合伙承包水电劳务工程协议书范本.docx

《合伙承包水电劳务工程协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合伙承包水电劳务工程协议书范本.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 合伙承包水电劳务工程协议书范本（10篇）一、工程概况 工程名称：_ 建立地点：_ 建筑面积：_ 二、承包方式 （一）承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。 （二）承包范围： 1、给排水安装：依据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。 2、电气安装：依据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力（不包括高压），配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。 3、乙方从20xx年2月份开头负责工地临时水电安装及修理，期限为三年，假如超出规定期限，甲方应每月成认两个人的月工资。 （三）乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m，总价：_。 三、工程要求 （一）质量要求：乙方必需依据

2、设计图纸及变更图纸，根据国家 （二）治理要求：乙方必需遵守工地的各种治理制度、文明施工。 四、付款方式 （一）地下室封顶付总工程款4%。 （二）裙楼封顶付总工程款4%。 （三）主体封顶付总工程款8%。 （四）安装过程中每月必需付工程款（依据进度）。 （五）工程完工付清全部工程款项（留拾万元一年付清）。 （六）甲方必需保证乙方施工人员春节前的工资。 五、违约责任处理 1、乙方无法完成工地进度协作，甲方有权罚款元/次。 2、乙方有意铺张材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。 3、因甲方缘由造成停工，甲方必需担当乙方所误人工的工资。 4、因工地缘由造成延长工期，甲方必需担

3、当乙方的经济损失。 六、消失重大安全事故，甲乙双方协作协商解决。 七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。 八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。 九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 合伙承包水电劳务工程协议书2 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 甲、乙双方本着公平自愿的原则，经协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：水电安装 2、工程地址：_ 3、内容： (1)电：包括：穿线、安开关插座、室内箱子、加吊

4、灯头 (2)排水、空调排水 (3)给水(从表计到户) (4)甲方负责供应充分的安装场地及需要安装的材料。 (5)如预埋管堵塞太多，一切由甲方负责。 二、工程承包款： 给排水、电、按每平方米9元计算。总工程面积按实际计算为准。 三、付款方式： 第一次付款：排水安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。 其次次付款：线路安装完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。 第三次付款：给水工程完成后，甲方按工程总平方面积的30%付款给乙方。 第四次付款(尾款)：以上工程验收合格后，甲方按工程总平方面积的10%付款给乙方。 四、违约责任 甲方须按期支付款项。若超过期限，甲方须另支付总工程款

5、的10%作为违约金。并且乙方有权终止工程。 五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 合伙承包水电劳务工程协议书3 甲方：_（发包方） 乙方：_（承包方） 甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点:_ 2、工程承包方式： a、承包人包工包料； b、承包人包工局部包料；c承包人包清工。 3、工期_年_月_日至_年_月_日。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材

6、料，工程造价按实计算。 其次条：关于材料供应的商定 1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍

7、补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工标准GB-2023和建筑装饰装修工程质量验收标准GB-2023并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的商定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和

8、处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的商定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。 2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式：水路_米，电路_米 5、乙方承包内容：_。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协

9、商、调解不成时，可按本合同商定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它商定 1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的穿插施工，超过3次局部每次甲方需支付乙方30元/次的

10、劳务费。 3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至_。 5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方_签字（盖章）乙方_签字（盖章） _年_月_日_年_月_日 合伙承包水电劳务工程协议书4 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据中

11、华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，并遵循公平、自愿、公正、诚信的原则，就甲方的水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米_元，共_平方米，共计_元人民币的人工费总价款承包给乙方。甲、乙双方达成协议如下： 第一条工程概况及承包内容 1、水、电、暖安装工程。 2、施工地点：_ 3、工期：_年_月_日开工至日竣工。 4、承包内容：依据甲方供应的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工程会审、变更记录的内容。 其次条甲、乙双方责任的商定 1、甲方向乙方承诺，根据本合同商定的日期和方式支付给乙方本合同商定的人工费总价款及其他应当支付的费用，并按乙方供应的材料预算规划向乙方供应本合同

12、工程所需合格施工材料及劳动爱护用品。甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的穿插施工，协调不成所造成的损失及工期的延误，责任及损失由甲方担当，工期顺延。 2、乙方向甲方承诺，严格根据本合同工程图纸设计、施工要求及国家、地方现行的建筑根据工程标准、标准及规定进展施工，自备施工工具，耗材除外。并向甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失，责任及损失由乙方担当。 3、本合同工程在保修期内，由于第三者人为缘由、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失，乙方不担当责任及损失。 4、本合同工

