2022年全省监理工程师高分预测测试题82.docx

《2022年全省监理工程师高分预测测试题82.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师高分预测测试题82.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2020年真题）下列建设工程质量、造价、进度三大目标之间相互关系中，属于对立关系的是（）。A.通过加快建设进度，尽早发挥投资效益B.通过增加赶工措施费，加快工程建设进度C.通过提高功能要求，大幅度提高投资效益D.通过控制工程质量，减少返工费用【答案】 B2. 【问题】 下列属于进度控制中经济措施的是（）。A.建议业主组织开展劳动竞赛，对承包人提前完工和提前完成节点进度目标给予奖励B.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理C.加强风险管理，在合同中应充分

2、考虑风险因素对进度的影响，以及相应的处理方法D.严格合同履约管理，加强对承包人履约担保的管理，确保承包人资金流正常【答案】 A3. 【问题】 建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括( )。A.工程监理费B.差旅交通费C.工具用具使用费D.工程招标费【答案】 A4. 【问题】 在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（ ）。A.系统管理B.以人为本C.远见卓识的领导D.传承、改进和创新【答案】 D5. 【问题】 （）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计

3、划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】 B6. 【问题】 工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于监控主体的是（）。A.设计单位B.咨询单位C.监理单位D.施工单位【答案】 C7. 【问题】 监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】 B8. 【问题】 某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3%，利润率为4%，规费8%，税金9%，则该工程的含税造价为（ ）万元。A.961

4、1.22B.9899.56C.9995.67D.10123.92【答案】 D9. 【问题】 下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是()A.基本风险和特殊风险B.基本风险和投机风险C.责任风险和行业风险D.地区风险和自然风险【答案】 A10. 【问题】 某企业拟5年内每年投入资金20万元用于技术改造，企业准备存入一笔钱以设立基金，提供每年技术改造所需用的资金。已知年利率为6%，复利计息，问企业现在应存入基金（）万元。A.89.4B.112.7C.84.3D.69.3【答案】 C11. 【问题】 按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+

5、税金B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】 A12. 【问题】 关于承担违约责任的说法，正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】 B13. 【问题】 工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（ ）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.

6、压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】 D14. 【问题】 根据水利水电建设工程验收规程（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】 A15. 【问题】 组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（ ）。A.施工过程B.流水步距C.工作面D.施工段【答案】 A16. 【问题】 下列关于经济费用效益分析的内容表述不正确的是（ ）。A.经济费用效益分析应采用以影子价格体系为基础的预测价格，考虑价格

7、总水平变动因素B.项目经济费用效益分析采用社会折现率对未来经济效益和经济费用流量进行折现C.项目的所有效益和费用一般均应在共同的时点基础上予以折现D.项目的所有效益和费用包括不能货币化的效果【答案】 A17. 【问题】 根据招标投标法，关于评标委员会组成的说法，错误的是（）。 A.一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定B.评标委员会的专家成员应当从国务院有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定C.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为3人以上单数D.技术、经济方面的专家不得少于成

8、员总数的2/3【答案】 C18. 【问题】 专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理过程中的工程专项问题而( )召开的会议。A.不定期B.定期C.每月D.按建设单位要求组织【答案】 A19. 【问题】 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】 A20. 【问题】 在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（ ）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至

9、少两个符合题意)1. 【问题】 关于拦渣坝的坝址选择，下列说法正确的有（）。A.坝址地形要口小肚大，沟道平缓B.坝址应远离弃渣源附近C.地质构造稳定，岩土质坚硬D.坝址要选择岔沟，沟道平直和跌水的上方E.坝端不能有集流洼地或冲沟【答案】 ACD2. 【问题】 卓越绩效评价准则与ISO 9000的相同点包括（ ）。A.基本原理和原则相同B.使用工具相同C.基本理念相同D.目标相同E.评价方式相同【答案】 ABC3. 【问题】 监理工程师在施工阶段进度控制的任务有(A.对建设工程进度分目标进行论证B.完善建设工程控制性施工进度计划C.编制承包方材料和设备采购计划D.研究制定预防工期索赔的措施E.做

10、好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作【答案】 BD4. 【问题】 对基本建设按项目的目标分类，可分为（）。A.公共项目B.非公共项目C.企业投资项目D.经营性E.非经营性【答案】 D5. 【问题】 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。A.合同当事人违约B.地震C.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】 ABCD6. 【问题】 实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有()A.施工组织设计B.工程建设法律法规C.工程建设文件D.建设工程合同E.监理合同【答案】 BD7. 【问题】 根据交通运输部针对公路工程造价费用构成相关规定，下列选项中属于建筑安装工程费的有

