劳务合同电子版（14篇）.docx

《劳务合同电子版（14篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同电子版（14篇）.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 劳务合同电子版（14篇）一、 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：新上城原上城影院。 3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。 二、合同工期： 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_月_日 合同期总日历天数： 三、质量标准：合格 四、工程款（进度款）支付及结算方法： 甲方根据乙方每月完成进度合格局部产值80%支付乙方（以此类推），当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。 五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，全部工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停

2、工，由甲方担当责任。 六、违约 发包人不按合同商定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人缘由工期延误不能按合同商定工期竣工验收合格，承包人担当违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付惩罚，同时提前1天甲方嘉奖乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。 七、补充条款： 在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人（以发包人向承包人出

3、具的书面通知为准）签字确认为准，以此作为结算依据。本工程工程（含今后甲方全部二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建） 八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。 九、未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。 十、本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务合同电子版3 甲方（承受劳务方）： 乙方（供应劳务方）： 依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条本合同期限为_年。 本合同于_年_

4、月_日生效，至_年_月_日终止。 其次条乙方担当的劳务内容、要求为： 第三条乙方供应劳务的方式为： 第四条乙方认为，依据自身目前的安康状况，能依据本合同其次条、第三条商定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所商定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业隐秘的义务。 第六条甲方支付乙方劳务酬劳的标准、方式、时间： 第七条乙方依法缴纳个人所得税。 第八条发生以下情形之一，本合同终止： 1、本合同期满的； 2、双方就解除本合同协商全都的； 3、乙方由于安康缘由不能履行本合同义务的。 第九条甲、乙双方若单方面解除本合同，仅需提前天通知另一方即可。 第十条本合同终止、解除后，乙方应在天内将有关

5、工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十一条甲乙双方商定，甲方为乙方购置一张保险股份有限公司_意外损害保险卡，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限一样。 第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。 第十三条依据本合同第九条、第十条商定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。 第十四条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按以下第_种方式解决： 1、提交_仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 第十五条本合同一式份，甲乙双方各执份。 （以下无正文） 甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 合同

6、签订地点： 合同签订时间： 劳务合同电子版4 甲方（用人单位）： 住宅： 法定代表人（或负责人）： 乙方（劳动者）： 住址： 身份证号码： 甲乙双方在公平自愿的根底上，根据中华人民共和国劳动合同法等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商全都达本钱合同，供双方遵照执行。 第一条、劳动合同期限 1、本劳动合同为（选择其中一项并填写完整）： A.有固定期限劳动合同：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日； B.无固定期限劳动合同，自XX年XX月XX日起； C.以完成XX工作为期限。 2、本合同包含XX个月的试用期（自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日）。 其次条、工作地点 XX省（自治区、直辖市）

7、XX市（县）XX路XX号。 第三条、工作内容 1、乙方同意在甲方XX部门（或岗位）担当XX职务，乙方详细工作内容根据甲方的岗位职责要求执行。 2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇；如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金根据国家规定发放。 3、在工作过程中，因乙方存在严峻过失或者有意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 第四条、工作时间和休息休假 1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。详细工作时间由甲方依据生产经营需要安排，乙方应当听从。 2、休息休假：甲方根据国家的规定安排乙

8、方休息休假。 第五条、劳动酬劳 1、乙方月工资标准为人民币XX元，其中试用期内工资为人民币XX元。（若实行计件工资的根据以下标准计法工资：XX） 2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。 3、甲方保证按月发放工资，详细发放日期为XX。 第六条、社会保险 1、甲方根据国家的规定为乙方办理各项社会保险，缴纳社会保险费； 2、依法应由乙方个人负担的社会保险费，甲方从乙方应得工资中扣缴，乙方不得有异议。 第七条、劳动爱护、劳动条件和职业危害防护 甲方为乙方供应劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件；保证工作场所的符合国家规定的安全

9、生产条件，并依法实行安全防范措施，预防职业病。 第八条 甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。 第九条 乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业隐秘、学问产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当担当赔偿责任。 第十条 乙方承诺在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则，给其他单位造成损失的，由乙方单独担当责任，与甲方无关。 第十一条、劳动合同解除或终止 1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前30日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方XX（详细部门、职务）为准。 2、有关解除或终止劳动合同的事项，根据劳动合同法等法律、法规有关规定执

