劳务合同模板电子版（14篇）.docx

《劳务合同模板电子版（14篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同模板电子版（14篇）.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 劳务合同模板电子版（14篇）第一条、合同期限 本合同期从XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止，共XX年。其中试用期从XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止，共XX个月。 其次条、生产（工作）任务 甲方安排乙方从事XX工作。乙方同意按甲方生产（工作）需要，在XX，担当任务，担当XX工种。乙方应到达的数量、质量指标：XX。 第三条、劳动（工作）条件 为保证乙方完成合同要求的生产（工作）任务，保障乙方的安全和安康，甲方应依据国家有关生产安全、劳动爱护、卫生安康等规定，为乙方供应必要的生产（工作）条件。详细内容如下：XX。 第四条、劳动纪律 1、甲方应依据国家有关规定制定各项规章制度。详细

2、内容如下：XX。 2、乙方应严格遵守劳动纪律的规章制度，听从甲方治理，积极完成所从事的工作。 第五条、工作时间和劳动酬劳 1、甲方应实行每日不超过8小时、每周工作时间不超过40小时的工作制，因生产需要确需延长工作时间时，须经乙方本人同意，并发给乙方加班工资。日加班不得超过3小时，每月加班不得超过36小时。乙方如孕期、哺乳期女工，甲方不得安排其加班加点。 2、甲方依照国家法律和有关政策规定，同乙方协商确定的详细工资标准和工资方式以及奖金、津贴、补贴如下：XX。 3、甲方应当每月按期给乙方发放工资。超过当月规定发薪日期的，从第六日起每天按拖欠乙方本人工资额的XX%，赔偿乙方损失。 4、甲方应当依据

3、企业的生产进展，逐步提高乙方的工资水平。 第六条、保险和福利待遇 1、甲方按乙方工资总额的XX%，乙方按不超过本人工资的XX%，按月向当地劳动行政部门所属的社会保险事业治理机构缴纳退疗养老金。 2、因第七条其次款第（2）和第3款规定而解除劳动合同的，甲方应按乙方工作每满1年（满半年不满1年的按1年计算）发给乙方1个月标准工资的生活补助费。同时，如合同期满未满，甲方应发给乙方合同期内的失业补偿费，标准为：距合同期满，每相差1年发给相当于乙方标准工资1个月的补偿费，生活补助费、补偿费分别合计最高不超过12个月乙方标准工资。 3、甲方参照（国营企业职工待业保险暂行规定）向待业保险机构缴纳待业保险基金

4、，乙方待业期间可享受待业保险待遇。 4、乙方因工负伤或患职业病，治疗期间工资照发，所需医疗费用由甲方支付。医疗终结，经市（县）劳动鉴定委员会鉴定，确认为残废的，由甲方发给残废金。乙方因工残废或患职业病死亡，由甲方发给丧葬费和供给直系亲属抚恤费。残废金、丧葬费和供给直系亲属抚恤费的标准，根据有关规定执行。 5、乙方患病或非因工负伤，甲方应按其工作时间长短赐予3至6个月的医疗期。在医疗期间发给不低于本人原工资60%的病假工资。 6、乙方为女职工，其孕期、产假和哺乳期的待遇按女职工劳动爱护规定及有关规定执行。 7、根据国家法律、法规规定，甲乙双方协商确定的假日、公休假、婚丧假、探亲假是：XX。 第七

5、条、合同的变更、解除和终止 1、甲方因停产、调整生产任务，或者由于状况变化，经甲乙双方协商同意，可以变更合同的相关内容。 2、在以下状况下，甲方可以解除合同： （1）乙方在试用期内，经发觉不符合用工条件的； （2）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的； （3）甲方歇业，宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的； （4）双方商定的其他事项：XX。 3、以下状况下，乙方可以解除合同： （1）甲方违反国家规定，无安全防护设施，劳动安全、卫生条件恶劣，严峻危害乙方身体安康的； （2）甲方无力或不根据合同规定支付乙方劳动酬劳的； （3）甲方不履行本合同或者违反国家

6、政策、法规，侵害乙方合法权益的； （4）乙方本人有正值理由要求辞职的。 4、乙方被劳动教养，以及受刑事处分的，合同自行解除。 5、甲乙双方任何一方解除合同，应当提前30天通知对方，并办理解除合同的手续。试用期内应解除合同的，不需要提前通知对方。 6、在以下状况下，甲方不得解除乙方合同： （1）合同期未满，又不符合本第2款规定的； （2）乙方患有职业病或因工负伤并经劳动鉴定委员会确认的； （3）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的； （4）乙方在孕期、产假和哺乳期间的。 7、合同期限届满，应即终止执行。由于生产、工作需要，经甲乙双方协商同意，可以续订合同。 第八条、双方认为需要商定的事项 1

