2023年建设工程计价考试真题.docx

《2023年建设工程计价考试真题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程计价考试真题.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。)1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指()A.为完毕工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建*期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完毕工程项目建设，在建设期内投入且形成钞票流出的所有费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中对的的是()A.到岸价=离岸价+运送保险费 B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运送保险费 D.到岸价=运送在内费+进口从属费3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，并*费合计3

2、6万元。关税3000万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备*价为()万元。A.2386.* B.2176.0C.2362.0 D.2352.64.关于建筑*工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中对的的是()A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额5.根据现行建筑*工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用品折旧费的是()A.*使用费 B.施工机械财产保险费C.大型机械进出* D.大型机械*拆费6.下

3、列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是()A.单独列项的增值税 B.材料价格*涨费C.*材料*费 D.各种现场用水、用电费7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费*从()中支出。A.建设管理费 B.建设单位管理费C.建筑安装工程费 D.基本*备费8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是()A.施工单位参与试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷解决费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷解决费用9.某建设项目静态投资20230万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完毕投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期

4、价差预备费为()万元A.1006.25 B.1525.00C.2056.56 D.2601.2510.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，次年贷款2023万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目次年的建设期利息为()万元。A.200 B.500C.520 D.60011.关于建设工程的分部组合计价，下列说法中对的的是()A.合用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.规定将建设项目细分到最基本的构造单元C.是运用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点12.下列定额中，项目划分最细的造价定额是（）A.材料消耗定额 B.劳动定额C.预算

5、定额 D.概算定额13.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2023），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）A.工程设备暂估价 B.专业工程暂估价C.暂列金额 D.计日工费14.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023)，一般不作为安全文明施工费计算基础的是()。A.定额人工费 B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费15.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023)关于计日工，下列说法对的的是()。A.计日工表涉及各种人工，不应涉及材料、施工机械B.计日工按综合单价计

6、价，投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自助拟定，并按计日工表中所列数量结算16.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、补课避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，该人工挖土的时间定额为（）A.13.33 B.13.16C.13.13 D.12.5017.拟定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间运用系数，其计算公式对的的是（）A.机械时间运用系数=机械纯工作1h正常生产率工作班纯工作时间B.机械时间运用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间运用系

7、数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h）D.机械时间运用系数=（一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间18.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A.0.250 B.0.253C.0.241 D.0.24319.关于材料单价的计算,下列计算公式中对的的是()。A.(供应价格+运杂费)(1+运送损耗率)x(1+采购及保管费率)20.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为()元/

8、台班。A.71.8 B.80.0C.89.1 D.132.721.在计算预算定额人工工日消耗量时。含在人工幅度差內的用工是()A.超运距用工 B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工 D.工种交叉作业互相影响的停歇用工22.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班。当机械幅度差系数为20%时。该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班A.8.0 B.10.0C.12.0 D.12.523.概算定额与预算定额的差异重要表现在()的不同。A.项目划分 B.重要工程內容C.重要表达方式 D.基本使用方法24.设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购

9、置数量分别为p1、q1,则运用派氏公式表达的设备工器且价格指数为()25.“工程造价信息应针对不同层次管理者的规定进行适当加工,针对不同管理层提供不同规定和浓缩限度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的()原则。A.标准化 B.有效性C.定量化 D.高效解决26.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的()A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比 D.环境效益对比27.关于项目投资估算的作用,下列说法中对的的是()A.项目建议书阶段的投资估算,是拟定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的授资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不

10、能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目同定资产需要数的重要依据28.关于我国项目前期阶段投资估算的精度规定下列说法中对的的是(A.项目建议书阶段,允许误差大于30%B.投资设想阶段,规定误差控制在30%以內C.预可行性研究阶段,规定误差控制在20%以內D.可行性研究阶段,规定误差控制在15%以內29.在国外其地建设一座化工厂,已知设备到达工地的用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的內容如下表所示。则该工厂的同接费用为()万美元。A.9009 B.6930C.2079 D.135030.按照形成资产法编制建设投资估算表:下列用中可计入无形资产费用的是()A.研究

11、实验费 B.非专利技木使用费C.引进技木和引进设督其他费 D.生产准备及开办费31.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中对的的是()A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以减少造价D.建筑物面积或体积的增长,一股会因其单位面积造价的增长32.其建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为()A.6826.5 B.6876.0C.7276.5 D.7326.033.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无具体规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是()A.设备价值比例法 B.设备系数法C.综合吨位

12、指标法 D.预算单价法34.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程范工图预算费计算式对的的是()。A.(子目工程量子目工料单价)+公司管理费+利润+规费+税金B.(分部分项工程量分部分项工程全费用综合单价)C.分部分项工程+措施项目费D.分部分项工程考+措施项目费+其他项目+规费+税金35.施工图预算的二级预算编制形式是指()。A.编制人编制、亩核人审核 B.建筑安装工程预算,设备工器购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算 D.单项工程综合预算、建设项目总预算36.工料单价法编制施工图预算的工作有:计算主材料套用工料单价计算措施项目人材机费用划分工程项目和计算工程量进行工料分析

