商品订购合同格式模板简短(7篇).docx

《商品订购合同格式模板简短(7篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品订购合同格式模板简短(7篇).docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 商品订购合同格式模板简短(7篇)最新商品订购合同格式模板简短一 地址： 联系电话： 乙方(供方)： 地址： 联系电话： 经甲、乙双方进展仔细协商，就甲方向乙方订购家具等一批，达成以下协议，特订立此订购合同。 一、所订货物： 风险提示： 要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，品牌型号必需是标准用名，不能产生歧义，前后名称必需保持全都; 在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清晰，便利验货时核对产品的数量。 另外，标的物必需是合法物品，违法则合同无效。 款式： 数量： 用料： 金额(元)： 二、质量要求：以双方确认的样品为准。 风险提示： 实际上，商品缺少国家强制性标

2、准的状况特别普遍。 选购合同肯定要写上详细的质量标准，而不能直接写“根据国家强制性标准”，避开发生质量纠纷时“没有法规”; 在供方为外商的状况下，更应当明确商定质量标准，由于我国国家的强制性标准(假如有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。 在这种状况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此商定不明，等于没有商定。 三、货款支付：总金额_元人民币，大写_，签订合同_日内甲方付给乙方全款。 四、检验、验收及交货 1、成品的验收以甲乙双方确认产品图片、图纸及材质为验收标准。 2、半成品检验、成品验收以及产品交付均在乙方所在地进展。 3、乙方于_年_月_日起开头安装，_天内交

3、货。 乙方通知甲方清点数量，两天内甲方如不回复即算全部产品到位。 4、交货期届满后，甲方未按时提货超出_天，乙方可代甲方保管。 保管费按合同商定总价款每_%/天收取。 五、运输、搬运、安装 风险提示： 运输方式一般由需方提出，也可协商商定运输方式、运输路线、运输工具。 总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。 留意，要明确商定假如由于供方缘由，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就担当赔偿责任。 此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确商定清晰，以避开争议。 1、方负责费用。 乙方负责安装。 2、甲方应提前清理好安装场地(场地须平坦)，以便乙方到货后准时安装。 货到之日起_日

4、甲方未清理好安装场地将视为全部合格。 3、家具产品使用者(如宾馆、酒店办公楼等)签署的安装验收手续，对甲方具有法律效力。 六、违约责任 风险提示： 违约责任必需商定清晰。 若是没有商定，发生需方货款拖延支付、差额支付等状况，就很难追究其违约责任，风险又要飙升。 留意，违约金的数额太高，可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，但也不能太低，否则无法产生约束。 这种状况建议还是询问律师。 若逾期支付本合同商定的款项，甲方应向乙方按时付款额每日_的比例支付违约金至实际支付完毕之日止。 1、期交货，甲方按相应产品价款每日_%的比例向乙方收取违约金。 2、在甲方货款、违约金或其它相应款项未付清之前，乙方有权

5、扣发或收回甲方订购的相应价值的产品，经乙方催收之日起_日内仍未支付的，乙方对该产品可自行处理，责任由甲方担当。 七、合同变更 1、本合同签订后，任何一方不得擅自变更合同，合同变更需双方确认方能有效。 2、因甲方变更合同而造成乙方材料或劳务费用等损失，由甲方担当。 3、产品变更或其它说明必需以书面形式加盖公章或经办人签字同具法律效力。 八、质量保修 1、乙方对所交付的产品供应为期_月修，在保修期内产品发生一般质量问题，乙方负责修理，重大质量问题，乙方可以更换。 2、产品的保修限于正常使用而消失的质量问题，一切非正常使用、修理、保养、运输等人为因素造成的损坏，或因不行抗力造成的损坏，不属保修范围，

6、但若甲方支付材料费、人工费后，乙方可以准时修理。 九、附则 1、本合同_页、附图_页，一式_份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。 2、本合同未尽事宜，双方可以另行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。 3、本合同产生的争议，双方可友好协商解决，协商解决不成时，向法院提起诉讼。 甲方： 签订日期： 乙方： 签订日期： 最新商品订购合同格式模板简短二 为维护合同双方合法权益，依据中华人民共和国民法典及有关规定，甲、乙双方协商全都，按以下条款成交所订家具的买卖。 一.家具名称、数量及金额 1、订购商品明细： 产品名称、型号、规格、颜色、数量、单价详见报价表。 2、订购商品总额为：。不含税金。