11、（ ）。A.直接费B.措施费C.企业管理费D.专项费用E.研究试验费【答案】 ABCD8. 【问题】 建设工程实施过程中采用BIM 技术的目标有（ ）。A.实现建设工程可视化展示B.提升建设工程项目管理质量C.加强建设工程安全生产管理D.控制建设工程造价E.缩短建设工程施工周期【答案】 ABD9. 【问题】 工程总承包模式下工程监理委托方式的优点主要有()。A.有利于业主选择承包方B.有利于控制工程进度C.建设单位的合同关系简单D.组织协调工作量小E.有利于质量控制【答案】 BCD10. 【问题】 工程网络计划的资源优化是指（ ）的过程。A.在工期保持不变的条件下，使资源强度最小B.在满足资源

12、限制条件下，使工程总成本最低C.在满足资源限制条件下，使工期延长最少D.在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡E.在资源强度保持不变的条件下，使资源需用量最少【答案】 CD11. 【问题】 投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，增加到投标报价上形成评标价。 A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间E.投标材料性能低于标准【答案】 A12. 【问题】 （2018年真题）根据标准施工合同，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是

13、受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】 B13. 【问题】 世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定的项目间接建设成本中的生产前费用，主要是指前期（ ）等费用。A.研究B.勘测C.采购D.建矿E.采矿【答案】 ABD14. 【问题】 根据建设工程监理规范，监理日志应包括的内容有（）。A.天气和施工环境情况B.当日监理工作情况C.当日施工进展情况D.当日存在的问题及处理情况E.次日监理工作任务【答案】 ABCD15. 【问题】 根据标准施工招标文件中的

14、通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有（）。A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施【答案】 BCD16. 【问题】 监理工程师审查计划内容包括（）。A.人员安排的可行性B.工期和时间安排的合理性C.施工准备的可靠性D.计划目标与施工能力的适应性E.计划执行的准确性【答案】 BCD17. 【问题】 项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。A.工程合同文件B.工程变更设计文件C.施工现场质量管理制度D.工程材料试验

15、的技术标准E.工程施工质量验收标准【答案】 ABD18. 【问题】 （2020年真题）工程质量事故处理的基本要求有（）。A.正确确定事故性质和处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】 BCD19. 【问题】 要有效地控制项目投资，应从（ ）等多方面采取措施。A.质量B.技术C.经济D.合同E.组织【答案】 BCD20. 【问题】 发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（ ）。A.争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议双方接受

16、评审意见后，由争议评审组拟定执行协议D.争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼E.仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程招标控制价为3192万元，发包人与承包人签订的施工合同约定：（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。（3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包

17、人报价浮动率确定是否调价。（5）竣工结算时，发包人按结算总价的3%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件:事件1：基础工程施工中，遇到未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设

18、计变更和索赔费用）见下表。1-6月实际结算款问题：【答案】1.事件1中：（1）对已有措施项目增加的措施费，按照原有措施费有组价方法调整。（2）对新增措施项目的措施费，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，由施工单位提，经发包人确认并调整合同价款。2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿。理由：根据建设工程工程量清单计价规范中关于提前竣工（赶工补偿）的规定，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定釆取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。3.事件3中，增加的土方工程量偏差=(1824-15

19、20)/1520100%=20%15%，工程量偏差超过15%。对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差=(60-50)/60100%=17%15%，因此根据施工合同约定，应按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。施工单位投标报价的浮动率=（3192-3000）/3192100%=6%；60(1-6%)(1-15%)=47.94元/m350元/m3；所以事件3中，土方工程综合单价可以不予调整。4.（1）预付款=300015%=450万元第3、4、5月每月应扣回的工程款=450/3=150万元（2）依据表中数据，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份

20、：40090%=360万元；2月份：55090%=495万元；3月份：50090%-150=300万元；2. 某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第标段造价为4150万元，第3标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。该工程施工过程中发生以下事件：事件1：为了做好该项目的投资控制工作，监理工程师明确了如下投资控制的措施：（1）编制资金使用计划，确定投资控制目标；（2）进行工程计量；（3）审核工程付款申请，签发付款证书；（4）审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析；（5）对施工

21、单位报送的单位工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签认；（6）审查施工单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系。事件2：第标段施工单位为C公司，业主与C公司在施工合同中约定：（1）开工前业主应向C公司支付合同价25%的预付款，预付款从第3个月开始等额扣还，4个月扣完；（2）业主根据C公司完成的工程量（经监理工程师签认后）按月支付工程款，保留金额为合同总额的5%。保留金按每月产值的10%扣除，直至扣完为止；（3）监理工程师签发的月付款凭证最低金额为300万元。【答案】1.属于投资控制措施的有：（1）编制资金使用计划，确定投资控制目标；（2）进行工程计量；（3）审核工程付款申请，签发

22、付款证书；（4）审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。不属于投资控制措施的有：（5）对施工单位报送的单位工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签认；（6）审查施工单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系。第（5）、（6）两项属于工程质量控制的措施。2.根据给定的条件，C公司所承担部分的合同额为：4150-（275+340+180）=3355.00（万元）；C公司应得到的工程预付款为：3355.0025%=838.75（万元）；工程保留金为：3355.005%=167.75（万元）。监理工程师给C公司实际签发的付款凭证金额：4月底为：480.00-480.0