13、程在施工中或保修期内，因气候、停电等不行预见因素或不行抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不担当责任及损失，工期顺延。 5、乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。 第三条施工材料的商定 1乙方必需至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单，并注明数量及规格。 2甲方供应的施工材料必需是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品，并至少提前一天供给到施工现场。甲方供应的施工材料假如不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的，或没有按时到达施工现场的，乙方应准时向甲方提出建议，甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的，由此造成的损失，责任及损失由甲方担

14、当，工期顺延。 3在施工过程中，甲、乙双方必需遵循公平互利的原则。甲方向乙方供应的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后，由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接缘由所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工铺张，并超出施工材料废品率以外的损失，由乙方负责按原价赔偿。在施工中，乙方必需节省用料，若有意铺张施工材料，必需按所铺张材料的原价进展赔偿。 第四条付款方式及违约责任的商定 1、甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%，给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%，剩余10%工

15、程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。 2、甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必需向乙方支付五十元的违约金。 3、由于乙方直接缘由造本钱合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必需向甲方支付五十元的违约金。 第五条纠纷及处理方式的商定 1、因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等缘由造成的损失，甲方主见施工的甲方担当责任及损失，乙方主 2、因付款时间、方式或其他缘由甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的，可根据本合同的商定向当地人民法院提起诉讼。 第六条合同变更及终止的商

16、定 1、本合同由甲、乙双方签字(盖章)后，双方必需严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必需经双方协商全都后签订补充协议。 2、本合同签订后竣工前，甲、乙双方假如一方要终止合同，需以书面形式向对方提出，经对方同意后，提出终止合同一方必需按本合同人工费总价款的10%支付给对方违约金，支付完账款后本合同终止。 3、本合同签订后施工中，由于工程变更所造本钱合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减，经双方协商全都后必需签订补充协议。 4、本合同签订后竣工前，若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的，甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前，若甲方未按所承诺的付款方

17、式付款的，乙方有权终止本合同。上述缘由终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后，本合同终止。 5、非乙方缘由工程半途停工达半年以上，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。 6、本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必需按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算手续并 第七条附则 1、本合同工程保修期给排水工程_年，电气工_年，采暖工程_个采暖期，保修期以后乙方不负责修理。 2、本合同甲、乙双方签字(盖章)后马上生效，且涂改无效。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方签字(盖章)：_ 乙方签字

18、(盖章)：_ _年_月_日 合伙承包水电劳务工程协议书5 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺当进展和按时完工，为了明确双方责任，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国劳动合同法订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。 一、工程概况 1、该工程座落在_，面积约_。 二、工程承包内容 1、乙方承包_工程图纸注明和甲方与建立单位商定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐藏等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建立单位负责)。 2、排水管按图施工，室内至

19、各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。 3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方供应的水表接点。 4、电气局部按图施工，线路完成至地下室配电室(高压局部除外)。弱电局部(除消防局部外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。 5、风施局部，乙方完成全部风机的电源和管线预留。 6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气

20、等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。 7、材料由甲方购置(但乙方要供应精确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品爱护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建立单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。 三、承包方式 1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。 2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。 3、乙方负责工人的施工安全工作。 四、质量要求 1、按图纸和标准要求施工，电气工程要符合(GB5030020_)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB502422

21、0_)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他工程要符合有关单位的验收标准。 2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。假如消失返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。 五、甲方的责任和义务 1、甲方要给乙方有关图纸各1份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。 2、甲方要提早10天备料，但乙方必需提早15天用书面对甲方申请备料(精确性要在95%以上)乙方负责人要签名确认。 3、甲方要协作和支持乙方的各项合理有益的建议和治理工作，共同维护施工场所纪律和安静。帮忙乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺当进

22、展和按时完成。 4、工程部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，工程部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估量收取乙方保险费5000元。甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金缺乏赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。 5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送工程部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。 6、甲方有权更正和订正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进展当场罚款处理。 六、乙方的责任和义务 1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同商

23、定的时间，按设计要求完工并验收合格。 2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方供应正确的意见，确保不铺张材料和出过失，保证交工验收符合设计要求。 3、乙方要对新进场人员进展安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进展一次质量和安全检查，发觉问题和隐患要准时整改，发觉大问题要向工程部或总工反映，要把事故掌握在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得任凭开动各种机械(指定持证人员开机)，假如强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。假如发生大的安全事故，乙方要爱护好事故现场，并立刻报工程部或打急救电话抢救受伤人员。 4、因赶工期需要

24、夜晚加班的，乙方要做好各种安全措施和照明设施，检查符合要求后，再加班施工。 5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议，要约束工人自觉做好安全和质量工作，确保本工程不发生安全事故和质量问题。 4、乙方工人要听从工程部、甲方治理人员的治理和指挥，遵守甲方、工程部和主管单位制订的各项规章制度和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法，不准旷工闹事，不准到各机关单位上访，不准打架，不准偷东西，不准任凭接驳电源和打上打下电闸，不准在新建筑内和四周大便，不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地，不准向下或窗口抛掷杂物，不准在井字架上下。高空作业要系安全带，不准无证或任凭开动各种机械(要指派持证人员操作各种

