加工承揽合同通用15篇.docx

《加工承揽合同通用15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加工承揽合同通用15篇.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 加工承揽合同通用15篇第一条 承揽甲方活动的工程 1、舞台搭建和舞美设计布置； 2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作； 3、活动所需设备和物品的运输、装卸； 4、活动现场的录像。 其次条 租赁设备概况 设备的名称：_。 租赁用途：_。 使用时间：_年_月_日。 安装时间：_年_月_日_时。 安装地点：_。 拆卸时间：_年_月_日_时。 第三条 租赁设备的运输与操作 租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方担当。 第四条 租赁设备的使用及规定 1、合同期内，乙方设备由甲方统一治理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。 2

2、、乙方应依据演出的作息时间，合理安排设备的修理、保养(费用自负)，确保演出正常使用。 3、由甲方自身缘由造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。 4、甲方应当积极协作乙方整理场地，供应电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。 第五条 安全与治安 1、甲方必需确保演出场地四周的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的缘由除外)。 2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。 第六条 合同金额及付款方式 1、合同总价款为人民币_元（大写：人民币:_整）。 2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_，即人民币_元（大写：人民币:_整）。余

3、额演出_个工作日结清。 第七条 双方责任 1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并担当相应的费用。 2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并担当相应的损失费用。 3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同商定的器材明细表及节目单进展演出并保证舞台结实安全、音响演出效果。 4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。 第八条 其他 1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采纳书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更局部为本合同不行分割的组成局部。 2、本合同履行中，双方如有争议，可协商

4、解决，协商不成可提交_仲裁委员会仲裁。 3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 4、合同未尽事宜由双方协商解决。 甲方（签章）： 法定代表人： 联系电话： 银行账号： 托付代理人（签章）： _年_月_日 乙方（签章）： 法定代表人： 联系电话： 银行账号： 托付代理人（签章）： _年_月_日 加工承揽合同2 承揽方(甲方)：xx 定作方(乙方)：xx 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：xx 型号：xx 规格：xx 质量要求：xx 计量单位：xx 数

5、量：xx 加工费：xx 单位总价：xx 其次条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。 第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。 第四条、乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 材料名称：xx 型号：xx 规格：xx 质量要求：xx 计量单位：xx 数量：xx 单价：xx 总价：xx 图纸、技：xx 术资料及：xx 交付时间：xx 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：xx 交付时间：xx 交付地点：xx 交付

6、数量：xx 包装要求：xx 检验方法：xx 运输方法：xx 运费担当： 第六条加工费结算方法与时间xx。 第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿

7、。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx%的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成

8、的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时

9、，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合

10、同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。如因

11、不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在xx天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：xx。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受xx国法律管

12、辖并按其进展解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第xx种方式解决： (1)提交xx仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

13、有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。 承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx 法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx 地址：xx地址：xx xx年xx月xx日xx年xx月xx日 签订地点：xx签订地点：xx 加工承揽合同3 买卖合同是出卖人转移标的物的全部权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人根据定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付酬劳的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人

14、用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特别要求制作成品，定作人承受成品并支付酬劳的合同。定作合同与买卖合同常常被混淆。 一、买卖合同与承揽合同的区分标准。 法律之所以区分各种出名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，缘由在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相像性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区分：比方合同法规定定作人对承揽人的工作有监视、检查权，定作人有单方转变定作方案的权利，有单方要求承揽人停顿加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律给予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人掌握整个加工

15、过程，反过来也就是说，只有定作人掌握整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有掌握生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进展必要掌握时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的商定，但假如该合同中没有定作方掌握生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要掌握，则不 论双方在合同中如何商定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了到达

16、最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制 度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以便利办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注意加工过程商定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注意加工过程而只注意标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。 由此可见，二者的区分关键在于：在承揽合同中，定作人注意的是对生产过程的掌握和监视；假如一个合同规定了定作人对生产过程的必要的掌握权，而且这些掌握权明显属于该合同的重要局部，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。 二、其他详细区分：

17、 1、买卖合同以转移全部权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的全部权；承揽合同以完成肯定工作为目的，转移标的物的全部权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。 2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是肯定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是肯定的行为。 3、买卖合同的标的物是双方商定的出卖人应交付的物；承揽合同中 的标的物只能是承揽人严格根据定作人的要求而完成的工作成果。 4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。 5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；

18、而买卖合同的当事人并无此权利。 6、买卖合同中当事人可以商定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人担当，也可以由出卖人担当。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己担当工作物意外灭失的风险。 因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的承受人对生产进展掌握的内容。比方审查合同有没有商定标的物承受人享有材料选材或者生产过程的监视检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些商定不肯定全部具备，但是必需能显示出定作人对生产过程的必要掌握，假如没有表达对生产过程的掌握，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。 加工承揽合同4 甲方：乙方： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话：

