劳务承包合同汇编15篇.docx

《劳务承包合同汇编15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务承包合同汇编15篇.docx（69页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 劳务承包合同汇编15篇劳务承包合同1 工程名称： 工程地址： 年 月 日 发包方： 有限公司(以下简称甲方) 承包方： 公司(以下简称乙方) 为了确保“ ”工程(下称工程)工程建立顺当开展，甲方将本工程 楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在公平自愿、协商全都的根底上，依据合同法、建筑法及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程详细状况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 。 2、工程地点： 。 二、劳务承包范围 乙方按甲方供应的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，详细承包内容如下： 1、混凝土的浇灌成型，包括石子的冲洗、计量、运砂

2、、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土爱护层厚度)收面、养护，室内零星混凝土的浇筑，楼面、地面原浆拉毛。 2、本劳务工程承包范围内的全部主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业，施工场地清扫，每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗，拆模后的楼面清扫，场地水泥、石子、砂的临时转运，混凝土工程的操作场地的材料堆码，施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。 3、完本钱单项工程劳务工程必需进展的其他帮助性工作。 三、劳务承包方式： 1、本劳务工程采纳包工包辅料及局部机具的承包形式，即以人工费加帮助材料及局部机具的包干形式进展承包。 2、施

3、工工具、机具及主材、耗材的承包范围 2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方供应,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方供应，其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行供应，详细包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方供应楼层上的活动配电箱两个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方供应，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方供应的机具和周转材料在乙方收到或返还时必需由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。 2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、

4、耗 材的费用均由乙方担当。耗材由甲方购置，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方供应的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料选购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的状况下，甲方应选购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购置。但乙方若自行购置耗材应提前三日通知甲方。 2.3主材的损耗掌握：乙方应严格按监测站规定的定额比例配料，水泥用量不能超过定额用量的86%，超过局部材料按甲方购置价从乙方工程款中扣除。若采纳商品砼，每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用，若每天下班后的落地灰不收集，或收集不洁净，超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损

5、失，并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%，超过局部由乙方赔偿给甲方，甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发觉乙方有意铺张材料，甲方将按乙方铺张材料价值的三倍对乙方处以罚款。 四、劳务工程工期 1、工程开、竣工时间： 1.1、开工时间： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日。 1.2、总日历工期：总日历工期 天，从开工之日开头计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不管任何缘由均不得变更或延长。详细各阶段的工期以进度规划和月报为准，分段工期必需保证总工期。 五、劳务工程质量 1、乙方所承包的单项劳务工程必需根据国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收

6、标准及甲方要求仔细组织施工，到达国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必需伴随监理公司、质检员、现场治理人员统一验收。 2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必需阅历收到达合格标准后，才能进展下阶段工程施工。 3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者，以合同单价上浮5%作为结算承包单价，若在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮5%作为结算承包单价。 六、劳务款结算依据及结算单价 1、全部混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以 确定的建筑面积为准)计算为： 元/m2，大写 。 2、根底部份混凝土为 元/m3，大写 。 3、上述结算单

7、价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外损害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完本钱合同其次条商定的承包范围内全部工作的其他全部费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。 七、劳务工程其它费用确实定 1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其它非本班组缘由造成的需另行计算计时工的状况，必需按甲方的计时工治理方法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价

8、。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算，超过 元的局部按实际变更量(以定额计算)进展结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他缘由造成返工产生的工程量甲方均不予计量，同时，因上述状况产生的一切损失均由乙方担当。 2、计时工工资：技术工按 元/工日计算，普工按 元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。 3、若乙方施工中采纳新工艺、新方法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节省，甲方按节省材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过局部按甲方购置材

9、料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。 八、履约保证金和劳务款结算支付程序 1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计 元，该保证金必需打入甲方指定的银行帐户，且必需以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行担当，甲方不担当任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及工程部治理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主见权利。 2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使

10、用后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。 3、工程进度款的结算方式：乙方每月方收到进度报表后 个工作日内审核完毕，审核完毕后 个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。 4、劳务工程结算款支付的特殊商定： (1)乙方在结算劳务工程款时，必需严格根据甲方的财务制度、付款规定及程序办理。 (2)乙方托付 (身份证号码： )作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿托付 直接到甲方收取劳务工程款， (3)甲方依据乙方每月实际完成的工程量进展验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单

