2022年浙江省一级建造师评估试题.docx

《2022年浙江省一级建造师评估试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师评估试题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在工程成本核算的任务中，反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促进项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益，这是施工项目成本核算的（ ）。A.先决条件B.首要任务C.中心任务D.根本目的【答案】 D2. 【问题】 某项目运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元。若基准收益率为10，则该投资方案的财务净现值和静态投资回收期分别为（ ）。A.9016万元和3.00年B.8196万元和2.73年C.9510万元和3.

2、17年D.7461万元和2.49年【答案】 C3. 【问题】 在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。A.支付条件B.人员配备C.取费标准D.保险及优惠条件【答案】 B4. 【问题】 对于机场水泥混凝土道面材料中的水泥，实测（?）d抗折强度宜大于8MPa。A.7B.14C.28D.35【答案】 C5. 【问题】 下列防火阀中，需设置独立吊架的是（）。A.直径400mm的防火阀B.长边尺寸400mm的防火阀C.直径630mm的防火阀D.长边尺寸500mm的防火阀【答案】 C6. 【问题】 由于概算定额是在初步设计阶段使用的，受初步

3、设计的设计深度所限制，因此定额项目划分应坚持（ ）的原则。A.经济.精确和适用B.准确.适用和经济C.简化.精确和经济D.简化.准确和适用【答案】 D7. 【问题】 民事诉讼当事人中，（ ）是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【答案】 B8. 【问题】 矿井充水通道有自然形成的，也有人为因素产生的，下列属于人为因素产生的通道是A.岩石的孔隙和裂隙 B.断裂构造带 C.导水陷落柱 D.钻孔【答案】 D9. 【问题】 公路水运工程安全生产监

4、督管理办法第十四条规定施工单位应当按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，2亿元以上的不少于（ ），且按专业配备。A.4名B.5名C.6名D.7名【答案】 B10. 【问题】 对项目施工成本进行过程控制的主要内容是：管理行为的控制程序和（）。A.项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序B.项目施工成本管理体系运行的评审组织和评审程序C.管理程序文件D.成本指标的控制程序【答案】 D11. 【问题】 某海港码头泊位码头顶面高程为+30m，设计高水位+12m，某浪溅区上界为（ ）。A.+2.2mB.+2.7mC.+3.0mD.+3.5m【答案】 C12. 【问题】 属于商业信用筹资的是（ ）。A

5、.预付备料款B.应收账款C.无担保借款D.应付银行承兑汇票【答案】 D13. 【问题】 某施工企业发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元，该项收入属于企业的（ ）。A.盈余公积B.未分配利润C.资本公积D.实收资产【答案】 C14. 【问题】 整体到货的塔器安装,垫铁点焊固定后的后续工作是（）。A.基础验收B.吊装塔器C.二次灌浆D.紧固地脚螺栓【答案】 C15. 【问题】 关于建设工程中代理的说法,正确的是A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他

6、人代理【答案】 C16. 【问题】 某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日【答案】 C17. 【问题】 根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。2018真题A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水户可根据需要向城镇

7、排水设施加压排放污水D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】 B18. 【问题】 根据建筑安装工程费用项目组成（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（）。 （2016）A.劳动保护费B.人工费C.规费D.企业管理费【答案】 B19. 【问题】 对已经产生的固体废物进行分选、破碎、压实浓缩、脱水等减少其最终处置量，减低处理成本，减少对环境的污染，此做法属于固体废物（ ）的处置。A.填埋B.压实浓缩C.回收利用D.减量化处理【答案】 D20. 【问题】 新旧桥基础沉降差应控制在计算值（ ）mm以内，新拓宽桥梁基础宜采用桩基础型式。A.3B.4C.5

8、D.6【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 以下属于人工定额编制是需要考虑影响的损失时间是（ ）。A.工人休息时间B.工人上班迟到时间C.水源电源中断引起的停工时间D.偶然工作时间E.与工艺无关的工作中断所占用时间【答案】 CD2. 【问题】 对施工过程水污染的防治，正确的有（ ）。A.工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施B.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境C.施工现场50人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池D.施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘

9、或采取措施回收利用E.有毒有害废弃物作土方回填【答案】 ABD3. 【问题】 下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】 BC4. 【问题】 工程项目成本管理的基础工作包括（ ）。A.建立成本管理责任体系B.建立企业内部施工定额C.及时进行成本核算D.编制项目成本计划E.科学设计成本核算账册【答案】 AB5. 【问题】 买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述

10、正确的有（ ）A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司B.合同主体改变，加入了丙公司C.由乙公司向丙公司履行合同义务 D.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任E.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任【答案】 AC6. 【问题】 事故应急救援的基本任务包括（）。A.立即组织营救遇险人员B.迅速控制危险源，尽可能缩小灾害影响C.做好现场清理，消除危害后果D.成立事故调查组E.查清事故原因，评估危害程度【答案】 ABC7. 【问题】 下列各项中，属于所有者权益的是（ ）。A.应付福利费 B.资本溢价 C.预付工资 D.预收账款【答案】 B8.