10、行。 3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进展交接。因乙方缘由未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。 4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前，甲方暂不支付经济补偿金。 第十二条 因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理；协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第十三条 本合同未商定的事项，根据法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。 第十四条 本合同自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式经

11、双方签字或者盖章确认。 甲方（盖章） 签约代表（签字）： 日期：XX年XX月XX日 乙方（签字）： 日期：XX年XX月XX日 劳务合同电子版5 甲方： 地址： 乙方： 性别： 诞生： 身份证号： 住址： 甲方与乙方为建立劳动关系、明确权利义务，依据劳动法等有关法律规定，在公平自愿、协商全都的根底上，订立本合同。 第一条、劳动合同期限 本合同为有期限的劳动合同，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日。 其次条、工作岗位 甲方依据需要，也可以调整乙方工作岗位。乙方上岗前须向甲方交XX元的风险保证金，解除合同时退还保证金，甲乙双方必需遵守劳动法自定的各项法律条款。 第三条、劳动酬劳 甲方为乙方每

12、月所付工资为XX元。 第四条、劳动合同的解除 1、经甲乙双方协商全都，可以解除。 2、乙方具有以下情形之一的，甲方可以随时解除合同。 严峻违反劳动纪律或规章制度的。 被依法追究刑事责任的。 3、乙方在特别状况下，需要解除劳动合同的，应当提前一个月书面通知甲方，否则应担当给甲方造成的损失。 第五条 未尽事宜，可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。 第六条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方： 乙方： 签定时间：XX年XX月XX日 劳务合同电子版6 甲方（用人单位）名称： 法定代表人： 注册地址： 联系电话： 乙方（劳动者）姓名： 居民身份证号： 住址： 联系电话：

13、 甲乙双方经友好协商，依据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法和有关规定，就劳务合作一事达成全都，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 第一条、甲、乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限： （一）有固定期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。 （二）无固定期限：自_年_月_日起至依法解除、终止劳动合同时止。 （三）以完成肯定工作（任务）为期限：自_年_月_日起至_工作（任务）完成时终止。 二、工作内容和工作地点 其次条、甲方招用乙方在_（工程名称）工程中，从事_岗位（工种）工作。 乙方的工作地点为_。 经双方协商全都，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。 乙方应仔

14、细履行岗位职责，遵守各项规章制度，听从治理，按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，赐予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条、甲方安排乙方执行以下第_种工时制度： （一）执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为_。 （二）经当地劳动行政部门批准，执行以_为周期的综合计算工时工作制度。 （三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、人社部、中国地震局联合召开会议表彰全国地震系统抗震救灾英雄产假、带薪年休假等假期。 四、劳务酬劳 第四条、甲方采纳以下第_种

15、形式向乙方支付工资： （一）月工资_元，甲方每月_日前向乙方支付工资。 （二）日工资_元，甲方向乙方支付工资的时间为每月_日。 （三）计件工资。计件单价商定为_。 甲方生产经营任务缺乏，乙方同意待岗的，甲方向乙方支付的生活费为_元。待岗期间乙方仍需履行除岗位工作外的其他义务。 五、社会保险 第五条、甲乙双方商定，甲方为乙方购置_意外损害保险卡，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限一样。乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴。 六、劳动爱护和劳动条件 第六条、甲方应当在乙方上岗前进展安全生产培训，乙方从事国家规定的特别工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上

16、岗。 甲方依据生产岗位的需要，根据国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护设施，发放必要的劳动爱护用品。其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2023）。对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业安康检查，在合同期内应定期对乙方进展职业安康检查。 甲方依法建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。 乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其治理人员漠视乙方安全安康的行为，有权提出批判并向有关部门检举控告。 七、解除和终止 第七条、本劳务合同的解除或终止，由双方协商。