25、机械)，不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐，不准未成年人(无身份证)员进场施工，不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方安排给不准 5、乙方要爱惜甲方的财物，不得铺张，不损害甲方和他人的财产。 6、厨房电费由乙方负责(其它生活用水用电由甲方负责)，但要求乙方人员要节省用水用电，不准铺张，如有发觉，每人每次罚款100至500元。 7、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用，乙方要妥当保管，如有损坏和自动坏的，均由乙方负责补购。 8、乙方施工期间要有一名持证施工员带着、指挥工人生产，乙方每月要不少于25天在 9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定，遵纪守法，文明施工，与各班组亲密协作，假

26、如因各种缘由或政府查违建停工，乙方肯定要遵守停工时间，停工十天内，甲方不补任何费用，十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天20元伙食费，其他一切费用由乙方担当。 10、因建立单位报建手续未齐全或查违建等缘由，造成长时间估计停工，甲方按乙方实际完成的工程量进展结算，按本合同第八项承包单价的第三款分项计算方法执行，乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费，否则属违法行为。工程量结算付清款后，双方解除本合同。 11、其他班组每次捣砼，乙方要派1至3人作成品爱护工作和预埋管件工作，如因乙方大意造成的一切损失均由乙方担当。 12、乙方全部的施工材料用具，余物(渣)必需由提升架或人工转达，不准高空

27、抛物，由此造成的一切后果由乙方自负，并进展罚款200-500元。 七、面积计算 1、完工结算甲方按每层楼面投影_面积结算给乙方，其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积，工程总造价为1611391.60元。 八、承包单价和付款方式 1、甲方把该工程的全部水电等工程交给乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格，每平方单价80元。 2、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资，一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天20元伙食费支付。 3、付款：直至春节前(农历十二月二十二日后)按实际完成工程进度面积计算70%付款(此款项包含预支伙食费)，春节后(即农历2022

28、年元月起开工后)完成五层标准层楼面的实际工程量70%付款，以后以如此类推。工程全部完成后经建立设计单位监理验收合格后支付款至97%，保修金3%一年内付清。 九、其他及补充事项 1、本工程乙方施工工期为12个月，即从_年_月_日进场开工，_年_月_日完工，不得超期。如因政策、甲方或其他班组缘由造成，经甲方同意可顺延工期。 2、乙方和乙方工人假如违反以上各种条款，每次罚款1001000元。严峻的甲方可责令乙方退场并没收保证金。 3、如因乙方的施工质量达不到设计和建立方的要求或乙方自身缘由而退场的，甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。稍微的甲方口

29、头或电话通知给乙方，乙方未能准时处理的，甲方有权另请他人处理，他人的工资甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。 4、本工程如有增加或削减工程量的，按本合同附表单价增加和削减结算。假如甲方需要请乙方工人做时工的，乙方要无条件承受，时工单价大工100元，小工80元。 5、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上，每次支付工资乙方要把工人工资表交工程部存档。 6、对乙方的罚款单，以总工签名生效，预支乙方工资时扣出。 7、合同签订后，乙方要交合同保证金_元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方(该保证金是防止乙方工人闹事时使用，假如乙方工人闹事，该保证金甲方有权使用，余下到期再退还给乙方)。 8、乙方在中途

30、不得提价和漫天要价，不得停工，不得未征甲方同意而退场，不得阻碍他人施工。 9、本合同一式二份，双方各保存一份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜，均由双方共同协商解决，解决不了的可通过法律途径解决。 10、乙方按本合同要求，按时完工验收并交付给建立方使用，甲方按乙方实际完成工程量按本合同要求支付完工资(工人工资)给乙方，本合同即终止(本合同作废)。 甲方负责人签名：_ 乙方负责人签名：_ _年_月_日 合伙承包水电劳务工程协议书6 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国经济法、建筑法、合同法、建立工程安全治理条例等有关法律及行政法规规定，结合本工程的实际状况，甲乙双方本着公平、自愿、诚恳守信、互

31、惠互利的原则，经双方友好协商签订如下协议，望双方共同遵守。 一.本工程名称： 利辛天悦大酒工程 二.工程地点： 利辛工业园文州路与中红丝路交汇处 三.承包方式： 包工包料，包质量、进度及使用工具。 四.承包范围： (1)现有设计施工图和施工前变更的施工图内水电安装和标准要求，防雷焊接。 (2)包现场临时用电和施工用电。 (3)包各分项工程质量符合要求及国家标准 (4)包水电安装完成后场地清理。 五.结算方法及付款方式： (1)工程量计算方法：按工程竣工审计结果下浮30%计算。(该结算方式含养老保险金及待业保险、劳保、人事安全等)，由甲方代扣竣工审计后乙方所得款项的营业税3.5%和所得税1.5%

