供各种机械、材料、工具的详细配置计划。4、乙方必须严格按照甲方提供的施工图、施工组织设计和进度计划组织劳务作业，接受甲方代表对劳务作业进度的安排、调度、检查和管理。5、乙方应当严格遵守甲方的施工现场安全管理等各项管理制度，服从现场管理人员依职权进行的指挥。第十二条 甲方的权利和义务1、工程开工后，甲方向乙方有关人员进行质量、安全、技术、工期、材料使

10、用、治安、消防、现场文明施工、管理制度等方面的交底和教育。各项交底应当以书面形式，经甲、乙双方有关人员签字为准。2、甲方应保证材料和设备的及时供应，避免因此影响施工正常进行。3、对在施工程和已完分项工程，甲方应当及时组织项目部人员进行质量验收和检查。施工质量不合格不予验收。4、为乙方提供食宿设施。5、及时向乙方下达施工指令，如因此影响施工，责任由甲方承担。6、有权对乙方的违规行为依据本合同约定进行纠正和处罚。7、根据本合同约定，按时同乙方结算并根据结算向乙方支付劳务费。未经结算，甲方不得向乙方付款。逾期不结算，后果由责任方承担。第十三条 乙方的权利和义务1、严格按照甲方的各项交底做好进入施工现

11、场的各项工作。2、根据本工程对象，合理组织人力资源，不得因此而影响工程进度。未经甲方同意，不得擅自撤离作业人员，必须保证工地正常施工和工程的连续性。3、禁止将工程转包第三方。4、向甲方提供所派劳务人员的相应资质证件和暂住证、务工证，特殊工种应提供上岗证。所需费用由乙方自理。5、根据本工程的需要配备施工负责人、技术员、质量员及专职材料员。6、遵守甲方施工现场生活卫生管理规定，加强工人生活环境卫生管理，接受甲方监督检查，防止各种疾病特别是传染病的发生。7、认真做好劳务人员的安全、技术、文明施工和规章制度培训工作，保证所有在场劳务人员全部经过必要培训，提高劳务人员综合素质。将培训内容、受训人员情况报

12、甲方记录在案。8、乙方应对进场工人严格法制教育和管理，防止偷盗、打架等违法行为的发生。发生偷盗、打架及被公安机关治安处罚行为者，视情节严重程度，予以2001000元的罚款处理，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。9、有关劳务市场的手续由乙方自行办理并承担因此发生的费用。第十四条 质量及验收 1、乙方应当严把质量关，认真按照规范、标准、设计要求及各项交底，组织施工作业，随时接受甲方管理人员、监理工程师和有关部门的检查验收，并为检查验收提供方便。2、施工中如经甲方检查工程质量不合格，乙方应按甲方要求进行认真返工，并承担返工费用；非乙方原因导致的返工，由甲方承担。3、凡隐蔽工程、中间验收部位和工程质量需

13、符合技术规范要求，乙方自检合格后，应及时通知甲方进行验收。经验收合格，甲方及监理等有关人员签字后，方可继续进行下道工序施工。4、当甲方提出对已隐蔽的工程重新检查验收的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖和修复。检验合格，甲方承担由此而发生的费用；如检验不合格，乙方承担由此发生费用。5、分部分项工程完工后，由项目部质检人员进行检查，分部分项工程质量不合格的，甲方不予结算。经返工验收合格后方可给予结算。返工费用由乙方自行承担。第十五条 材料领用管理1、乙方应按规范施工，节约使用材料，接受甲方管理人员检查和监督。2、施工中所用工具包括扣件、回型肖、穿墙螺栓、丝杠、电焊机等均执行领用制度。

14、工程完工后交回库房，丢失部分由乙方照价赔偿。损耗率：扣件1%、回型肖5%、蝴蝶扣件5%、丝杠1%穿墙螺栓3%。如特殊原因造成损坏，需提前向项目部反映，并由项目部相关人员签字认可后可免除赔偿。3、施工中所用主要材料实行限额领料制度，水泥、钢材按图纸及试验室配比领用，超出部分按原价赔偿。4、三钢工具使用：乙方要提前10天提出使用计划，未经项目部同意，严禁私自割锯钢管，每发现锯一根罚20元，私自用钢件垫路，每发现一次罚20元，私自在钢模上开孔、焊接，一经发现，乙方应按原价赔偿，并按每块50元进行处罚。5、方木、竹胶板严格按照施工图纸及方案进行领用，食堂烧火未经项目材料主管同意，使用方木烧火的，1m以