17、 八、劳动争议处理 第八条、甲乙双方发生劳务争议，可以协商解决，也可以向法院提起诉讼。 九、其他 第九条、甲乙双方商定的其他事项 第十条、本劳务合同一式_份，甲乙双方各执_份。 甲方（公章）： 法定代表人（签字）： _年_月_日 乙方（签字或盖章）： _年_月_日 劳务合同电子版7 甲方： 乙方： 鉴于乙方为（a、超过退休年龄；b、有其他工作，在甲方处兼职）人员，不具备与甲方签订劳动法律关系的主体资格，乙方亦清晰与甲方不是劳动合同的法律关系。依据中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条本协议期限为/ 年。 本协议于年月日生效，

18、至年月日终止。 其次条乙方担当的劳务内容、要求为： 乙方依据甲方工作要求和安排，从事工作，乙方同意甲方依据工作需要调整乙方的详细劳务内容和岗位。 第三条 乙方应参与甲方为乙方供应劳务安排的培训、学习，并根据甲方要求的时间和地点供应劳务。 乙方供应劳务期间，应当遵守甲方各项规章制度、严格遵守甲方的业务操作流程和工作标准，爱惜甲方财产。 乙方消失任何违反甲方规章制度的行为，甲方均有权随时解除本协议。 第四条乙方认为，依据乙方目前的安康状况，能依据本协议其次条、第三条商定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所商定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业隐秘的义务。 第六条 乙方的劳务酬劳按

19、（小时/计件）核算，元/小时/件，每月结算一次；双方均同意劳务费相关税费按甲方公司财务制度（合法合理）。 第七条发生以下情形之一，本协议自行终止： 1、 本协议期满的； 2、 乙方效劳的工程合同终止或提前终止的； 3、 双方就解除本协议协商全都的； 4、 乙方由于安康缘由不能连续履行本协议义务的； 5、 因本协议签署时依据的客观状况发生重大变化，致使本协议无法履行的。 第八条甲、乙任何一方单方面解除本协议的，需提前日通知另一方。 第九条本协议终止、解除前，乙方应在日内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失应予赔偿。 第十条甲、乙双方商定，乙方自行购置意外损害保险，乙方在为甲方

20、供应劳务过程中发生意外损害均与甲方无关。 第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。 第十二条依据本协议第七条、第八条商定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。 第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提前协商解决，如协商不成，在当地仲裁机构进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十四条本合同尾部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应马上书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。 第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（公

21、 章） 乙方（签字） 通讯地址： 通讯地址： 电话： 电话： 签订日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 劳务合同电子版8 甲方(单位名称) 乙方(劳动者) 身份证号码： 地址： 家庭住址： 依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律法规的规定，甲乙双方经公平自愿、协商全都签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条 合同期限 合同期限自 年 月 日到 年 月 日，其中试用期为两个月，至 年 月 日止。试用期内经甲方考核不合格者，甲方有权单方面内向乙方发出书面通知，延长乙方的试用期或解除劳动合同。 其次条 工作地点和工作内容 (一)依据甲方工作需要，乙方同意在甲方安排的 (工作地

22、点)从事 (岗位、工种)工作。在合同履行期间，甲、乙双方经协商同意，可以变更工作地点、岗位、工种。 (二)乙方应按甲方的要求，按时完成规定的工作，到达规定的质量标准。 第三条 工作时间和休息休假 (一)甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间。 1、标准工时制，即每日工作 8 小时(不超过8小时)，每周工作 40 小时(不超过40小时)，每周至少休息一日。 2、不定时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。 3、综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。 (二)甲方由于生产经营需要延长工作时间的，按劳动法第四十一条执行。 (

23、三)乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。 (四)乙方的其他休息休假安排 . 第四条 劳动酬劳 (一)乙方试用期的根本工资标准为 元/月，乙方在试用期的工资不得低于甲方单位一样岗位最低工资或者劳动合同商定工资的百分之八十，并不得低于甲方所在地的最低工资标准。 (二)乙方试用期满后，甲方应依据本单位的工资制度，实行计时工资。根本(固定)工资为 元/月，如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动，按新的工资标精确定。其他工资形式。详细商定如下： (三)甲方每月 10 日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资，不得克扣或无故拖欠乙方工资。 (四)乙方加班工资、假期工资及特别状