32、。 (2)侍款方式：依据建立单位与甲方(中城建第六局集团第一工程有限公司)签订的结算方式同比例同方式结算。 六、不行预见大事处理： 本工程如遇到不行抗拒的自然灾难，或其它不能预见的”缘由造成停工，甲方不作任何补偿，但已完成的合格工程量按合同单价结算给乙方。 七、甲方责任： 1.甲方负责供应技术要求、施工场地、施工图纸与说明书和有关技术资料。 2.对乙方填报的工程进度准时审核。 3.甲方对工程进度、质量进度监理指导、工程期间工序的质量验收、检查验收隐藏工程、办理中间交工、工程验收签证手续、解决应由甲方解决的问题。 4.甲方负责供应工人宿舍、水电照明。 八.乙方责任： 1.乙方确保按设计图纸及有关

33、变更资料进展施工，确保质量和施工安全，在施工过程严格执行技术，操作标准，如有不符合质量标准要求，乙方要负责。 2.全部工作人员必需严格遵守本公司在文明、质量、安全、进度等治理制度和有关规定，违者罚款。 3.进场工作人员必需持有身份证，并在工地办公室登记，以便治理，若因手续及有关证件不齐被有关部门罚款，由乙方负责。 4.工地上严禁打架、赌博、盗窃等，违者罚款500元次，严峻者送公安部门处理。 5.乙方必需按甲方要求及工程进度状况配备足够的施工机械及人员，若不能按时，按质完成甲方下达的任务，甲方有权终止协议，所完成的合格工程量按60%结算余下40%作为甲方重新组织人员费用，乙方无条件清场。 6.乙

34、方不得雇用不满18周岁的未成年人进场施工。 7.乙方每次收工前，或在每个工序完成后要清理洁净场地，否则甲方有权另安排人员清理，由此产生的费用由乙方负责。 8.在作业前，班长要教育作业人员安全操作标准，若违反标准作业造成工伤事故由该班组负责。 9、乙方在全部材料进场时，要严格根据报验制度报验，经甲方、监理同意，复试合格前方可进场使用，全部复试和工程性检测费用均有乙方负责。 10.进入施工现场必需戴安全帽，否罚款50元每人每次。 11.乙方承包单项工程，不得转包第三者。 12.班组长遵守文明安全条例，对宿舍定期清扫。 13.本合同为内部承包合同，外单位使用无效。 九.工期准时间要求： 乙方必需按甲

35、方规定的时间完成生产任务，工期从签定合同起至竣工验收。本合同壹式叁份，甲乙双方各执壹份，总公司备案一份。双方签字生效，到全部款额结清后失效。(商定工期与甲方和建立单位签订的工期全都) 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ _年_月_日 合伙承包水电劳务工程协议书7 发包方（下称甲方）：_ 承包方（下称乙方）：_ 依据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商全都，同意按以下条款签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地址：_ 1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工

36、调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。 1.4工程范围与内容：_（包括施工图内全部的水电安装工程，施工图转变后工程量另行计算） 其次条工期 1、乙方必需在_年_月_日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。 第三条工程质量标准 根据国家现行安装标准施工，并到达水电验收标准合格等级。 第四条合同价款 本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工

37、，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。 第五条工程款支付 合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。 第六条设计变更 6.1因施工变更导致工程量增加局部工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。 第七条双方职责 7.1甲方职责 （1）按时供应施工工作面给乙方使用。

38、 （2）负责协调协作治理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。 （3）甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。 （4）按施工安全标准的规定，实行应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方治理不善造成的损失，均由乙方自行担当。 （5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已完工程的爱护，爱护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。 （6）乙方必需听从甲方指定人员治理，根据甲方治理制度施工。 （7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身缘由在

39、施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下（含一万元），乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出局部的70%费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。 第八条安全施工 8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、中华人民共和国安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、安全治理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。 8.2乙方必需进展安全文明施工。 8.3乙方应遵守建立工程安全生产有关规定，严格根据安全标准组织施工，实行必要的安全防护措施、消退事故

40、隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 8.4甲方不得要求乙方违反安全治理规定进展施工。因甲方缘由导致的安全事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 第九条关于工期延误 9.1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延； （1）甲方未按商定日期供应施工场面及相关开工条件； （2）甲方未按商定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进展。 （3）甲方工程师未根据合同商定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进展； （4）设计变更和工程量增加； （5）不行抗力：是指战斗、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等； （6）合同商定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。 9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同商定履行义务