7、 二、付款方式 1、本合同签订后%即： 2%余款元，于乙方生产完成，甲方在乙方工厂验货合格后支付，乙方收到货款发货。 3、尾款计：元，甲方于验收完毕后半年内支付。 三、交货日期 1、乙方在收到甲方支付预付款及签字确认图纸、色板、布板及其他相关技术要求后 2、乙方关于以上交货期的承诺是建立在甲方按时支付预付款，以及甲方对图纸、色板、布板及其他相关技术要求确认的根底上的，假如以上推迟，则交货期顺延。 四、交货方式、地点及验收： 1、乙方负责送货到：。 2、乙方上门安装，验收标准按双方认可的图纸及文字说明为准。 3、过程验收要求： 木作根底完成后，油漆之前甲、乙双方先验收。 油漆色样需甲、乙方双方核

8、对。 油漆光泽需甲乙双方核对。 五、质量保证 1、对所售货物乙方供应一年的保用期，在保用期内因产品质量问题致使不能正常使用，乙方负责修理，费用由乙方担当。 2、保用期后的修理酌情收费。 3、保用期内非产品质量缘由，而因其它缘由造成产品损坏，乙方修理酌情收费。 六、违约责任 1、如甲方逾期付款超过七天，乙方有权每日根据应付款的千分之二计收违约金。 2、如乙方逾期交货超过七天，甲方有权每日根据不能交货货款的千分之二计收违约金，不行抗力缘由除外。 七、合同 与本合同相关的订货单、提货单、验收单、报价表、设计图纸等相关文件为合同。 八、本合同的变更应经双方协商全都并以书面形式达成。 九、本合同适用 中

9、华人民共和国法律，如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成，可以向原告所在地仲裁委员会提请仲裁。 十、本合同一式双份，甲乙双方各执一份，经双方盖章后生效。 甲方： 乙方： 年月日 最新商品订购合同格式模板简短三 （一）避开购房合同纠纷，看完房子以后，就要签合同了，现在一般的做法是在签署正式合同之前要先签一个认购书，然后再签正式合同。因此，需留意以下问题： 问题一：在认购书里没有注明免责的退定条款因何种缘由退房以及后果如何？购房者与开发商签订认购书后，就要交肯定额度的定金，这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种缘由得不到银行的贷款而无法购置该房产时，进展商一般都只退购房款而不退定金，理由

10、是购房者没有履行合同，所以没收定金。 问题二：合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识，往往会犯一些比拟初级的错误。有时代表进展商签约的人并不是法人代表，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题。 另外，工程是由a公司开发的，实际上却是由b公司投资，但作为买家还是应与a公司签约，否则也会带来一系列的麻烦，以后办理各种手续会很麻烦。 问题三：开发商的补充协议不对等签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提示购房者的是，肯定要看清晰开发商供应的补充协议。现在有的进展商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补充合同，主要目的在于说明由于某些特定缘由造成不能按期交房的免赔责任

11、以及面积丈量误差率差异过大在哪些状况下能免赔，这是进展商为了爱护自己在一些非人力能掌握的状况下造成违约躲避风险的一种方式。所以，购房者不要仅仅把开发商的免责条款都签了，而遗忘爱护自己的利益。 问题四：使用语意模糊的字眼合同是双方意思全都的表达。但是，实践中开发商往往会给购房者许多诸如“假如发生问题，在最短时间内解决”、“在装修材料上，选择最好的国外进口的”等一些看上去很迷人但没有实际意义的承诺。最短是多长时间，什么样的才算最好的？其实购房者对这些并不能清晰地确定。 问题五：商定提前交纳局部费用房地产开发对资金的要求很高，开发商面临资金压力是很正常的，但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的