7、、甲方为乙方供应住房或住房补贴； 2、甲方为乙方解决伙食问题； 3、甲方按国家规定的补贴工程，每月应发给乙方共计XX元； 4、除国家规定以外，在以下状况下，甲方可以解除合同：XX； 5、除国家规定以外，在以下状况下，乙方可以解除合同：XX； 6、甲方出资培训乙方后，乙方应为甲方效劳XX年。否则，乙方应向甲方支付培训费XX元； 7、其他需要商定的事项：XX。 第九条、违反劳动合同应担当的违约责任 1、由于甲乙双方任何一方的过错造成合同不能履行或者不能完全履行由有过错的一方担当法律责任；如属双方过错，由双方分别担当各自应负的法律责任； 2、因不行抗力造成不能履行合同或者一方受损害的，可不担当法律责

8、任； 3、甲乙双方任何一方违反合同时，应向对方支付违约金，违约金标准是：XX； 4、甲乙双方任何一方违反合同，给对方造成损害的，应依据后果和责任向对方支付赔偿金，赔偿标准是：XX。 第十条、劳动争议 劳动争议发生后，当事人可以向本企业调解委员会申请调解，调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。 第十一条 本合同未尽事宜或条款与法律、法规、政策等有抵触的，按国家现行的法律、法规、政策执行。 第十二条 本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各持一份。本合同涂改、未经合法授权代签无效。 甲方（签章）： XXXX年XX月XX日 乙方（签章

9、）： XXXX年XX月XX日 劳务合同电子版3 甲方： 地址： 乙方： 身份证号码： 甲、乙双方依据国家有关法律、法规的规定，根据自愿、公平、协商全都的原则，签订本合同。 一、甲方聘用乙方担当XX职务，乙方依据甲方的工作需要，完成甲方布置的工作任务。 二、聘用期限从XX日起至XX日止。 三、乙方工资：月薪XX元/月。 四、主要工作内容：XX。 五、甲、乙双方都须严格执行国家有关安全生产、劳动爱护、劳动卫生等规定，乙方应遵守甲方依法制定的各项规章制度，保守甲方的商业隐秘。 六、经甲乙双方协商同意，本协议的内容可以变更或解除；本协议到期，自行终止。由于甲、乙任何一方的过错造本钱合同不能履行，由过错

10、一方担当相关责任；如属双方过错，应依据实际状况，由双方分别担当各自的相关责任。因不行抗力造本钱合同不能履行或者一方受损害的，可以不担当相关责任。甲乙双方任何一方违反本合同，给双方造成经济损失的应当依据后果和责任大小，向对方支付赔偿金。 七、本合同未尽事宜，按法律、法规、规章、政策执行。 八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（盖章）： 甲方代表： 乙方签名（盖章）： 合同订立日期：XX年XX月XX日 劳务合同电子版4 发包人（甲方）：_ 承包人（乙方）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法计其他有关法律、行政法规，遵守公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，明确双方责任、权、利

11、，双方就本建筑工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：新上城原上城影院。 3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。 二、合同工期： 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_月_日 合同期总日历天数： 三、质量标准：合格 四、工程款（进度款）支付及结算方法： 甲方根据乙方每月完成进度合格局部产值80%支付乙方（以此类推），当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。 五、甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，全部工作确保施工合同的履行。

12、如因甲方手续不完善造成停工，由甲方担当责任。 六、违约 发包人不按合同商定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人缘由工期延误不能按合同商定工期竣工验收合格，承包人担当违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付惩罚，同时提前1天甲方嘉奖乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。 七、补充条款： 在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签

13、审人（以发包人向承包人出具的书面通知为准）签字确认为准，以此作为结算依据。本工程工程（含今后甲方全部二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建） 八、在施工过程中发生争议，双方协商解决。 九、未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。 十、本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务合同电子版5 甲方（承受劳务方）： 乙方（供应劳务方）： 依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条本合同期限

14、为_年。 本合同于_年_月_日生效，至_年_月_日终止。 其次条乙方担当的劳务内容、要求为： 第三条乙方供应劳务的方式为： 第四条乙方认为，依据自身目前的安康状况，能依据本合同其次条、第三条商定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所商定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业隐秘的义务。 第六条甲方支付乙方劳务酬劳的标准、方式、时间： 第七条乙方依法缴纳个人所得税。 第八条发生以下情形之一，本合同终止： 1、本合同期满的； 2、双方就解除本合同协商全都的； 3、乙方由于安康缘由不能履行本合同义务的。 第九条甲、乙双方若单方面解除本合同，仅需提前天通知另一方即可。 第十条本合同终止、解