19、法定代表人（托付代理人）：法定代表人（托付代理人）： 开户行：开户行： 帐户：帐户 甲乙双方为携手合作，促进进展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商全都，特签订本合同，以求共同遵守： 第一条：品种或工程、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 定作物品名或工程规格 型号计量 单位数量价款或酬金交货数量及交货期限 单价总金额 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ _年_月_日_年_月_日甲方：中国_公司，地址：_电话：_电传：_ 法定代表人：_职务：_国籍：_ 乙方：_国_公司，地址：_电话：_电传：_ 法定代表人：_职务：_国籍

20、：_ 双方为开展来料加工业务，经友好协商，特订立本合同。 第一条加工内容 乙方向甲方供应加工_(产品)_套所需的原材料，甲方将乙方供应的原材料加工成产品后交付乙方。 其次条交货 乙方在合同期间，每个月向甲方供应_原材料，并负责运至_车站(经_港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的_个月内将加工后的成品_套负责运至_港口交付乙方。 第三条来料数量与质量 乙方供应的原材料须含_%的备损率;多供局部不计加工数量。乙方供应给甲方的材料应符合本合同附件一(略)和规格标准。如乙方未能按时、按质、按量供应给甲方应交付的原材料，甲方除对无法履行本合同不负责外，还得向乙方索取停工待料的损失;乙方特此同意确认。 第

21、四条加工数量与质量 甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品，在乙方提出后，甲方应赔偿乙方所受的损失。 第五条加工费 甲方为乙方进展加工的加工费，在本合同订立时的_年为每套_币_元;合同订立第_年起的加工费双方另议，但不得低于每套_币_元;该加工费是依据合同订立时中国国内和国外劳务费用而确定的，故在中国国内劳务费用水平有变化时，双方将另行议定。 第六条付款方式 乙方将不作价的原材料运交甲方;在甲方向乙方交付本合同产品前1个月，由乙方向甲方开马上期信用证，支付加工费。 第七条运输与保险 乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由甲方负责。 第八条不行抗力

22、 由于战斗和严峻的自然灾难以及双方同意的其他不行抗力引起的事故，致使一方不能履约时，该方应尽快将事故通知对方，并与对方协商延长履行合同的”期限。由此而引起的损失，对方不得提出赔偿要求。 第九条仲裁 本合同在执行期间，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，提请中国_仲裁机构进展仲裁。仲裁适用法律为： 1.中华人民共和国参加的国际公约、条约; 2.中华人民共和国法律; 3.在中国法律无明文规定时，适用国际通行的惯例。 仲裁裁决为终局裁决，仲裁费用由败诉一方担当。 第十条合同有效期 本合同自签字日起生效。有效期到本合同规定的_套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工费在内的全部

23、应付费用时终止。 第十一条合同的续订 本合同有效期届满之前_月，如一方需续订合同，可以向对方提请协商。 第十二条合同文本与文字 本合同正本一式_份，甲乙双方各执一份。 本合同以中、_两国文字书就，两国文字具有同等效力。 第十三条其他 1.甲方为交付乙方产品而耗用的包装、辅料、运输及保险等项开支，在加工费以外收取，但这些费用不超过每套合同产品的_%. 2.甲方收到原材料后，应按乙方供应的技术标准，对其规格、品质进展验收。如乙方供应的原材料不符合标准，或数量缺乏，在甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。 第十四条合同条款的变更 本合同如有未尽事宜，或遇特别状况需要补充、变更内容，须经双方协

24、商全都。 甲方：_(盖章)乙方：_(盖章) 代表：_代表：_ _年_月_日 _年_月_日 加工承揽合同5 甲方：_(姓名，身份证号码，住址，电话) 乙方：_(姓名，身份证号码，住址，电话) 甲方拟将位于_县_镇_村_组的房屋地基以及主体工程交由乙方负责承揽建立。为明确双方权利义务关系，在公平互利、公正合理、诚恳信用的原则下，经协商自愿签订本合同。 一、双方权利义务 1、甲方负责供应建立所需原材料(石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等)。 2、乙方确保具有从事农村房屋建立的成熟阅历，负责施工建立并依据甲方的要求交付建房成果。 乙方在施工过程中应合理、节省用料，严禁铺张。乙方每天完工后清理墙角灰，做

25、到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发觉造成材料损失、铺张，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。 3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材全部由乙方自行解决，费用由乙方自理。 4、工期从_年_月_日开头建立，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不行抗力状况的，可顺延工期。 5、乙方加强对其人员的安全教育，严格治理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的有意或过失引起的一切安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。 6、乙方所属人员的工资酬劳由乙方负

26、责支付，与甲方无关。 二、工程质量及施工要求 1、乙方应当本着保质保量的原则，根据甲方的要求施工并加强质量监视和治理。 2、涉及房屋主体及沉重构造的关键性(如地基、浇铸)局部须经甲方验收前方能进展下一工序。 3、甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求(包括但不限于口头要求)乙方停工或整改。 4、房屋建成后一年内，甲方发觉质量问题的，乙方必需进展免费修理。 5、根底：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石头30立方米。 6、墙体：外墙高米，内墙高米，砌筑时内外错缝采纳水泥沙浆，为避开砖块间空隙较大必需采纳三一砌筑法(一快砖、一铲灰、一挤揉)，且灰缝

