分包工程合同印花税建筑安装工程承包合同印花税分包(15篇).docx

《分包工程合同印花税建筑安装工程承包合同印花税分包(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分包工程合同印花税建筑安装工程承包合同印花税分包(15篇).docx（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 分包工程合同印花税建筑安装工程承包合同印花税分包(15篇)分包工程合同印花税 建筑安装工程承包合同印花税分包篇一 负责人： 乙方（分包方）： 负责人： 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循公平，自愿，公正和诚恳信用的原则，经双方共同协商，现就_工程的擦窗机系统安装专业分包事宜达成全都，订立本合同，并遵照执行： 1、承包方式： 2、承包范围： 3、工程工期： 规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日。 4、工程价款： 5、结算方式： 每月_日，按乙方完成进度实际工程结算，工程完工时付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，满_年后一次性付清。 1、甲方治理人员常

2、常进展安全检查，检查后提出意见。 2、甲方应准时供应技术支持和技术指导，并且准时协调有关建方的工作，确保工程施工顺当。 3、工程开头前，准时向乙方供应图纸，完成技术交底。 4、收到乙方竣工通知时，准时安排人员验收。 1、乙方必需严格根据施工图纸及标准要求进展施工，严格执行甲方的工作指令任务，执行国家现行的施工标准及质量标准要求，保质保量，按时完工，乙方所选购的辅材必需是合格产品 2、甲方供应的设备，材料到达现场，乙方负责卸货并运到仓库或作业面，乙方对甲方供应的设备和材料负有保管责任，如发生丧失，乙方应赔偿有关损失。但甲方必需给乙方供应仓库。 3、乙方对施工过程中的成品和半成品应妥当保管，如发生

3、损坏和丧失应担当修复和赔偿责任。 4、乙方必需遵守工地一切规章制度。 5、为防止各类安全事故发生，确保各方人员人身安全和安装工作的正常运行，乙方必需遵循以下安全施工治理制度。 （1）乙方特种工人，包括电工、焊工等工种，必需持有有效证件。在上岗作业前，乙方必需对工人进展安全教育，杜绝施工中发生违章指挥、违章操作及“进施工现场必需戴安全帽，不准穿拖鞋，严禁酒后上岗作业，起重及吊物下严禁通行，严禁攀爬脚手架和吊栏”等规章制度. （2）甲方负责人强令乙方人员违章作业时，乙方人员有权拒绝执行。 （3）乙方因施工不慎或违反安全操作规程造成人员伤亡事故和各种经济损失者，其责任和损失由乙方全部担当。 （4）乙

4、方应为所属施工人员购置人身意外损害保险。 乙方违反以下状况之一者，甲方有权单方终止本协议，乙方不得异议，甲方仅须支付乙方工程款的60%。 1、乙方不按国家现行施工标准进展施工，质量未到达国家验收标准； 2、乙方不听从甲方、业主、监理方的指挥、安排、监视、验收； 3、乙方无理取闹、破坏现场，不爱护已阅历收的工程或擅自停工。 甲方违反以下状况之一者，乙方有权单方终止本合同，甲方不得异议，甲方需支付乙方完工工程款的95%，余款5%作为质保金，贰年后支付。 1、甲方强制乙方人员违章操作，乙方人员拒绝后仍强制要求执行； 2、甲方无任何正值理由要求乙方停工，乙方解释无效； 3、甲方应供应根本的施工条件，施

5、工图，施工材料和设备等，未能准时供应，乙方提出以后，仍不履行义务的。 工程保修_年，_年内因乙方施工质量缘由造成管道、线路故障，乙方必需在接到通知后_小时内无条件赶到现场修理。如乙方违反该义务，则甲方可托付他人履行，修理费用由乙方担当。 七、附则 1、本合同如有未尽事宜，双方再协商补充。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，供双方共同遵守执行。 3、因履行本合同发生争议，双方协商不成时，均可向合同履行地的人民法院起诉。 甲方： 地址： 联系电话： 合同履行地： _年_月_日 甲方： 地址： 联系电话： 合同履行地： _年_月_日 分包工程合同印花税 建筑安装工程承包合同印花税分包篇二 _，

6、以下简称总承包方； _，以下简称分包方。 双方依据分工负责、协作协作的精神，共同完成_工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。 第一条工程名称 _.(指分包局部之工程名称) 其次条工程地点 _. 第三条工程范围 _.(可用列附表方法) 第四条质量标准 _.(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术标准列出) 第五条承包方式 _(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供给之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明)。 第六条工程总价 本工程包价计人民币_元整。 第七条工程包价 本工程包价计人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方