13、,下列工作排序对的的是()。A. B.C. D.37.根据标准施工招标文献(2023年版),进行了资格预审的施工招标文献应涉及()A.招标公告 B.投标资格条件 C.投标邀请书 D.评标委员会名单38.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时，对的的做法是A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对重要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工环节C.在满足工期规定的前提下，施工进度计划应尽量推后以减少风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响39.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中对的的是A.投标人情况、发包人对工程管理规定对其內容会有直接

14、影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应涉及利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写40.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),关于招标控制价的编制规定,下列说法中对的的是()A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应涉及招标文献中规定招标人承担风险的用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制41.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),招标控制价的综合单价组价工作涉及:拟定工、料、机单价:拟定所组价定额项目名称;计价组价定项目的会价:除以工程量清单项目工程量:计算组价定额项目工程量,下列工作排序

15、对的的是()。A. B.C. D.42.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023)，在招标文献未另有规定的情况下授标报价的综合单价一段要考虑的风险因素是（）A.政策法规的变化 B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化 D.管理费、利润的风险43.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023)，关于施工发承包投标报价的编制,下列做法对的的是()A.设计图纸与招标工程量清单项目特性描述不同的,以设计图纸特性为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提

16、出的协调、配合和服务项目自主报价44.施工招标工程量清单中:应由投标人自主报价的其他项目是()。A.专业工程暂估价 B.暂列金额C.工程设备暂估价 D.计日工单价45.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中对的的是（）A.联会合体各方签订共同投标协议后,可再以目己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质拟定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金46.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是()。A.授标文献的澄清 B.施工组织设计评审C.形式评审 D.不平衡报价分析47.我国某世界

17、银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文献规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国內甲投标人报价5000万美元,承诺较投标规定工期提前2个月,则甲投标人评价标为()万美元A.5000 B.4625C.4600 D.457548.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中对的的是()A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标入应接受修正价格,否则将没收其投标保证仝D.投标文献中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准49.工程总承包公司承担工程项目的设计、采购、施工、试

18、运营服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是()A.交钥匙总承包 B.EPC总承包C.设计一施工总承包 D.工程项目管理总承包50.工程总承包公司投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由()等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包协议费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包协议费用D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用51.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评选不对投标人资格进行评审的工作是()A.清标 B.审标C.评标 D.定标52.为合理划分发承包双方的协

19、议风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为()。A.招标文献中规定的提交投标文献截止时间前的第28天B.招标文献中规定的提交投标文献截止时同前的第42天C.施工协议签订前的第28天D.施工协议签订前的第42天D.应使用行业和地方的计价定额与相关文献计价53.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),中标人投标报价浮动率的计算公式是()。A.(1-中标价/招标控制价)100%B.(1-中标价/施工图预算)100%C.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价)100%D.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算)100%54

20、.其分项工程招标工程量清单数量为4000,施工中由于设计变更调减为3000,该项目招标控制价综合单价为600元/,投标报价为450元/。协议约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时,综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为()万元。A.137.70 B.155.25C.186.30 D.207.0055.其施工协议约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表。其月完毕进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。A.-30.3 B.36.45C.112.5 D.130.556.根据标准准施工招标文献(20

21、23年版)通用协议条款;下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是()A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人因素导致无法准时复工C.因发包人因素导致工程试运营失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误57.关于施工过程中的现场签证,下列说法中对的的是()。A.发包人应按照现场签证內容计算价款,在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价征询人,可与承包人做现场签证58.其施工协议约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工

22、过程中发生了如下事件:出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:因恶分天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为()元。A.1500 B.2500C.4500 D.550059.关于施工协议履行过程中共同延误的解决原则,下列说法中对的的是()A.在初始延误发生作用期同,其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观因素,则在其延误期內,承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿60.根据建设工

23、程工程量清单计价规范(GB50500-2023),关于工程计量,下列说法中对的的是（）A.协议文献中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶分天气导致的返工工程量不予计量C.成本加酬金协议应按总价协议的计量规定进行计量D.总价协议应按实际完毕的工程量计算61.关于施工协议工程预付款，下列说法中对的的是()。A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与重要材料和构成费用占建安费的比例相关62.关于施工协议工程价款的期中支付，下列说法中对的的是()。A.期中进度款的支付比例，一般

24、不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付所有进度款63.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人对的的做法是()。A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息64.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中对的的是()。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接受证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人

25、提出索赔的期限自接受最终支付证书是终止65.调解是解决工程协议价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中对的的是()。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为协议的补充文献C.发承包双方可在协议履行期间协议调换或终止协议约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经承包人双方确认时终止66.下列建设工程施工协议无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是()。A.工程竣工验收协议，承包人请求按协议支付工程价款B.工程竣工验收不合格，但修改后协议发包人规定承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格，修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工协议