12、钱。而在合同或是补充协议中，开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去，要求购房者提前交纳，这是显失公正的。 比方有些进展商在尚未确定物业治理公司及效劳标准、收费状况的前提下，就要求买家在预售契约中承诺承受物业治理效劳，并承受相关约束，这对消费者是不利的。 问题六：卖方解除合同在一些进展商制定的售楼契约或契约附件中，往往有“买方无故逾期付款，经卖方催告仍不支付欠款的，卖方可以解除合同并没收买方全部已付价款。”的条款，这样的条款明显是不公正的。假设买家已经支付95%的价款，只剩5%的价款逾期未付，假如进展商以此为由，没收其已付95%的价款，岂不是很不公正？况且，没收实际上是个行政惩罚或刑事惩罚行为

13、，作为当事人一方的进展商并没有权利来没收他人的财物。 问题七：处理结果的商定不明确许多合同中常可以看到这样的条款，“应于日前如何如何”，但是并没有商定假如没有在“日前如何如何”后该怎样处理。这样，即使最终认定是开发商的过错，您也很难制裁他，最多是调解了事。 问题八：以偏盖全这里所说的以偏盖全是个泛指的概念。有时会消失这样那样令人哭笑不得的问题，例如，开发商承诺卧房的玻璃是中空的，到了交房时却发觉卧房窗户只有下面的局部是中空，而上面却是一般玻璃等等。 问题九：拒签购房者提出的补充协议前面说了，开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议，购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议，最好将开

14、发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业治理中的承诺都签进补充协议中，不要怕麻烦。举个简洁的例子，您买的塔楼（或板楼）里有几部电梯，是否会全部同时开通，假如有不开的怎么办？不要小看这个问题，为了出面积、增利润，现在的高层住宅只安装几部电梯，而且平常还不全开，在上下班顶峰时间极为不便，在这种状况下，业主是否有权拒付局部电梯费呢？ 但是，就像您可以拒签开发商的补充协议一样，开发商也同样可以拒签购房者的补充协议。这种现象在广州是比拟普遍的，一些热销的楼盘也都如此。 问题十：勿留空白提防作弊犹如在填写银行存取款时需要在金额前加写$以防有人篡改存取款现金一样，合同中留下空白，往往会给开发商作弊留下

15、可乘之机。在我国商品房交易的惯例中，一般是由开发商手持全部合同文本，这样，开发商固然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。一旦这种合同被拿到法庭上作证，购房者即使不成认，也是口说无凭，难以举证伸冤。 （二）购房合同留意事项中合同须知：剖析“订金条款”提防合同陷阱在购房过程中，签订购房合同是很重要的环节。标准的开发商都应当采纳标准商品房购房合同。购房者作为弱势群体，很难要求开发商对拟好的合同进展修改，尤其是热销楼盘，合同根本上是一字不改。 您在签订合同时，首先应将开发商供应的合同与标准商品房购房合同作一对比，如有出入应立即与开发商交涉，要求其供应标准合同文本。购房合同由一般由商品房购房合同、商品

16、房购房合同补充协议两局部组成。 （三）购房合同留意事项的预售合同登记签完购房合同后的30天内，买卖双方必需到房屋所在地的区、县房屋治理局交易治理部门办理预售（预购）合同登记手续。如是外销房，则应到市国土资源和房屋治理局市场处办理。办理商品房预售、预购合同登记手续，可以通过房地产治理部门对房屋买卖交易的合法性和唯一性进展确认，可以有效保证买卖双方的合法权益。对买方来说，预购的商品房是一种期盼利益，通过办理预售、预购登记手续，可以削减因不了解政策或其它状况而造成投资风险；对卖方来说也可以削减因不必要的纠纷造成的损失。 预售合同登记手续一般由开发商负责办理，您只需要供应相关的托付书、购置商品房登记表

17、等资料就可以了。 房屋买卖合同是指购房者各售房者在公平协商的根底上，就房屋的买卖所签订的协议。房屋买卖合同应包括以下主要条款： 1、合同双方当事人。买卖双方的名称（姓名）、地址、邮政编码、联系电话。假如有托付代理人的话，那么还包括托付代理人的名称（姓名）、地址、邮政编码、联系电话。 2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中，标的就是房屋。这主要包括以下内容： 房屋的坐落位置； 所买卖房屋的面积，应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积； 房屋是现房，还是期房； 房屋的配套设施和修理标准。 3、房屋的价格及付款时间商定。 一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买