23、010%=432.00（万元）；4月底实际签发的付款凭证金额为：432.00（万元）；5月支付时应扣保留金为：68510%=68.50（万元）；5月底实际签发的付款凭证金额为：685-68.50=616.50（万元）；6月底工程保留金应扣为：167.75-48.00（4月扣）-68.50（5月扣）=51.25（万元）；所以应签发的付款凭证金额为：560-51.25-838.75/4=299.06（万元）。由于6月底应签发的付款凭证金额低于合同规定的最低支付限额，故本月不支付。3. 某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道

24、竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考核。同时，项目监理过程中有如下事件：事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵

25、照执行。事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天监理单

26、位要求的，总监理工程师给予批准。问题：1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。2专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?3事件1中建设单位在第一次工地会议的作法有哪些不妥?写出正确的做法。4事件2监理单位应如何处理?5在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。【答案】1总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。总监理工程师认可施工单位施工组

27、织设计中的设备管道竖井位移不妥；理由是设备管道竖井位移属于设计变更，应办理书面变更手续。2专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核：(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；(2)试验室的管理制度；(3)试验人员的资格证书；(4)本工程的试验项目及其要求。3事件1中，建设单位在第一次工地会议方面的不妥有三点：一是未办理好施工许可证之前要求开工，二是自行起草会议纪要，三是将会议纪要起草完后直接送发有关单位。因为，按监理规范规定，开工条件之一是施工许可证已获政府主管部门批准：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。4事件2中，专业监理工程

28、师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员，安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人员要报审资格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。5事件3中，总监理工程师的作法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延期要求不能被批准，因为施工单位不按技术规程调试设备，已明显存在较大的质量和安全隐患。4. 某道路工程施工，投标人甲的总报价为6800.022万元，其中第200章部分报价单见下表：第200章部分报价表在评标过程中，

29、评标委员会发现，清单中细目209-3-c的单价与数量的乘积与合价不致，细目210-3-b中，招标人给定了锚杆的工程量是256m，投标人甲没有填写单价和合价。锚杆的市场综合单价为55.06元/m。其他部分的计算均正确。评标委员会按照偏差修正的有关原则对偏差进行了修正，并征得投标人甲的同意。最终投标人甲以修正后的报价中标并签订合同。施工过程中，施工单位作为施工总承包方，将路基土方开挖分包给某专业劳务公司，为规避安全风险，要求该劳务公司购买“工程一切险”。【问题】1.针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如何处理？说明理由。2.计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。3.总承包方要求劳务

30、公司购买“工程一切险”的做法是否正确？请说明理由。4.计算本工程的安全及文明施工措施费。（结果保留2位小数）【安全及文明施工措施费费率根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）规定选取】。【答案】1.针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如何处理？说明理由。【答案】（1）出现209-3-c中合价明显错误的情况，应当以单价为准，调整合价为53086=45580元，合价中多出455800-45580=41.022万元，应从总价中扣除。（2）出现210-3-b中对于投标报价中已经列出的工程量清单，只是没有填写价格的，表明此部分工程量投标人已经考虑到，因为其未填写价格，可以视

31、为其价格已经包含在其他项目中。【总结解析】考生要熟悉价差调整原则，并会准确计算费用。2.计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。【答案】（1）按照中华人民共和国招标投标法实施案例规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。（2）投标人甲的最终报价修正为：6800.022-41.022=6759万元（3）因此本项目投标保证金最高为675910%=675.9万元。【总结解析】考生要熟悉价差调整原则，并会计算履约保证金。3.总承包方要求劳务公司购买“工程一切险”的做法是否正确？说明理由。5. 某高速公路合同段为桥梁工程,业主

32、与A监理公司签订了监理合同,业主与B公司签订了施工合同。事件1:在基坑开挖过程中，发现地下水位过高,挖土排水困难，加大了支护费用。事件2：招标时，业主提供了砂石填料的运距,进场后,原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要求承包人重新选择料场,新料场选定后,运距有较大增加，运费还相应加大。事件3:某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理工程师检査,监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖,1个月后,有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题,监理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要求，并重新覆盖。问题：1.承包人对事件1、2、3均提出了费用索赔,监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是

33、哪些？2.请逐个说明对事件1、2、3批准索赔或不批准索赔的理由。【答案】1.监理工程师应批准事件3，即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求。2.对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的费用已包含在基坑开挖的单价，根据合同条件此项费用不单独计量支付,且地下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件2即料场的重新选定后增加的费用,不批准索赔。承包人可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通用条款的有关规定,应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求,应该批准。因为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时,应根据检验结果进行处理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期;如果质量不合格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格,所以应该批准此项索赔要求。