11、，并在结帐申请单结帐联上由乙方托付人员签字确认，再由该工程施工员依据结帐申请单开具的工单、结帐单，开票员依据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行担当。 (4)乙方要求甲方支付工程款时，必需同时具备经甲方工程经理 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方供应的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必需由甲方工

12、程经理 签字确认;未经甲方工程经理 签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。 (5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必需办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。 (6)乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、工程经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关工程部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必需经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行担当，甲方不担当任何法律责任。 5、劳务工程尾款：主体工程竣工验收合格及本合同商定的劳务承包

13、工程全部完工并阅历收合格交付甲方后，甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为 年(从工程竣工备案之日起算)，若保修期满未产生修理费用，则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了修理费，则甲方将从保修费中扣除相应修理费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取，则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。 九、安全施工 乙方进场时必需协作甲方对全表达场工作人员进展安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工到达市级文明工地标准。乙方必需实行相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人

14、身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，均由乙方自行负责和担当费用，甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。 十、甲方责任 1、供应必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同商定按规划和时间为乙方供应施工必需的各类材料，按时供应大型机具。 2、供应施工用水、用电接口。 3、派出技术人员和现场治理人员对乙方进展技术进展指导和现场工程质量监视治理，进展安全宣传教育和安全检查。 十一、乙方责任 1、按施工图纸及施工标准和甲方及建立方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建立单位同意，不得进展设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。 2、制

15、定工程进度规划，按甲方审定的施工规划实施，确保工程如期完工。 3、乙方治理人员必需坚守工地，负责班组的全面事务。每天进展班前教育和技术交底，并做好记录，同时必需确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。 4、对工程施工要用的材料要提前一周提出规划。按规定合理使用各类材料、设备，不得铺张材料。 5、必需听从甲方治理人员统一指挥和安排，必需承受建立单位、监理单位的现场监视检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述状况，乙方就向甲方担当500元违约金。 6、乙方与其它单项承包人必需有效协调协作，乙方必需协作甲方做好进度规划、技术交底，以及完成甲方下达的各项规划指标。 7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，

16、对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同商定以外增加费用。 8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要帮助看管，必需教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责爱护好已完工程工作成果，不得损坏。 9、乙方必需保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必需雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方担当相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后马上上报甲方。乙方必需按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方供应有其工人领款

17、签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方担当。 十二、违约与违约责任 1、如因乙方缘由未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方担当壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方缘由使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方担当五百元的违约金，并按延误天数累积计算。 2、工程质量按甲方工程治理制度进展评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按五百元/次担当违约责任，并责令其必需

18、整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定担当违约责任。 3、若乙方向甲方治理人员或工作人员行贿，一经发觉则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严峻的移交公安机关追究其刑事责任。 4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。 5、若乙方工作人员不听从甲方治理人员统一指挥、调派、安排、，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身缘由造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天

19、)，甲方就有权单方解除合同，乙方必需在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。 6、甲方不按合同商定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。 7、若乙方工作人员实行爬塔吊、围攻甲方或建立方办公室、阻断交通等过激行为挟制甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方担当5万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建立业主或者甲方的发包人担当的违约责任);若相关行为被媒体曝光，则乙方应相甲方支付10万元违约

20、金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建立业主或者甲方的发包人担当的违约责任)。同时，甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严峻的直至追究刑事责任。 8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调协作，每发生一次打架斗殴，则乙方应向 甲方担当500-1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿担当责任，情节严峻者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方担当1000-5000元的违约金，情节严峻的移交公安机关处理。 9、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他商定，

21、应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。 10、甲乙双方自愿同意并承受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应担当的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。 十三、其它商定 1、按国家税法规定属隶纳税原则，甲方支付给乙方的款项，乙方必需在工程所在地税务机关纳税开建筑安装发票，乙方在异地纳税均无效，否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采纳的币种为人民币。 2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好预备或因未做好规划通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行担当责任，因此影响了其它工种进展正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，