18、卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格，即商定每平方米建筑面积的售价为多少元，然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接商定每套房屋或每幢房屋所需支付的价款。在合同中一般要列一个付款时间进度表，买方按该进度表将每期所需支付的价款交付卖方。 4、交房期限。 卖方应在某日期之前，将房屋交付买方。买方应在实际接收该房屋之日起，在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记，卖方应赐予必要的帮助。或者由卖方代理买方进展上述工作。在交房的同时或一段时间后将房屋全部权证（全部权人为买方）交付买方，由买方支付有关的费用。 5、权利担保。 卖方保证在交付房屋时，该房屋没有

19、产权纠纷和财务纠纷，保证在交付时已去除该房屋上原由卖方设定的抵押权。如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利纠纷，由卖方担当全部责任。 6、违约责任。 违约责任是违反合同的当事人应担当的法律责任。违约责任的规定为催促当事人自觉而适当地履行合同，爱护非违约方的合法权益，维护合同的法律效力起着非常重要的作用，同时也能避开日后双方相互扯皮的状况。在合同中应明确商定买方不按期支付购房款所应担当的违约责任，卖方不按期交付房屋所应担当的违约责任，以及卖方所交付的房屋不符合合同商定所应担当的违约责任等。 7、合同双方认为应当商定的其他事项。如房屋的保修责任、物业治理以及小区内公用配套设施等。 手续费用编辑房

20、地产买卖双方，应当签订房地产买卖合同，合同文本可以使用房屋土地治理局制定的示范文本，也可使用自制合同。使用自制合同的，当事人在过户申请前应托付经市房地局认定的法律效劳机构进展预审，法律效劳机构对符合规定的自制合同，提出预审合格意见。 最新商品订购合同格式模板简短四 需方：_ 供方：_ 甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，进展长期合作的关系，特立本合约书商定条款如下，谨供遵循。 第一条 商品质量 1、乙方所供应的商品应符合国家规定标准及法律、法令规定的标准，并供应国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所供应商品的安全质量负责，并担当因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方全部损失。 2、

21、乙方保证所供应之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵害商品专利权、商标专利权、商标专用权等学问产权或属于假冒伪劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方担当责任损失，并负担订单金额之双倍赔偿甲方的商誉损失。 其次条 订货及交货方式 1、甲方订货品种：如蔬菜、干杂、肉类、禽类、蛋类和调料类等,需每天甲方将所需种类、规格、单价及数量告知乙方经乙方确认送货。 2、乙方必需严格按甲方的要求,标准选购食品，必需供应各类食品的检验报告和食品合格的相关资料。 3、假如乙方购置不合格食品，一切后果和经济损失由乙方负责 4、甲方确定了各类食品的品牌、规格、单价后乙方购置本地的供货产品不得超过行情的8

22、%，否则发觉一次处于_元-_元的罚款 第三条 数量及质量验收 1、产品质量符合食品安全规定，制止三无产品和临期食品、保质期在四个月以上。 2、乙方送货至甲方时,在甲方指定交货地点验收产品规格、数量、质量及价格。 3、食品签收单据必需有厨师收货负责人、库管员和送货人三人的签字，全部商品必需过称，全部袋装或包装必需拆货验收，餐厅相关部门不定时检查。 第四条 结账方式 甲方依据送货单据赐予乙方结算货款,乙方必需带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金或转账的方式支付货款，付款后必需取得乙方负责人的签收凭证。 第五条 合同生效日期及期限 本合同经双方签字盖章后生效，有效期为：_年_月_日起至_年_月

23、_日止。 第六条 甲方质检部门有权对乙方所供应产品根据“产品标准”进展抽查检验，如发觉有异味、异色、异样不符合甲方选购要求，甲方有权对整批产品拒收，并根据甲方要求，一般商品在一小时之内进展补货，假如因补货不准时或拖延，拒绝等缘由，造成的损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失。 第七条 乙方需根据甲方的订单供应质优、量足、新奇、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按商定时间送到甲方。 第八条 甲方每日晚上22：00之前将次日所需的选购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方，乙方需在次日9：0010：00点钟将甲方所需食品