15、除后，乙方应在天内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十一条甲乙双方商定，甲方为乙方购置一张保险股份有限公司_意外损害保险卡，用于乙方在为甲方供应劳务过程中发生意外损害的补偿。保险期间与本合同期限一样。 第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。 第十三条依据本合同第九条、第十条商定终止或解除本合同，双方互不支付违约金。 第十四条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按以下第_种方式解决： 1、提交_仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 第十五条本合同一式份，甲乙双方各执份。 （以下无正文） 甲方签字（盖章）：

16、乙方签字（盖章）： 合同签订地点： 合同签订时间： 劳务合同电子版6 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围 工程承包形式为大清包工程。由根底垫层清理土方开头至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，

17、安全生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必需积极协作施工。 第三条 工程工期 1.规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日，总日历天数180天; 2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度规划安排(包括新调整的进度规划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达优良工程 第五条 组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现

18、行或行业标准标准; 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准标准 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。 对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.准时供应由甲方供给的沙子、碎石、水泥、钢材、商品

19、混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。 5.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责; 施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。 9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监视工人的工资资金使用状况及实际发放状况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。 手续不齐全停顿下次工程款的拨付。 10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际状况支付，下次甲方拨款

20、时支付。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规; 遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责; 依据业主或甲方的规划要求(包括调整后的规划)，合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按要求和承诺的治理人员、安全员(持证)保质保量到位。 技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达10

21、0%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达100% 4.听从甲方和业主的监视、检查、治理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。 因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具; 妥当保管、合理使用甲方供应的材料。 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品(如安全帽、安全带

22、、工作服、手套及其它相关的防护用品)。 乙方工人住宿的床具由乙方负责。 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件; 制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;制止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金临时不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品选购及费用。 12.乙方提前10天向甲方上报材料规划，以给甲方选购材料的时间，如供应材料规划不准时，造成窝工，乙方自负

23、。 13.乙方不得将本工程转包给他人，必需由乙方承包作业。 否则乙方将依法担当责任。 14.乙方在签订合同时，必需供应企业资质证书、营业执照、安全资质、治理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。 乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特别工种复印件，一并作为本合同附件。 15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。 第九条 环境爱护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展安全生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育; 依据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效

24、运行。 2.乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全施工标准进展施工; 加强对现场操作工人的安全教育;仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产;随时承受安全检查人员依法实施的监视检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工; 保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场治理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对

25、公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第十条 材料、设备供给与治理 1.甲方供应给乙方使用的材料实行调拔制，依据工程规划需要向乙方供应。 2.乙方就妥当保管、合理使用甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放); 因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价。 承包方式为大清包，承包价格 396 /平方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。 2.承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材料的场内二次倒运;

26、自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用; 3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： 职务： 长期联系电话： 家庭住址： 4.劳务承包人委派的担当住工地履行本合同的负责人为 ，职务工程经理，电话号码： 身份证号码： 。托付权限：负责唐山开滦集团(股份)有限公司棚户

27、区改造工程化工小区 楼的施工及相关结算事宜。 5.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条 结算方法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。 工程竣工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题到达合同要求后由竣工验收之日起开头记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上月结

28、算款的_75_%。所承包工程完工后付结算款的_95_%。 第十三条 施工验收 1.乙方应按本合同商定的质量标准组织施工，确保施工质量。 施工完毕，乙方应准时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当准时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。 2.乙方应协作甲方对其工作进展的初步验收及工程竣工验收; 甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商) 第十四条 工程保修 1.保修范围、期限：_ 2.保修期间，乙方应

29、在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 3.工程质量保修金5%，工程竣工验收(以竣工验收单)为准，开头计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。 第十五条 保险 1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 3.甲、乙签订安全生产协议书。 第十六条 争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决; 否则，双方应在合同签订所在

30、地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果; 3.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 4.调解要求停顿合同工作，且为双方承受; 5.仲裁机构要求停顿合同工作; 6.法院要求停顿合同工作。 第十七条 合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境爱护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数 3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的

31、履约保证金(不计利息)。 第十八条 不行抗力 1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2.不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽量削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3.因不行抗力大事延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条 合同解除 1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和

32、剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地; 甲方按合同商定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条 合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条 合同份数 本合同一式份， 甲方份;乙方份。 其次十二条 补充条款_ 其次十三条 合同生效 本合同双方商定_后生效。 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务合同电子版7 甲方（用人单位）： 住宅： 法定代表人（或负责人）