7、供给材料总值)。 第八条付款方法 第九条工程期限 按本合同第三条规定的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。 第十条中间交工 本工程工程范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。 第十一条双方联系制度及协作方法 _. 第十二条关于工程保密方法 _. 第十三条违约责任 _. 第十四条特别条款 _. 第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。 第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本_份，总承包方收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份。 第十七条 总承包方：_ 负责

8、人：_地址：_电话：_ 分包方：_ 负责人：_地址：_电话：_ _年_月_日订立 分包工程合同印花税 建筑安装工程承包合同印花税分包篇三 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区(县) 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：_ 1.2工程概况：_ 1.3分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4工程监理单位(全称)：_ 其次条作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第

9、三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_元(人民币)?大写：_元? 4.2合同价款确实定原则(在确认的方式前划)：_ 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认：_ 4.2.1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据：_ 定额工资单价为：_ 瓦工_元/工日;构造木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日; 砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日; 水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_

10、; 按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上构造：_元/平方米;地下构造：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_; 分项工程承包：_ 外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米; 水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米; 内墙一般抹灰：_元/平方米;_;_;_. ? 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确：_ 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料

11、：_ 5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算：_ 5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的 _工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付：_ 5

12、.3.1合同价款分期支付：_在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：_承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工：_发包人、承包人必需贯彻、执行国家和

13、政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理：_ 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_. 第七条工程质量、验收与保修 7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收

14、标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方

15、商定如下：_. 第八条工期延误 8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力; b.设计变更和工程量增加; c.发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施工不能正常进展; d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展; e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时; f.发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报

16、告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的，双方商定：_ 第九条文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_. 第十条材料机具供给 10.1本工程由发包人供

17、应的机械设备为：_ 承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当的爱护措施。

18、发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条发包人的权利及义务 12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。

19、12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、

20、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 13.3在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉

21、遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十四条违约责任 14.1发包人违约责任 14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发

22、包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违反财务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时

23、限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十五条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)：_ 1.向北京仲裁委员会申请仲裁。 2.向_人民法院起诉

24、。 第十六条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 分包工程合同印花税 建筑安装工程承包合同印花税分包篇四 总包方：_(以下简称甲方) 分包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国经济合同法、建筑安

25、装工程承包合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，并严厉履行。 第一条工程工程 一、工程名称：_桥梁工程 二、工程地点：_新区10#路 三、分包工程范围及工程量：_桩基工程(10个桩) 四、分包工程期限_年_月_日开工、_年_月_日竣工。 五、分包工程费用：_按实结算。 其次条工程结算 按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人100元计算，下月结算时扣回，在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条工程质量 甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要

26、求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方担当的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供应的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用规划，甲方帮助解决。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事

27、故，由乙方负责。 第五条材料供给治理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、水、电、等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作比施工。由乙方负担，乙方在施工中 第六条施工机具 一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。 二、手持操作工具，由乙方负责。 三、对甲方负责供给的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理) 第七条现场治理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项治理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有

28、关规划进度、材料供给等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进展。 二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和安全生产，爱惜财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场治理制度和不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 第八条违约责任 一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失状况，乙方应予赔偿。 二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意，

29、单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。 第九条附则 一、本合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门进展调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 二、本合同一式四份。甲乙双方各执正本一份。其余副本。

30、 三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政治理局进展鉴证或到公证处公证。 四、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 分包工程合同印花税 建筑安装工程承包合同印花税分包篇五 甲方：_ 乙方：_ 甲方乙方依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装承包合同条例和建筑工程施工劳务分包合同及有关规定，顺当、优质、安全、高效地完本钱工程，本着公平、自愿、互利、互惠原则，经双方协商全都，签订本合同。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、承包范围及内容：_ 现甲方拟

31、将杭州西力电能表制造有限公司内的全部土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。 四、承包的范围及所涉及事项：_ 施工中乙方必需听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖挨次开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若由于乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权马上终止合同，并不支付任何费用，情节严峻造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，全部出土车进出场地乙方均须仔细冲洗，因土方施工而造成的道路污染必需准时清理，若由此而造成的城管罚款等行政惩罚均由乙方担当。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方枯燥，必要时协作井点排水。 五、工程量及单价确认 土方开挖前，甲、

