土建施工员实习心得体会报告建筑工程施工实训心得体会(6篇).docx

《土建施工员实习心得体会报告建筑工程施工实训心得体会(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建施工员实习心得体会报告建筑工程施工实训心得体会(6篇).docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 土建施工员实习心得体会报告建筑工程施工实训心得体会(6篇)有关土建施工员实习心得体会报告一 作为一名技术员，首先能严格要求自己，不断提高自身的思想觉悟。与此同时，我始终严格要求自己，仔细对待自己的工作，自身很好的为自己定位。争取以高标准要求自己。积极主动的学习各种有关质检方面的规定性文件和要求，并常常请教同行业的前辈和同事。工作中我时刻牢记要在工作中不断地学习，将理论与实际的工作很好的结合在一起。在工作中不断地转变自我，适时地对自己提出不同的要求，在工作中不断总结阅历，提升自身工作力量的同时，不断提高自己的专业技术水平。 在这近一年多工作经受使得我在付出汗水的同时，获得了收获，在以前的实践工

2、作当中，将理论学问和实践工作有机融合，使自己的水平得到很大的提高，以下是我在这段时间施工中的体会： 1、仔细熟识施工图纸，了解工程概况，有备而战。 要做好每项工作，都必需在工作之前对这项工作进展全面了解，这样才利于更好地开展工作；对于土建施工，也要做好施工前的预备，熟识图纸，了解工程概况。所谓知己知彼，百战百胜。不了解工程状况，盲目工作，等于赤手空拳去打仗。要顺当开展工作，必需有备而战。 施工前的预备：熟识施工图纸-相关技术标准-操作规程-设计要求及细部、节点做法-相关技术资料-工程质量要求等。 其次要熟识施工组织设计及施工挨次、施工方法、技术措施，弄清完成施工任务中的薄弱环节和关键部位；最终

3、对施工现场进展深入了解，熟识施工图纸，只是对工程的纸上了解，要清晰、全面了解工程，把握工程概况，必需亲自到现场进展了解。仔细了解工程的根本状况，有利于更好地实施治理，落实施工方法，更好地完善工作。 2、实行可行性的施工工法，面面俱到实行可行性的施工工法是施工技术的一项关键的工作。 做好施工预备，向施工工人交代清晰施工任务要求和施工方法，是为完成施工任务制造良好的施工条件。最最重要的是在施工全过程中根据施工有关技术的要求，围围着质量、工期等制定可行的施工工法，在每个阶段、每个工序、每项施工任务中积极组织平衡，保持的结合。其次关键部位要组织有关人员加强检查，预防返工现象的发生，要随时订正现场施工各

4、种违章、违反施工操作规程及现场施工规定的倾向性问题。还有，如遇设计修改或施工条件变化，应随时进展补充交底，同时办理工程增量或减量记录，并办理相应手续，要在图纸上表示修改的内容，要便于施工的顺当进展。不但要做好以上工作，还要严格质量自检、互检、交接检的制度。 3、建立良好的人际关系 在施工现场，要确保一个工程能够保质、保量地完成，不但要有肯定的技术之长，还须与下面的施工工人能打成一片；工作中，与工人们相互沟通、相互敬重，赢得工人们的信任，这样才能使各项施工指令贯彻落实下去。还要与甲方现场代表、监理建立良好的工作关系，在施工技术方面积极与甲方，监理沟通，听取他们可行性的施工工法，争取现场施工状况得

5、到甲方及监理的满足与认可。 作为中化大家庭的一份子不仅要为企业着想，更应当为中化建立做出自己的奉献。所以我严格要求自己、有责任心、上进心。我盼望通过我的不断学习和辛勤的的努力学到更多的学问，不断完善自己，实现自我的价值，为中化六建之崛起而努力。固然我还有许多缺乏，比方在工作阅历上还是有缺欠的，责任心还是不够严谨，这都是我去改善的问题。 在这里我也盼望领导对我工作的确定，更盼望领导能对我提出珍贵的意见，我肯定会虚心承受，尽快改正，使自己尽快把的一面投入到工作当中，最终祝福中化六建越做越大，效益越来越好！ 有关土建施工员实习心得体会报告二 因公司人力调配本人在20xx年1月份从*工程调离到世界村工

6、程任职土建工程师，在总经理及其他工程同事的帮忙指导下，踏踏实实，尽心尽力做好本职工作，现将本人一年以来的工作、学习等状况简要总结如下： 本人20xx年1月至7月负责世界村h区7#楼工程治理及交楼修理，7月至9月负责i区1#、7#楼工程治理，9月至今负责i区7#楼工程治理。 1、履行监理职责：负责工程分部、分项、检验批等验收工作；负责编写汇总工程监理日志及监理资料；深入巡察现场及旁站重点施工部位，发觉质量、安全等问题准时向总监汇报并实行相应解决措施。 2、履行甲方职责：负责工地质量治理工作，收集、整理、保存资料治理资料。负责审查土建专业预算、结算、施工组织设计、各项施工方案、材料规划、现场签证、