24、按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字。如某一食品供给有变化乙方应在接到定单当晚10：30前通知甲方，否则造成的损失由乙方负责。 第九条 甲乙双方购销的产品品种严格根据附表中商定的规格、单价执行。假如消失节假日 第十条 甲方同意乙方作为本餐厅的供给商。乙方以1个月货款为供货保证金，假如甲乙双方解除供货合同必需提前10天通知对方， 第十一条 本合同壹式份，由签约方各执壹份为凭，未尽事宜协商处理。 甲方：_乙方：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ _年_月_日 最新商品订购合同格式模板简短五 甲方(全称)： 乙方(全称)： 依据中华人民共和国及有关规定，经双

25、方友好协商，达成全都意见，签订本合同。 一、甲方托付乙方制作服装系列产品，详细规格型号、数量、单价 风险提示： 要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，品牌型号必需是标准用名，不能产生歧义，前后名称必需保持全都; 在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清晰，便利验货时核对产品的数量。 另外，标的物必需是合法物品，违法则合同无效。 规格型号： 数量： 单价： 二、产品质量标准、特别工艺要求及费用负担： 风险提示： 实际上，商品缺少国家强制性标准的状况特别普遍。 肯定要写上详细的质量标准，而不能直接写“根据国家强制性标准”，避开发生质量纠纷时“没有法规”; 在供方为外商的

26、状况下，更应当明确商定质量标准，由于我国国家的强制性标准(假如有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。 在这种状况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此商定不明，等于没有商定。 三、交货时间及方法： 乙方收到甲方预付款_个工作日内交货，送达方式另行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。 四、验收标准及期限：甲方自收货_日内按样衣标准进展验收。 如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行担当。 五、包装要求及费用负担： 六、交(提)货方式地点： 风险提示： 运输方式一般由需方提出，也可协商商定运输方式、运输路线、运输工具。 总的要求是运费低、运速快、货物安

27、全到达。 留意，要明确商定假如由于供方缘由，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就担当赔偿责任。 此外，运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确商定清晰，以避开争议。 七、交付定金预付款数额准时间： 八、结算方式及期限：甲方自收货_日内以现金或转帐的方式付清货款。 九、质量检验： 以合同规定的品质、规格、成分和颜色以及乙方依据本合同规定供应的样品为质检标准。 十、效劳承诺： 1、产品交付使用一月内，如因乙方缘由消失的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。 2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品一样的根底上，乙方依样衣标准制作，经双方

28、协商另签订合同。 十一、违约责任： 风险提示： 违约责任必需商定清晰。 若是没有商定，发生需方货款拖延支付、差额支付等状况，就很难追究其违约责任，风险又要飙升。 留意，的数额太高，可能会有被机构或法院变更的风险，但也不能太低，否则无法产生约束。 这种状况建议还是询问律师。 1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方缘由提出更换布料及款式、颜色等，由此产生的责任及费用由甲方担当并相应延长交货日期。 甲方未按商定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开头制作; 甲方未按商定时间交付货款，甲方应按欠交货款的_%/月利率向乙方交纳违约金。 2、中途

29、如因乙方缘由提出的需要更换布料及款式、颜色等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方担当，如需延长交货日期，由双方另行协商。 十二、由于不行抗力灾难和确非一方本身的缘由而不能履行合同时，可以免除违约责任。 十三、适用法律 本合同适用中华人民共和国现行的法律、法规和政策。 十四、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十五、本合同一式_份，双方各执_份，自双方签字之日生效。 交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。 甲方：(盖章) 法定代表人： 托付人： 联系电话： 签订时间：_年_月_日 乙方：(盖章) 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 签订时间：_年_月_日 最新商品订购合同格式模板简

30、短六 甲方(买方) 地址： 联系电话： 乙方(卖方)： 地址： 联系电话： 依据中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在公平、公 平、诚恳信用的根底上就建材买卖事宜达成协议如下： 第一条 甲方向乙方订购产品名称、规格、数量及金额： 风险提示： 要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量，品牌型号必需是标准用名，不能产生歧义，前后名称必需保持全都;在标注产品的数量时，最好将产品的平米数和片数都标注清晰，便利验货时核对产品的数量。 另外，标的物必需是合法物品，违法则合同无效。 产品名称： 规格： 数量： 单价(元)： 1、以上单价包括全部木门的制作、运输、安装(包括安装