24、况下的工资支付按有关法律、法规的规定执行。 第五条 社会保险和福利待遇 (一)甲、乙双方必需依法参与当地政府规定的法定社会保险，并根据国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费，其中乙方应缴纳局部由甲方从乙方工资中代扣代缴。 (二)乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和省、市的有关规定赐予乙方享受医疗期和医疗期盼遇。 (三)乙方患职业病、因工负伤的，甲方按职业病防治法、工伤保险条例等有关法律法规的规定执行。 (四)乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期、哺乳期盼遇以及解除(终止)劳动合同时乙方经济补偿金(生活补助费)医疗补助费的发放等，均按国家有关法律、法规、政策

25、以及甲方依法制定的规定执行。 第六条 劳动爱护和劳动条件和职业危害防护 (一)甲方按国家和省、市有关劳动爱护规定，供应符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实爱护乙方在生产工作中的安全和安康。对从事有职业危害作业的，应当定期进展安康检查。 (二)甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特别劳动爱护工作。 (三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥，强令冒险作业;对甲方危害生命安全和身体安康的行为，乙方有权要求改正或向有关部门举报。 第七条 劳动纪律和规章制度 (一)甲方依法制定的规章制度，应当告知乙方。 (二)乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度，按时

26、完成工作任务，提高职业技能，遵守安全操作规程和职业道德。 (三)乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，赐予相应的行政处理、行政处分、经济惩罚等，直至解除本合同。 第八条 劳动合同的变更、解除、终止、续订 (一)甲乙双方经协商全都，可以变更合同。变更合同应采纳书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。 (二)甲乙双方协商全都，可以解除合同。甲方解除劳动合同，应提前30以书面形式通知乙方或额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同;试用期内提前3日通知乙方，可以解除劳动合同。乙方解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知甲方，试用期内提前3日通知甲方，可以解除劳动合同。甲方在15日内为乙方办理档

27、案和社会保险关系转移手续。 (三) 有以下情形之一的，本合同即行终止， 双方办理终止劳动合同手续： 1、本合同期满的; 2、乙方开头依法享受根本养老保险待遇的; 3、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的; 4、甲方被依法宣告破产的; 5、甲方被撤消营业执照、责令关闭、撤销或者甲方打算提前解散的; 6、法律、行政法规规定的其他情形。 (四)本合同期满前，甲乙双方应提前 天协商劳动合同续订事宜，协商全都的，续订劳动合同。 第九条 劳动争议的处理 甲乙双方发生劳动争议的，应先协商解决。协商不成的，可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解;也可以直接向劳动争议仲裁委员会申

28、请仲裁。对仲裁裁决无异议的，双方必需履行;对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。 第十条 双方商定其他事项 第十一条 其它 (一)本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。 (二)本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。 (三)甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲 方：(签章) 乙 方：(签章) 时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日 劳务合同电子版9 甲方：_ 乙方：_ 依据国家有关法律、法规规定，根据公平自愿，协调全都的原则，签订如下劳务协议。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、乙方的工种及人数：_ 乙方带队负责人姓名：

29、_ 四、开竣工日期：从_年_月_日起至_年_月_日止。 五、乙方劳务承包工作内容： 甲方将 托付给乙方施工;乙方包耗材，包卸材料、上楼、场内转运及垃圾清运，自带工具及消耗品，如切割片、电缆线、钻头等工具耗材，(按附表单价相应计算造价、含治理费)以此作乙方结算工资款。甲方供应的材料，乙方损耗掌握在_以内，超出损耗局部由乙方负责赔偿。 六、工期、质量、环境、职业安康安全要求 1、工期 2、质量标准;工程质量一次交验合格率_%;顾客满足率_% 3、职业安康安全; 实施JGJ59-99标准检查合格率_%，优良率_%以上; 4、环境(现场文明);现场环境与卫生符合JGJ146-20_标准; 七、劳动酬劳

30、及付款方式 1、依据乙方担当分局部项工程或建筑面积，参照预算定额单价和劳动力市场工资价位，实行计件工资包干。工资包干中，包括人工工资、治理费、自带工具费、病伤帮助工资、差旅、伙食、住宿以及节假日加班、双抢等。乙方人员的工资由乙方定期造工资表发放到人，并交一份给甲方。 2、详细分局部项工程或建筑面积单价： 3、以上单价为税后价格。乙方工人进场，建立单位付款之前甲方按_元/天人预支生活费给乙方;进度款按建立单位付款时间为准，建立单位支付进度款时，甲方按乙方完成工程量乘以单价，支付至_%给乙方，在第一次支付进度款时扣除预支生活费;工程竣工验收后，甲方按_%支付给乙方;其次年质保金为_%。 4、计件包