32、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认前方可进展开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进展结算。所挖土方必需阅历收一次通过。若因乙方缘由造成的返工由乙方负责。单价：_泥浆按砼方量1：_3比例计算土方元/m3泥浆元/m3场内短驳/m3回填/m3 六、周边关系的协调 乙方进场后，必需协作甲方及建立单位做好与周边居民关系的协调。 七、付款方式 完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。 八、安全生产要求 乙方必需严格按设计及标准施工，如施工过程中因乙方自身缘由违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发觉特别状况或安全防护措施不符合安全规定的应准时汇报甲方安全员，否

33、则发生安全事故一切由乙方担当。 九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。 十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。 本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 分包工程合同印花税 建筑安装工程承包合同印花税分包篇六 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 本工程由承建。依据该工程图纸设计及施工组织设计的相关要求，甲方将分项工程发包给乙方，经甲、乙双方协商，达成以下共识：_ 一、工程名称：_ 二、承包范围及方式：_ 三、工期要求：_ 满意甲方

34、施工进度总掌握要求，乙方在此期限内完成承包范围内的全部工程内容，若乙方拖延工期则赐予20_元/天惩罚;若因甲方缘由延期，乙方顺延工期，注：_(详细施工日历天数随土建方交验时间而定)。 四、质量要求 1、根据设计施工图纸及技术核定单的要求施工，要求施工一次性验收不渗不漏。若因质量问题造成的一切损失均由施工方担当。 2、执行标准：_按行业标准执行。 4、此报价不供应税票 五、工程款支付 1、随甲方合同一起付款; 2、专业分包工程完毕，工程经理应在15个工作中内完成与专业分包单位的终结结算，终结结算前方为有效并付至此款的97%给乙方; 3、3%的质保金于质保期满一周内无息支付给乙方。 六、工程计算：

35、_按图纸设计施工面积计算。(注：_附加层不计算面积。) 1、在保修期内，因乙方缘由造成的渗漏，由乙方负责修理; 2、非乙方缘由，(如防水层上安装、打洞、接收、根底下沉开裂等)造成的渗漏，如需乙方修理，工程费由甲方负责; 3、保修期：_竣工验收合格之日起5年。 七、发包方的权利和义务 1、向乙方供应防水施工所需的图纸和施工部位; 2、供应符合防水施工质量要求的防水工作基面，保证防水操作面枯燥，进场施工前，甲、乙双方办理工序交接手续; 3、供应必要的材料堆放场所和工人住宿; 4、参加并协作乙方对半成品、成品的爱护，尽量担心排工种穿插作业; 5、在施工过程中赐予有效的协作; 6、按本合同商定支付工程

36、款项; 7、对乙方供应的材料、设备进展验收; 8、按本合同商定的时间对本工程进展验收; 9、对乙方的工程进展监视检查，对乙方违反安全规定或发觉重大的安全隐患行为有权要求整改; 10、甲方有权对乙方的施工质量、安全生产、文明施工进展催促检查，并依据工程有关治理条例进展惩罚。 八、承包方的权力和义务 1、甲方通进场施工，在满意防水施工条件下，乙方的材料、人员在两日内必需到场。乙方常驻工地负责人：_，联系电话：_。 2、进入甲方工作区的人员应当遵守甲方的规章制度; 3、对施工人员应当进展施工前入场、安全、三级教育; 4、保证所供应的材料、设备和质量。向甲方供应的规格、数量、质量等相关证明; 5、承受

37、甲方的监视检查并准时整改; 6、严格根据设计图纸标准要求及施工方案进展施工; 7、因乙方缘由造成的任何安全事故，均由乙方负责，由此给甲方造成的损失，甲方有权获得相应的赔偿; 8、参加半成品和成品的爱护，尽量不让其他相关工种损伤、破坏防水层。 九、以下情形之一，本合同可以解除 1、双方协议解除; 2、因地震、战斗等不行抗力致使本合同目的不能实现的。 十、违约责任 1、甲方违约责任：_ (1)甲方不履行本合同的商定义务而耽搁工期的，竣工日期应予 (2)甲方不履行本合同商定的支付方式，将每天按总金额的1%给以乙方违约金并担当相应责任。 2、乙方违约责任：_ (1)工程质量不符合国家标准及本合同要求的，应当无偿修理或返工; (2)因乙方缘由如未能如期交工的，乙方将担当肯定的经济责任。 十一、在本合同发行中若发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，可以提起诉讼。 十二、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商并签订补充协议，本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至工程保修期满合同价款结清后自动失