31、五金配件)及其他相关费用，不包括门的油漆和车库门锁。 2、以上单价为一次性包干价，人工市场及材料市场无论如何变化，以上单价均不作调整，乙方供应一般增值税发票。 其次条 质量标准室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准 风险提示： 实际上，商品缺少国家强制性标准的状况特别普遍。选购合同肯定要写上详细的质量标准，而不能直接写“根据国家强制性标准”，避开发生质量纠纷时“没有法规”; 在供方为外商的状况下，更应当明确商定质量标准，由于我国国家的强制性标准(假如有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种状况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此商定不明，等于没有商定。 第三条

32、 交货 交货方式为卖家送货并安装，费用由乙方负责： 交货时间：_ 交货地点：_。 第四条 验收 木门的规格、颜色等与商定不符或有其他外表瑕疵的，甲方异义期为卖方交货后_日内，异议经核实乙方应无条件换货;加工木门未到达商定加工标准的，乙方应无条件返工并担当相应的法律责任。 第五条 款方式准时间： (一)签订本合同7日内，甲方支付_%订金，木门安装完毕并验收合格后，余款一次付清。(留_%质保金) 第九条 违约责任 风险提示： 违约责任必需商定清晰。若是没有商定，发生需方货款拖延支付、差额支付等状况，就很难追究其违约责任，风险又要飙升。 留意，违约金的数额太高，可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，但

33、也不能太低，否则无法产生约束。这种状况建议还是询问律师。 (一)乙方违约责任： 1、门经专业检测机构检测不符合国家强制性居室木门标准或合同商定质量标准。乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，保修期限为_年，乙方负责免费修理 2、方延迟交货的，每日应向买方支付拖延局部价款_%的违约金;延迟交货超过_日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的预付款应全额返还，另支付甲方违约金，违约金为合同总价的_%并担当造成建立方的损失。 (二)甲方违约责任： 甲方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，违约金为合同总价的_%。 第十条 争议解决方式：本合同项

34、下发生的争议，可协调，协调不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第十一条 其他商定事项：_ 第十二条 本合同一式两份，各执一份。 甲方： 签订日期： 乙方： 签订日期： 最新商品订购合同格式模板简短七 一、产品名称： 型号 ： 颜色： 数: 二、产品总价： 元/台， 总金额(大写)： 三、需方对产品的要求，根本配置： 四、质量要求：按原厂 车型技术标准执行。 五、交车时间： ;交车地点： ;交车方式： ; 六、本合同签订时需方应向供方支付订金(人民币)： 。 七、结算方式： 。 八、产品的验收：按原厂 车型技术标准验收。 九、产品三包规定：按时风车质量保证

35、手册规定执行，由生产厂家指定的当地效劳站承接保养及修理。 十、违约责任：除按民法典相关规定执行外，双方商定： a、供方应在双方商定的时间内按需方所订的车型及根本配置供应商品车，符合生产厂家产品标准，有国家公告，可入户上牌。 b、从供方通知需方提车之日起 天内提车，需方不得以不正值理由要求供方退车或不按时提车，如由此造成供方经济损失的，供方有权不予退还定金及追索损失赔偿。 c、供方应按双方商定的时间内向需方交车，如因国家政策的调整，自然灾难，意外事故等不行抗力之缘由延误交车时间或不能交车的，供方不予担当任何责任。 d、车辆正式交付之时起，该车俩的全部权和风险责任由供方移至需方。 发生争议的解决方式： 1、双方协商解决; 2、向当地仲裁部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 十一、双方签订之日起本合同生效，各方不得单独终止或解除本合同。本合同一式贰份，供需方各执壹份，共同具有法律效力。 十二、其他商定事项： 供 方 单位名称(公章)： 单位地址： 对公账户： 法定代表人：(签章)： 托付代理人：(签章)： 电话： 传真： 需 方 单位名称(公章)： 单位地址： 法定代表人(签章)： 托付代理人：(签章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号：