22、甲方有权依据工程施工进度要求另行分包本合同商定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。 3、本协议商定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除，且由担保人担当连带赔偿责任。 4、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿担当一切法律责任。乙方已仔细阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在公平、自愿的根底上签订本合同。 5、担保人自愿为乙方全面履行本合同供应担保，若乙方不履行本合同商定的义务(包括但不限于乙方应

23、担当的违约责任、赔偿责任和保修义务)，则由担保人对此担当连带责任。 6、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，可以向甲方所在地人民法院起诉。 7、本合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 联系电话： 乙方担保人(签字)： 合同签订时间： 合同签订地点： 附件： 1、结帐申请单： 2、工单 3、结帐单： 劳务承包合同2 发包方： 承包方： 工程名称： 发包方： (简

24、称甲方) 承包方： 劳务承包队(简称乙方)依据中华人民共和国合同法、劳动法、建筑法和有关法律、法规，就本工程详细状况，为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同： 第一条 工程名称： 其次条 承包内容： 防雷、接地，施工现场的临电所用电，全部配电箱(柜)的安装及修理。 第三条 承包要求： 3.1、工期要求：依据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装饰工程进度协作施工。 3.2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。 3.3、安全文明要求：乙方必需遵守工程部的安全文明生产制度，听从工程部治理人员的安全文明教育及监视，工地

25、所需工人的雇用、辞退及其他治理的权利和义务均由乙方负责。 3.4、本钱要求：甲方按定额含量供应乙方材料，乙方必需根据各工序的操作规程进展施工，不得随便铺张材料。 3.5、合同价款： 乙方承包的工程，必需到达合同商定的质量等级。(以监理公司及政府质检部门的检验结果为准)。 承包形式：劳务工资总承包，按 以 元/平方米计算。 承包形式，付款方法及结算程序： 4.1、承包形式：劳务工资承包(含局部小材料，有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏，工具)。 4.2、结算程序：首先乙方所干分局部项工程必需到达合同商定等级要求，甲方根据完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的.7

26、0%的50%支付给乙方劳务费，完工后拘留5%的保修金，保修期限为一年，剩余局部一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余局部一次支付给乙方。 第五条 双方的权利和义务及治理 5.1. 1、甲方有权要求乙方到达合同商定的质量等级，要求乙方严格根据设计文件、技术交底和国家有关标准进展施工，遵守甲方的技术质量治理制度。 5.1. 2、甲方有权要求乙方按合同商定的工期完成所承包的工程工程。 5.1. 3、甲方有义务按合同商定支付乙方劳务费。 5.1. 4、甲方有义务按商定向乙方供应施工机械、安全设施。 5.1.5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时供应材料。全部的材料、工具等必需采纳规

27、划和统计领料制度，否则消失任何延误工期等相关问题，乙方不担当任何责任。 5.1. 6、甲方有义务办理因不行抗拒及非乙方缘由造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。 5.2、乙方的权利和义务 5.2. 1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工标准及安全操作规程的指令行为。乙方特别工种操作人员必需持证上岗。 5.2. 2、乙方在遵守本合同条款的前提下，有权要求甲方按合同商定发放给劳务费。 5.2. 3、乙方有权依法雇佣和辞退自己的劳工。 5.2. 4、乙方有权积极组织雇佣劳工进展安全生产、文明施工，严格治理劳工遵纪守法，并到达本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。 5.2

28、. 5、乙方要质量治理上有依照标准施工，按验收标准组织进展自检的义务，并做到工完场清。 5.2.6、乙方要依据甲方所付的工资比例，准时、合理的支付给工人，无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资，如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并惩罚乙方肯定的罚款。 5.2. 7、乙方进入施工现场必需严格根据安全文明工程进展施工。 5.2. 8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有治理权。 5.2.9、乙方进入现场必需佩戴安全帽，手头工具自理。 5.2. 10、施工现场的临电必需符合安全文明标准要求。 5.2. 11、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应准时进展整改，如消失安全事故，由乙方全权负责。 5.2.12