15、上，3m以下每根赔偿30元，3m以上每根赔偿60元。所有赔偿费从当月工程款中直接扣除。7、工程施工完毕后，按工地要求将所用工具材料整理堆放到指定地点，施工现场必须按项目部要求清理到位。由于乙方原因造成下道工序窝工及浪费材料等，甲方要按原值从乙方工程款中扣除。8、钢筋工程乙方要配备专业施工工长，因乙方原因造成的钢材浪费，由乙方按原价赔偿。第十六条 安全生产管理义务1、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部和地方政府及甲方有关安全生产、消防工作的方针、政策和规章制度。2、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定。甲方对安全检查中发现的各种隐患，有权发出隐患通知书，乙方在限期内整

16、改，对险情严重的，甲方有权停止乙方作业，待险情确实排除后方可恢复正常施工。3、乙方人员进入施工现场，必须配戴安全帽，高空作业人员必须配戴安全带、穿着防滑鞋。禁止穿拖鞋工作。违者按规定进行处罚。4、在施工过程中如发生人身事故，双方应当及时抢救伤者，所发生的安全事故责任，经调查后，依据调查结果由责任方负担。如无法确定责任的，由双方各承担50%。5、特殊工种上岗必须持有劳动部门颁发的上岗操作证，方可上岗。6、严禁未成年人进入工地承担劳务作业，严禁将小孩带入现场，每发现一次罚款200元。7、乙方应建立安全生产保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全

17、管理网络。制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识和安全知识。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，确保安全施工。8、乙方应按有关规定严格采取有效的安全措施，正确使用和爱护安全设施，充分发挥其安全保障作用。在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大安全事故按规定上报有关部门，并组织紧急抢救，做好现场保护工作。因乙方原因发生的事故责任及经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。第十七条 安全文明施工1、安全文明施工目标：杜绝伤亡事故，杜绝重大机械和火灾事故，确保省级安全文明工地。2、乙方应执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的有关

18、规定和甲方的有关管理制度。3、加强现场和生活区生活设施的卫生管理，工人宿舍区内外保持整洁卫生，禁止私接乱搭电源等非法用电行为。食堂、浴室、厕所等卫生设施的卫生达标。4、施工现场要做到工完场清，建筑垃圾堆放到指定地点，经常保持现场整洁，做好自身责任区的治安保卫工作，保护环境，做到文明施工，保证安全文明达标。5、按本合同约定，做好施工现场清理工作，做到工完场清。第十八条 合同的解除条件凡属下列情况，甲方有权解除合同：1、乙方违反本合同约定，并有严重损害甲方利益和社会形象的行为，并造成实际损害后果的；2、乙方对甲方安排的生产计划进度完不成，严重脱离生产总计划并且没有整改措施的；3、因乙方原因导致发生

19、严重工程质量问题，并对甲方的整改要求不予执行或擅自修补改造的，甲方有权责令乙方退场；4、不能保证工地劳务人员数量，擅自减少用工人数并经甲方通知后不予整改的；5、乙方将合同约定上义务向第三人转包；6、发包人任务不足，或因故不能继续履行合同时，双方协商后可终止本合同。第十九条 违约条款1、由于发包人原因，造成停、窝工超过24小时，应按实际发生情况及实际停、窝工人数向承包人赔偿损失，每人每天 10 元。停、窝工补偿应办理书面洽商方可作为结算依据。2、由于甲方施工管理人员指挥错误造成造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。3、甲方超过约定的工程款支付时间，承包人可向发包人发出要求付款通知，

20、发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，按协议内容执行。4、因承包人原因造成工期延误或工程质量严重不符合要求时，承包人应当向发包人赔偿因此而造成的经济损失（根据本合同第九条约定执行），甲方有权从支付乙方的工程款中直接扣除。5、乙方未按本合同第五条甲方选定的劳务管理人员和施工人员进场，甲方有权要求承包人更换配备。乙方拒绝配备时，甲方暂不安排施工任务，窝工损失由乙方承担，直至解除合同。6、因承包人责任造成质量事故或延误工期，其工料损失由乙方承担。7、乙方应当赔偿因其违反上述各条款以及甲方有关施工现场管理制度给甲方造成损失。第二十条 双方约定的其他条款1、生活用电：乙方劳务队生活区的照明用电由甲方无偿提供；乙方生活区动力用电（三相电源）向甲方支付电费；2、生活用水：乙方劳务队生活用水按1吨/人/月标准使用，超过部分费用由乙方承担。第二十一条 争议的解决双方在本合同履行过程中，如发生争议，应先行协商解决，并达成补充协议。如协商不成，可通过向当地人民法院诉讼解决。第二十二条 合同的份数和生效条件本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，具有同等法律效力，自双方加盖公章之日起生效。甲方：(公 章) 乙方：(公 章)负责人： 负责人： 合同签订地点：山西省朔州市 合同签订日期：二00八年四月十八