27、厚度不得超过mm。 墙体经水泥清光后面层外表不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。 7、圈梁：过梁高度不低于公分，钢筋直径不宜小于毫米，刚箍直径不低于毫米，最大距不宜超过毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。 8、屋顶：现浇厚度为公分，外表不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。 9、下水道：. 三、工程款结算及支付 1、工程款总额及计算方式：工程款为人民币：69580元(大写：陆万玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面积为基准，按245元/平方米(贰佰肆拾伍元每平方米)计284平方米(贰佰捌拾肆平方米)。 2、付款时间：地基完工经甲方验收合格后_天内给付地基工程款;主体工程完工经甲方验收合格后_

28、天付款_，在房屋峻工(包括内外墙清光且水泥地坪完工)并经甲方检验合格后_天内给付余款。 四、违约责任 1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进展修理、重作;因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿。 假如一年内现浇渗漏，乙方须赔偿因此给甲方造成的损失，并一次性支付合同总价款的25%作为违约金。 因乙方缘由致使合同无法履行的，乙方应担当本合同总价款25%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失(包括但不限于要求实现上述违约金产生的合理费用)。 2、乙方若无视甲方的合理要求，或者实行消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。本合同总价款25%的违约金。 五、争议解决方式 因

29、本合同履行过程中发生的一切争议时，双方应友好协商解决;协商不成，双方可将争议提交房屋所在地人民法院进展裁决。 六、附则 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。 2、本合同中甲方与乙方及乙方任何工人之间均不存在雇佣关系。 3、因合同履行过程中的未尽事宜，经双方协商同意签订补充合同的，补充合同与本合同具有同等法律效力。 甲方签字： 乙方签字： 签订时间：年月日 加工承揽合同6 承揽方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方托付承揽方加工_,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

30、第一条加工成品 其次条加工成品质量要求 第三条原材料的供应方法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的）,承揽方必需依照合同规定选用原材料,并承受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、削减价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料,承揽方对定作方供应的原材料要按合同规定准时检验,不符合要求的,应马上通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算,参照第七条

31、规定执行。 第四条技术资料、图纸供应方法 1.承揽方在依照定作方的要求进展工作期间,发觉供应的图纸或技术要求不合理,应当准时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停顿工作,并准时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作,假如定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。 3.定作方应当按规定日期供应技术资料、图纸等。 第五条价款或酬金 价款或酬金,根据国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法 1.根据合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作

32、方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等缘由而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。 3.当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时,可由法定质量监视检验机构供应检验证明。 第七条交货的时间和地点 1.交（提）定作物期限应当根据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。 2.交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳

33、记日期为准；托付运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必需留给定作方以必要的途中时间；双方另有商定的,按商定的方法计算。 第八条包装要求及费用负担 第九条运输方法及费用负担 第十条结算方式及期限 第十一条其他商定 第十二条承揽方的违约责任 一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款；不同意利用的,应当负责修整或调换,并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。 二、交付定作物或完成工作的数量少于合

34、同规定,定作方仍旧需要的,应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理；少交、迟交局部定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。 三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等）,应当向定作方偿付违约金_元；（合同中无详细规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付局部的价款总额计算,向定作方偿付违约金）以酬金计算的,每逾期一

35、天,按逾期交付局部的酬金总额的千分之一偿付违约金。 未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_ _%（20%60%）的违约金。 六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。 七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位（人）,除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外,并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 八、由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此

36、造成的损失。 九、未按合同规定的方法和期限对定作方供应的原材料进展检验,或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量担当责任。 十、擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并担当逾期交付的责任。 第十三条定作方的违约责任 一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。 二、中途废止合同,属承揽方供应原村料的,偿付承揽方的未履行局部价款总值的_%（10%30%幅度）的违约金；不属承揽方供应原材料的,偿付承揽方以未

37、履行局部酬金总额的_%（20%60%的幅度）违约金。 三、未按合同规定的时间和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后,退还给定作方；变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时,定作方还应补偿缺乏局部；如定作物不能

38、变卖,应当赔偿承揽方的损失。 五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。 六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 七、变更交付定作物地点或接收单位（人）,担当因此而多支出的费用。 第十四条不行抗力 在合同规定的履行期限内,由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予担当违约责任,在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的,定作方应当担当责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条纠纷的处理 加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决；协商

39、不成按（）项处理： 1.向仲裁机关申请仲裁； 2.向人民法院起诉。 本合同自_年_月_日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随便变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份；合同副本一式_份,交_（如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。 定作方：_ 代表人：_ _年_月_日 承揽方：_ 代表人：_ _年_月_ 加工承揽合同7 定作单位： 某某工程经理部 （以下简称甲方） 承揽单位： 某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方） 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合

40、同法、加工承揽合同条例等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作托付给乙方承揽加工，结合详细状况，双方本着公正合理的原则，经充分协商全都，签订本合同，以资共同遵照履行。 第一条 加工构件品名与价款 一、加工品名：某某华某某高炉大修工程钢构造工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方托付加工的构件。 二、承揽方式：本加工构件采纳包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。 三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币） 四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的全部加工内容及费用，加工制作范围内