29、、夜间施工时，乙方无条件供应加班值班人员，不得缺席，如有发觉，每次罚款500-1000元。 5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极协作施工，不得有意拖延工期，每发觉一次，罚款3000-10000元。 5.2.14、甲方负责供应住宿。 5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进展维护和检测，保证现场临电的正常运行。 5.2.16、甲方有权对乙方进展治理，如乙方过分不听从治理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。 第六条 合同生效、终止 6.1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。 第七条 附则 7.1、本合同未尽事宜，双方另议。 7.2、本合同双方商定的日

30、常事宜，由甲方工程工程部负责执行。7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算，超过1000元按每定额工日48元/工日，累计全部计算。 7.4、解决争议方式：发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。 发包方： 法人代表： 工程经理： 地址： 电话： 承包单位(人)： 代表： 地址： 电话： 身份证号码：(附复印件) 合同签定日期： 年 月 日 劳务承包合同3 甲方： 乙方： 甲方聘请乙方为保姆，双方经过公平协商，彼此同意商定下述条款以共同遵守。 第一条 乙方的职务为保姆。 其次条 乙方受聘于甲方期间，应依据甲方工作安排履行工作职责。 第三条 乙方工作职责、事项

31、由甲方依乙方的职务或工种，并视乙方力量及甲方需要进展安排。 第四条 乙方的正常工作时间上午9：00至13:00、下午15：00至19：00，每周工作6天，周一至周六，周日休息。 第五条 甲方依据工作需要，要求乙方加班时，除不行抗拒的事由外，乙方应予以协作。 第六条 由于乙方为供应劳务方，双方不构成劳动法律关系，所涉及到的乙方保险等与甲方无关。 第七条 甲方应按月支付乙方酬劳，乙方的工资待遇每月1500元人民币，工作日包吃不包住。 第八条 乙方每月工资由甲方次月5日发放，若工资发放日适逢周日或假日，甲方可提前或推后1日或数日发放。 第九条 乙方不能胜任本合同时甲方有权随时终止本合同，乙方发生的一

32、切损害事故由乙方自行担当，甲方对此不负任何责任。 第十条 乙方应尽职尽责，假如造成甲方经济损失或者其他损失，甲方终止本合同，并追究乙方的赔偿责任 第十一条 乙方主动提出终止本合同时，需提前一个月通知甲方。 第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后于月日起生效。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 雇佣劳务承包合同范文3 甲方：_有限公司 乙方：_性别：_ 居民身份证号码：_ 诞生日期：_年_月_日 在甲方工作起始时间：_年_月_日家庭住址：_ 邮政编码：_ 鉴于甲方业务进展的需要，雇佣乙方为_有限公司供应劳务效劳，经双方协

33、商订立正式劳务雇佣合同书如下： 一、合同期限 第一条 本合同于_年_月_日生效，期限_年，其中试用期至_年_月_日止。 如双方需要，可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。如合同期已满，双方不再续签合同，但受雇方从事的有关工作和业务尚未完毕，则合同应顺延至有关工作业务完毕。 二、甲、乙双方的义务和责任 其次条 乙方同意依据甲方工作需要，担当_岗位(工种)工作。 第三条 乙方工作应到达甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特殊规定(详见岗位责任书)的标准。 第四条 乙方每周工作时间为_天，每天工作_小时;乙方应根据工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。 第五条 乙方应承受甲方的绩效考核。 第

34、六条 未经甲方许可，乙方不得承接与乙方职责相关的个人业务。 第七条 甲方应向乙方供应乙方所担当工作中必需的工作条件。 第八条 按国家有关规定缴纳的各类社会劳动保险费用及乙方档案，均由乙方原单位保管缴纳。 第九条 乙方应严格遵守本合同的附加条款。 三、劳务酬劳 第十条 甲方每月11日前以货币形式支付乙方劳务酬劳，标准为_元/月或按董事会拟定的标准额执行。 乙方在试用期间的劳务酬劳为转正后的80%-90%或双方商定 .甲乙双方对劳务酬劳的其他商定_.甲方在以下状况有权扣除乙方相应额度的劳务酬劳：1.因乙方的过失给甲方造成经济损失的;2.乙方违反公司治理制度的;3.双方商定的其他状况。 四、合同的终