33、： 乙方（劳动者）： 住址： 身份证号码： 甲乙双方在公平自愿的根底上，根据中华人民共和国劳动合同法等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商全都达本钱合同，供双方遵照执行。 第一条、劳动合同期限 1、本劳动合同为（选择其中一项并填写完整）： A.有固定期限劳动合同：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日； B.无固定期限劳动合同，自XX年XX月XX日起； C.以完成XX工作为期限。 2、本合同包含XX个月的试用期（自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日）。 其次条、工作地点 XX省（自治区、直辖市）XX市（县）XX路XX号。 第三条、工作内容 1、乙方同意在甲方XX部门（或岗位）担当XX职务，

34、乙方详细工作内容根据甲方的岗位职责要求执行。 2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇；如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金根据国家规定发放。 3、在工作过程中，因乙方存在严峻过失或者有意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 第四条、工作时间和休息休假 1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。详细工作时间由甲方依据生产经营需要安排，乙方应当听从。 2、休息休假：甲方根据国家的规定安排乙方休息休假。 第五条、劳动酬劳 1、乙方月工资标准为人民币XX元，其中试用期内工资为人民币XX元

35、。（若实行计件工资的根据以下标准计法工资：XX） 2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。 3、甲方保证按月发放工资，详细发放日期为XX。 第六条、社会保险 1、甲方根据国家的规定为乙方办理各项社会保险，缴纳社会保险费； 2、依法应由乙方个人负担的社会保险费，甲方从乙方应得工资中扣缴，乙方不得有异议。 第七条、劳动爱护、劳动条件和职业危害防护 甲方为乙方供应劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件；保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法实行安全防范措施，预防职业病。 第八条 甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当

36、严格遵守。 第九条 乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业隐秘、学问产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当担当赔偿责任。 第十条 乙方承诺在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则，给其他单位造成损失的，由乙方单独担当责任，与甲方无关。 第十一条、劳动合同解除或终止 1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前30日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方XX（详细部门、职务）为准。 2、有关解除或终止劳动合同的事项，根据劳动合同法等法律、法规有关规定执行。 3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方

37、指定的工作人员进展交接。因乙方缘由未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。 4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前，甲方暂不支付经济补偿金。 第十二条 因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理；协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第十三条 本合同未商定的事项，根据法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。 第十四条 本合同自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。 甲方（盖章） 签约代表（签字）： 日期：XX年XX月XX日 乙方（签字）

38、： 日期：XX年XX月XX日 劳务合同电子版8 甲方： 地址： 乙方： 性别： 诞生： 身份证号： 住址： 甲方与乙方为建立劳动关系、明确权利义务，依据劳动法等有关法律规定，在公平自愿、协商全都的根底上，订立本合同。 第一条、劳动合同期限 本合同为有期限的劳动合同，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日。 其次条、工作岗位 甲方依据需要，也可以调整乙方工作岗位。乙方上岗前须向甲方交XX元的风险保证金，解除合同时退还保证金，甲乙双方必需遵守劳动法自定的各项法律条款。 第三条、劳动酬劳 甲方为乙方每月所付工资为XX元。 第四条、劳动合同的解除 1、经甲乙双方协商全都，可以解除。 2、乙方具有以

39、下情形之一的，甲方可以随时解除合同。 严峻违反劳动纪律或规章制度的。 被依法追究刑事责任的。 3、乙方在特别状况下，需要解除劳动合同的，应当提前一个月书面通知甲方，否则应担当给甲方造成的损失。 第五条 未尽事宜，可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。 第六条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方： 乙方： 签定时间：XX年XX月XX日 劳务合同电子版9 甲方（用人单位）名称： 法定代表人： 注册地址： 联系电话： 乙方（劳动者）姓名： 居民身份证号： 住址： 联系电话： 甲乙双方经友好协商，依据中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法和有关规定，就劳务合作一事

40、达成全都，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 第一条、甲、乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限： （一）有固定期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。 （二）无固定期限：自_年_月_日起至依法解除、终止劳动合同时止。 （三）以完成肯定工作（任务）为期限：自_年_月_日起至_工作（任务）完成时终止。 二、工作内容和工作地点 其次条、甲方招用乙方在_（工程名称）工程中，从事_岗位（工种）工作。 乙方的工作地点为_。 经双方协商全都，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。 乙方应仔细履行岗位职责，遵守各项规章制度，听从治理，按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，赐予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条、甲方安排乙方执行以下第_种工时制度： （一）执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为_。 （二）经当地劳动行政部门批准，执行以_为周期的综合计算工时工作制度。 （三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法