31、干工资与乙方承包工作内容的进度、质量、职业安康安全、环境(现场文明)挂钩。凡不能满意要求的，分别按以上四项指标扣减计件包干工资_%。 八、甲乙双方职责 (一)甲方： 1、甲方应对乙方人员进展施工技术、质量、环境和职业安康安全要求交底，进展环境(现场文明)、企业规章制度和纪律、法律法规等方面的学习。 2、甲方应验明乙方人员的身份证、计生证、以及特种作业人员操作证及职业资格等证书。 3、甲方供应乙方的安全帽、安全带、临时水电、活动脚手架、供应_套活动架。 4、乙方违反合同条款，甲方有权解除合同，将乙方清退。 (二)、乙方： 1、乙方人员必需身体安康，年龄在_岁内的公民(一般为男性);特种作业人员必

32、需持有效的中华人民共和国特种作业操作证上岗。 2、乙方人员必需遵纪守法，遵守甲方的各项规章制度，听从工作安排。 3、乙方违法乱纪，违反安全操作规程，造成伤亡事故，其责任由乙方自负。 4、乙方违反施工操作标准，造成返工，铺张材料，要全额担当材料损失费及人工费。 5、乙方进场时，要供应劳务人员花名册一式_份，花名册内容包括姓名、性别、年龄、工种、工作年限、身份证号码、家庭具体住址等。 6、活动脚手架由乙方自行搭设。 九、进度奖罚条款： 乙方必需依据工程部所制定开、竣工日期，进度规划，按时完成，乙方依据所承包的工程量和进度规划要求配备相应的劳动力，如因乙方自身缘由造成进度滞后，则按乙方施工人员每天每

33、人扣除_元。每周按进度规划按时完成奖_元，每月按进度规划按时完成奖_元，每月提前_天以上完成奖_元;如不能按期完工，甲方有权拒付工程款并清退出场。 十、奖罚执行： 对乙方的罚款由工程相关人员开具罚款单，并从甲方每月向乙方支付的工资中予以扣除。奖金则由甲方从工程嘉奖基金中发给乙方。 十一、工作结算： 乙方每完成一单位工程后按实际的工程量结合本协议单价表进展结算，未注明单价的工程按公司内部定额单价或甲、乙双方协商，不计治理费，签证计时工按技术工种_元/工日。 十二、其他说明补充事项 1、乙方被理解为本合同各项工作内容及合同隐含工作内容及风险均已包括双方确认的合同之中。 2、工程竣工验收后，甲方补助

34、_元给乙方做材料上楼及垃圾清运费。 3、_元之内的工伤事故由乙方自行担当，超过_元的工伤事故由甲方帮助乙方找保险公司赔偿。 十、其它未尽事宜，双方协商解决。 十一、本合同一式_份：甲方_份，乙方_份。本合同自双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：_ 代表：_年_月_日 乙方(盖章)：_ 代表：_年_月_日 劳务合同电子版10 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围 工程承包形式为大清包工

35、程。由根底垫层清理土方开头至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，安全生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必需积极协作施工。 第三条 工程工期 1.规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日，总日历天数180天; 2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_ 3.

36、乙方应无条件执行甲方的进度规划安排(包括新调整的进度规划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达优良工程 第五条 组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准; 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准标准 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检

37、查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。 对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.准时供应由甲方供给的.沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。 5.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责; 施工用电甲方布置到二级配电箱上口，

38、三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。 9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监视工人的工资资金使用状况及实际发放状况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。 手续不齐全停顿下次工程款的拨付。 10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际状况支付，下次甲方拨款时支付。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规; 遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责; 依据业主或甲方的规划要求(包括调整后

39、的规划)，合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按要求和承诺的治理人员、安全员(持证)保质保量到位。 技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达100% 4.听从甲方和业主的监视、检查、治理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。 因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具; 妥当保管、合理使用甲方供应的材料。 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。 乙方工人住宿的床具由乙方负责。 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件; 制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过5