35、止与解除 第十一条 合同期满如未续签，则视为劳务雇佣合同书自行终止，双方应准时办理相关手续。 第十二条 经甲乙双方协商全都，本合同可以解除。 第十三条 乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同： (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严峻违反甲方有关规定及根据本合同商定可以解除劳务合同的; (三)严峻失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的; (四)被依法追究刑事责任的。 五、双方商定的其他内容 第十四条 甲乙双方商定本合同增加以下内容： (一) 乙方有义务向甲方供应真实的个人信息与相关证明，并照实填写劳务人员登记表，否则甲方有权随时解除本合同，并且不赐予经济补偿。 (二) 甲方有权对

36、公司的有关规定进展修改、完善。修改后的内容对本合同具有同等效力。 (三) 甲方可以在合同有效期内，依据需要调整乙方的岗位职责和工作范围，劳务酬劳等事项也将做出相应调整。乙方情愿听从甲方的安排。 (四) 乙方在合同期内担当的甲方工程工程中的工作及责任的，在该工程未完毕前，乙方不得未经甲方同意擅自离职。 (五) 甲方将定期或不定期对乙方进展工作绩效考核，考核不合格者，甲方有权解除或终止本合同。 (六) 本合同到解除日期时，乙方应根据_有限公司员工手册中的离职制度办理离职手续，否则甲方有权扣除或拒绝支付乙方劳务酬劳。 第十五条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(

37、签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同4 发包单位：（简称）甲方： 承包单位：（简称）乙方： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例、劳动法、 甲方【治理手册】的相关规定，结合本工程的详细状况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商全都，特商定以下协议条款以便共同遵守执行。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 构造形式： 工程建筑面积： 合同价款：暂定元。 二、承包范围： 1.主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。 2.机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电

38、焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。 三、清包价款： 按施工图纸及计算标准所计算的面积每单价。 四、合同工期： 开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。 五、质量要求： 1.首先满意设计要求及施工操作规程。 2.确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。 3.做好隐藏工程施工，准时做好隐藏工程施工中记录。 4.工程的主体构造及装修装饰施工应符合国家质量验收标准和评定标准要求。 六、安全生产： 1.严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。 2.自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全牢靠，特别工种持证上岗。 3.每道工序要有安全交底交

39、接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。 4.设专职安全员，负责整个工程施工的安全治理，并做好安全内业资料。 七、文明施工： 1.施工中清包方必需按省市相关文明施工要求组织施工。 2.现场围挡、办公室、职工宿舍都必需按相关要求搭设及布置。 3.施工中肯定要做到文明施工，做到工完料净场地清。 4.施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生铺张现象。 八、材料要求： 1.双方所使用的材料必需根据设计要求和标准的要求选购并供应产品合格证。 2.使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必需符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符

40、严禁使用，损失自负。 3.所使用材料按定额消耗量计算，超出局部清包方自负。 九、现场治理： 1.听从总包方的统一治理指挥，按总包方编制的施工组织规划及工程进度规划组织施工。 2.按要求配齐该工程相关治理人员并持证上岗。 3.遵守总包方制定的现场治理规章制度，遵纪守法合法经营。 4.与总包方亲密协作，确保工程施工顺当进展。 5.双方必需履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。 十、双方责任： 1.双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随便变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的施工规划，造成的经济损失由解除合同方负责。 2.施工过程中，由于清包方的工程质量不

41、符合验收标准，达不到合格标准且不能满意使用功能质量，总包方有权终止合同。 3.施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。 十一、合同价款支付： 1.清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 2.四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 3.二次构造装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 4.具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。 十二、工程主体构造验收：验收以关于根本建立工程验收暂行规定、工程质量验收标

42、准、建筑工程质量检验评定标准及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。 十三、合同生效： 1.本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。 2.本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商全都后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。 3.本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。 十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。 总包方： 分包方： 住宅： 住宅： 身份证号： 身份证号： 法定人代表： 法定人代表： 托付人代理人： 托付人代理人： 电话： 电话： _年_月_日 劳务承包合同5 发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方) 甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公