11、 【问题】 箱涵顶进过程中，当()时，应立即停止顶进。A.启动过程中，油压每升高510MPa，发现顶镐、顶柱、后背、滑板、箱涵结构等部位的变形情况异常B.启动过程中，顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动C.千斤顶开动数量、位置，油泵压力表读数、总顶力及着力点出现异常D.箱涵启动后，检查后背、工作坑周围土体无异常情况E.千斤顶顶紧后，检查顶进设备、后背和各部位无异常【答案】 ABC9. 【问题】 钢筋焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于（ ）。A.5dB.6dC.8dD.10d【答案】 D10. 【问题】 根据建筑工程施T许可管理办法,建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任,

12、说法正确的有()。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】 C11. 【问题】 对于实行施工总承包的工程,总承包单位与分包单位的安全生产责任可划分为()。A.连带责任B.主要责任C.法定责任D.次要责任E.约定责任【答案】 C12. 【问题】 下述（ ）因素出现后，发承包双方可根据合同约定，对合同价款进行变动的提出、计算和确认。A.法律法规变化B.项目特征不符C.工程量偏差D.项目经理变更E.不可抗力【答案】 ABC13. 【问题】 对于索赔

13、费用中的人工费而言，人工费包括（）。A.由于承包商的原因导致的返工费用B.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用C.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用D.超过法定工作时间的加班劳动E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费【答案】 BCD14. 【问题】 井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】 ABC15. 【问题】 关于违约责任，下列表述正确的是（ ）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对所有的损失不能要求赔偿B.继续履行可以与违约金和解除合

14、同并用C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任【答案】 CD16. 【问题】 债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（ ）。A.保管合同B.运输合同C.借款合同D.加工承揽合同E.居间合同【答案】 ABD17. 【问题】 在建设工程项目的施工阶段，设计单位进行质量控制工作有( )。A.控制施工用材料的质量B.项目观感性质量控制C.项目功能性质量控制D.项目可靠性质量控制E.

15、项目经济性质量控制【答案】 BCD18. 【问题】 人民法院采取证据保全的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】 BD19. 【问题】 下列资料中，属于编制招标工程量清单和招标控制价共同依据的有（）。A.施工现场情况和施工企业定额 B.工程造价管理机构发布的工程造价信息 C.建设工程设计文件及相关资料 D.与建设项目相关的标准、规范、技术资料 E.建设工程工程量清单计价规范【答案】 CD20. 【问

16、题】 建设工程项目质量控制系统与建筑企业按照GB/T19000-2008族标准建立的质量管理体系相比较，具有的不同点包括（ ）。A.服务的范围不同B.处理的原则不同C.作用的时效不同D.控制的目标不同E.评价的方式不同【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 施工单位A承包了一段某繁忙干线铁路改造工程，内容有桥涵顶进、路基帮宽和轨枕更换等。工程开工后，该施工单位便把其中12+16+12m的桥涵顶进工程的施工任务分包给一家具有专业承包资质的B施工单位施工。顶进施工过程中，线路发生坍塌，造成繁忙干线客运列车脱轨19辆，并中断铁路行车52h。问题：1.施工单位A将桥涵顶进工程分包

17、给B出去是否合法？为什么？2.根据铁路交通事故应急救援和调查处理条例相关规定的等级划分，其属于哪类事故？谁负责调查此次事故？3.应采取哪些技术措施以保证营业线上的桥涵顶进的施工安全？4.在既有桥涵顶进施工安全事故应急救援预案中，针对掌子面前方发生坍塌如何处理？【答案】1.施工单位A将桥涵顶进工程分包给B不合法。原因：施工单位的分包应征得业主同意。2.繁忙干线客运列车脱轨化辆以上并中断铁路行车48小时以上的，为特别重大事故。特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调査。3.保证营业线上的桥涵顶进的施工安全的技术措施：(1)顶进桥涵施工过程中要采取有效措施对线路进行加固，防止路基

18、塌方和线路横向移动。(2)顶进箱身时应在列车运行间隙进行，严禁在列车通过线路时顶进。(3)顶进现场应具备适当数量的应急物资如道砟、枕木、钢材等料具，一旦线路变形时，应立即抢修，确保行车安全畅通。4.当前掌子面出现坊塌时，如果不超出安全距离，立即顶进，如果超出安全距离时，要立即顶时，达到安全距离；如果有列车通过，又无抢修时间，严重影响列车通行安全时，宁可拦车，不可放车，且及时组织人员抢修线路，在确认具备列车通行条件时方可放车。【分析与提示】1.转包、分包的法律规定。2.掌握营业线桥法顶进的技术要求、安全措施。3.需熟悉顶进中的应急措施。2. 某办公楼，钢筋混凝土框架结构。地上八层，层高4m；地下