26、，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效协议解决67.根据建设项目工程总成本协议示范本(试行)(GF-2023-0216)，下列变更事项，属于采购变更的是()。A.对设备规格和数量的调整 B.改变检查、检查、实验地点C.重新进行竣工工作 D.对配套工程系统的工艺调整68.根据FIDIC施工协议书(1999版)通用协议条件，关于发包人对保存金的保存和返还，下列说法中对的的是()。A.每次其中支付时扣留2.5%5%作为保存金B.签发整个工程的接受证书后，返还40%的保存金C.工程最后一个缺陷告知期满后，返还剩余的保证金D.如承包人犹尚未完毕的工作，不应返还剩余的保存金69.根据建设工程质量管理条例

27、，建设工程竣工验收应当具有的资料涉及()。A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告 B.施工单位签署的质量合格文献C.竣工结算报告 D.施工单位签署的工程保险书70.下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()。项目名称建筑工程费（万元）安装工程费（万元）需安装设备费（万元）建设万元单位管理费（）建设项目600010003000210K车间20235001500A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用和结余情况D.重要技术经济指标的分析、计算情况71.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为()。

28、A.70 B.75C.84 D.10572.关于工程质量保证金，下列说法对的的是()。A.质量保证金总预留比例不得高于签约协议价的5%B.已经缴纳履约保证金的，不能同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于协议价的2%D.质量保证金返还期限一般为2年二、多项选择题(共24题,每题2分。每题的备选顶中,有2个或2个以符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)73.计算设备进环节場值税时,作为计算基数的计税价格涉及()A.外贸手续费 B.到岸价C.设备运杂费 D.关税 E.消费税74.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于

29、建筑安装工程公司管理的有()A.仪器仪表使用 B.工具用品使用C.建筑安装工程一切险 D.地方教育附加费E.劳动保险费75.国外建筑安装工程费用中的开办费一股涉及()等A.工地淸理费 B.现场管理费C.材料预涨费 D.周转材料费 E.暂定金额76.下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有()A.土地补偿费 B.安顿补贴费C.报迁补贴 D.土地管理费E.土地转让金77.根据分部组合计价原理,单位施工可依据()等的不同分解为分部工程。A.结构部位 B.路段长度C.施工特点 D.材料E.工序78.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2023),关于工程量清清单计价的有关规定，下列说法中

30、对的的有()A.事业单位目有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下,必须采用单价协议E.招标工程量清单的准确性和完整性清单编制人负责79.根据建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2023)，关于分部分项工程量清单的编制,下列说法对的的有()。A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或公斤B.以吨为计量单位时，其计算结果应保存三位小数C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保存三位小数D.以公斤为计量单位时,其计算结果应保存一位小数E.以“个”、“项”为单

31、位的,应取整数80.下列工人工作时间中。属于有效工作时间的有()A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶尔工作时间E.准备与结束工作时间81.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有()A.折旧费 B.检修费C.维护费 D.人工费E.校验费82.拟定预算定额人工工日消耗量过程中,应计入其他用工的有()。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动导致的停工E.完毕其一分项工程所需消耗的技术工种用工83.下列工程造价指数中,用平均数指数形式编制的总指数有()A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器价格指数C.建筑安装工程价格指

32、数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数84.在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来拟定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数法D.最大工序生产能力法E.设备系数法85.总平面设计中，影响工作造价的重要因素涉及（）A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置86.采用全费用综合单价法编制施工图预算，下列说法中对的的有（）A.计算直接费后编制工料分析表B.全费用综合单价中应涉及规费和税金C.综合计取的措施项目费以分部分项工程费和可计量的措施项目费之和为基数计算D.编制综合单价分析表时，工料机消耗量与单价均应来自预算定额E

33、.分项工程量与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用87.根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2023），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中对的的有（）A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特性描述应满足拟定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行88.关于施工投标报价中下列说法中对的的有（）A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并告知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的漏掉D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费

34、E.投标人应根据复核工程量的结果选择合用的施工设备89.根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的拟定一般应考虑的因素有（）A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间C.拟定中标人需要的时间D.签订协议需要的时间E.提交履约保证金需要的时间90.依法必须招标的工程,对投标保证金的退还，下列处置方式对的的有()。A.中标人无合法理由拒签协议的,投标保证金不予退还B.投标人无合法理由拒签协议的,应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订协议的,应在协议签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订协议的,应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金,应在中标告知书发书同时

35、退还91.根据建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2023),关于计日工费的确认和支付,下列说法中对的的有()。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核算该关项目的工程数量和单价B.己标价工程量清单中有该类计日工单价的。按该单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,按承包人报价计算D.计日工价款应列入同期进度款支付E.发包人告知承包人以计日工方式实行的零星工作,承包人应予执行92.下列资料中,可以作为施工发承包双方提出和解决索赔直接依据的有()A.未在会同中约定的工程量所在地地方性法规B.工程施工协议文献C.协议中约定的非强制性标准D.现场签证E.协议中未明确规定的地方定额93.根据建设工程工程量清单计价规范XGB-50500-2023)，关于工程竣工结算的计价原则。下列说法对的的是()。A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算B.总承包服务依据协议约定金额计算,不得调整C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算,余额归发包人D