19、一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱间距10m10m。事件一：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、伸长率、结构施工至五层时，施工单位从首钢连续进场四批HRB40020螺纹钢筋，重量依次为30吨，50吨，45吨，80吨，因前三次检验均一次检验合格，施工单位对80吨这个批次钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。事件二：项目部进行质量检查时，发现现场安装完成的木模板内有铅丝及碎木屑，责令项目部进行整改。隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横

20、杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。事件三：“监理单位联合大检查行动”检查时，部分混凝土结构实体检验，其强度不满足设计要求，经设计单位验算，需进行加固处理，造成直接经济损失530余万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，并在规定的时间内逐级上报至市（设区）级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包括：1.事故发生的时间、地点、工程项目名称；2.事故发生的简要经过，无伤亡，3.事故发生后采取的措施及事故控制情况；4.其他应报告的情况。【问题1】事件中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材

21、检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。【问题2】混凝土浇筑前，项目部应对模板分项工程进行哪些检查？在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处？并说明正确做法。【问题3】本题中的质量事故属于哪个等级？指出事故上报的不妥之处，质量事故报告还应包括哪些内容？【问题4】指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法？【答案】【答案1】（1）还应增加的检测项目有：屈服强度、单位长度重量偏差。（2）通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨；（3）监理工程师的意见不正确。理由：在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，其检验批量才能扩大一倍

22、为120吨一批次；【答案2】检查模板尺寸偏差，面板是否清洁、接缝是否密封，检查与混凝土接触面是否平整，检查预埋件尺寸和数量，检查隔离剂涂刷。不妥1：施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上；正确做法：应固定在特制的固定架上。不妥2：采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远；正确做法：振动棒应垂直插入混凝土内由远及近浇筑。【答案3】（1）本质量事故属于一般事故。（2）不妥一：现场有关人员立即向本单位负责人报告。（应当向建设单位报告）不妥二：逐级上报至市（设区）级人民政府住建主管部门。（较大、重大、特大报国务院，一般报省）（3）质量事故报告还应包括以下内容：1）事故的初步原因；2）事故报告联系人及联系方

23、式；3. 某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间20个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。?问题?1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。?【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备定货、到

24、货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50月建井总工期分别是：20+50：70月3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿

25、井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。4. 某机场场道土基为盐渍土。机场于2011年8月正式开始飞行区跑道加长工程，此工程将跑道两端各延长200m，整个施工不涉及飞行程序及起飞着陆最低标准的改变。开工前，项目部准备了组织与进度管理文件，明确了施工安全管理措施，编制了施工进度计划，配置相关的检测设备。开工初期，受天气影响，工期有所延误。为了保证

26、施工进度，施工单位向机场提出了次降端延长段全天24h连续施工的申请。扩建工程完成约半年后，有多架飞机反映南下滑台信号抖动，为此进行了飞行校验，得出结论为限用。问题：1、说明在施工过程中，应如何处理盐渍土。2、次降端延长段24h施工申请能否获批？说明理由。3、保障施工机械设备每日顺利撤出施工场区的措施有哪些？4、为了保证土(石)方的施工质量，应配置哪些检测设备？5、开工前，应准备哪些施工组织与进度管理文件？6、指出可能引起下滑台信号抖动的原因。【答案】1、对盐渍土的处理一般采取如下措施：（1）做好防排水工作；（2）用卵石、碎石做垫层，防止地下水中的盐通过毛细作用上升到基层中；（3）利用隔水土工布

27、进行包边处理。2、不能获批，依据民航局191号令，在有航班期间，跑道端300m以内不得进行任何施工。只有300m以外的地段可以施工，但要保证施工设备不超出净空限制面。3、应采取一下措施：（1）每日对设备进行保养，保证进入施工现场的设备无障碍；（2）配备吊车和平板车，保证将出故障的重型设备及时撤出施工现场；（3）雨后要对撤离经过的施工通道及时进行维护与处理，防止设备陷入其中；（4）按设计行驶线路，撤回指定场地。4、（1）检测土基外形尺寸的设备：水准仪、经纬仪、或全站仪及相应工具；（2）检测土基压实质量的设备：环刀（灌砂桶）、天平（电子秤）、烘干设备、重型击实仪及相关工具；（3）检测土基平整度的设

28、备：三米直尺和塞尺。5、（1）施工组织管理文件：工程开工报告，项目管理责任书，项目管理实施规划，施工组织设计，主要施工方案，人工、设备、材料及资金计划，工程委托书。5. 某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价52元m，综合费率为直接费20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深15m的设计变更通

29、知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元工日，管理费为30)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(1519日)，用工费255(1+30)=4875元；机械费5505=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为140052(1+20)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费2530(1+30)=975元；机械费5501=550元。