7、设计变更等。负责现场有关图纸会审、设计变更、验槽、主体验收等事项与公司和设计院联系沟通、书面资料传递。负责协调总包及甲分包施工问题。 1、在1月至7月h区7#楼交楼施工过程中，主责巡察现场劳动力、材料安装状况并每天定时向领导汇报，发觉质量问题准时要求中建四局整改并向领导汇报。协调各甲指分包与总包单位施工问题。负责分户验收工作，交楼前与物业的移交工作。 2、在7月至9月i区1#、7#楼精装施工过程中，主责1#楼施工样板间设计变更，并向国泰和丽贝亚两家精装单位传达公司的有关技术要求，负责审查上报卫生间防水方案、吊顶方案。负责两栋楼的分部、分项、检验批验收。负责确认现场原施工单位（中建四局）构造问题

8、并确认工程量。负责与设计沟通图纸问题。负责甲分包材料规划。负责编制汇总工程i区监理日志。 3、在9月至今i区1#楼精装施工过程中，主责施工组织设计审查、四局钢构造夹层工程量预算审查及上报。负责联系设计竣备珍贵图纸问题。负责施工现场吊顶龙骨、防水施工、厨卫贴砖、外立面保温、墙面石膏等验收工作。负责编制汇总工程i区监理日志。 1、h区7#楼在6月29日7月1日交付业主，当时来收楼业主73户，已收楼业主69户，当时收楼率到达95%。未消失重大的业主投诉大事。 2、i区实体样板间目前进度：除卫生五金洁具未安装、壁纸未贴、水柜台面未装，其他分项工程已完成。 3、i区7#楼施工进度：墙面腻子完成一遍，木饰

9、面木龙骨完成，吊顶龙骨完成，防水完成416层（验收完成1610层）。厨房贴砖完成164层，卫生间贴砖完成1615层，地面垫层完成，外立面保温完成，真石漆完成30%，铝窗固玻安装完成80%，外挂电梯撤除完成，消防打压完成169层，室内电梯安装完成2部。 4、i区loft防水方案、吊顶方案、施工组织设计方案审批完成；施工资料与进度同步，监理日志及旁站纪录与施工进度同步；钢构造夹层工程量预算托付因图纸会审需转未设计变更，目前正在协调设计下发设计变更。 5、i区1#、7#楼a、b及甲供材料备料完成，已满意后续施工进度。 1、发觉缺乏 （1）从工程质量上结合h区消失的质量问题，在i区施工过程中避开lof

10、t吊顶多处开裂、卫生间漏水、壁纸发霉不平、卫生间石材泛碱等问题。 （2）工程进度上i区精装更换施工单位，国泰与丽贝亚生产施工已进入正轨。h区7#楼因工程欠款，材料供给商不准时供应施工材料，中建四局施工质量问题太多导致交楼延期。 （3）安全文明施工上缺乏：i区现场垃圾清理不准时，现场施工用电存在安全隐患。 2、改正措施 （1）吊顶开裂问题已沟通设计实行双层石膏板，薄弱部位实行加固措施。卫生间漏水问题已要求施工单位单独上报方案，垫层施工中墙根处实行钢丝网加固，严格要求地埋管标准施工避开埋管超高导致贴砖误差；防水施工验收中工程上通知地区工程师进展多方验收，严格要求防水厚度和高度；在贴砖过程中要求工程

11、工程师进展旁站，避开防水层破坏。壁纸不平问题要求自身严格验收墙面基层施工。石材泛碱问题要求自身严格把控材料进场。 （2）进度上要求自身每天巡察现场，发觉材料、劳动力缺乏问题准时协调各施工单位并向领导汇报。 （3）安全文明施工上要求自身每天巡察现场2遍以上发觉问题准时要求施工单位整改并向领导汇报。 1、施工进度规划： （1）20xx年3月份i区7#楼完成吊顶封板，铝窗玻璃安装完成，大堂及竣备层根本完善，室内电梯完成。 （2）20xx年4月份i区7#楼组织竣备，完善外立面真石漆，内室腻子完成，防水完成，贴砖完成，楼梯栏板完成，木饰面完成50%，户门安装完成，防火门安装完成。 （3）20xx年5月份

12、i区7#楼竣备层恢复整个施工，壁纸完成60%，内门安装完成80%，灯具完成。暖气片安装完成50%，橱柜完成50%，淋浴玻璃完成50%。 （4）20xx年6月份i区7#楼完成油烟机、燃气灶、热水器安装，淋浴玻璃完成，卫浴五金安装完成，壁纸完成，木地板完成。 （5）20xx年7月i区7#楼分户验收，移交物业，交付业主。 1、总包及各分包发函反映资金压力特别大，工程部工作无法全力推动，工程建议公司能够全额支付批复产值的工程款。 2、建议公司定期对工程工程师进展专业培训。 3、盼望公司能针对个人工作状况上调工资。 有关土建施工员实习心得体会报告三 原告：_，男，汉族,_年_月_日诞生，住广东省佛山市_

13、，身份证号码：_。 系个体户佛山市_区_金属制品厂的经营者，佛山市_区_金属制品厂经营场所：_佛山市_区_镇街道_工业区_号厂房，注册号：_。 被告一：_，男，汉族,_年_月_日诞生，住广东省佛山市_，身份证号码：_。 被告二：_佛山市_区_工程有限公司，住宅：_佛山市_，注册号：_。 法定代表人：_。 案由：_建立工程合同纠纷 诉讼恳求：_ 1、判令被告一马上向原告支付工程款_元以及逾期支付的利息_(利息以_元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_年_月_日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止); 2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息担当连带责任; 3、判令本案全部诉

14、讼费用由被告担当。 事实与理由：_ _年_月_日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_有限公司在_工业园的局部土建工程工程分包给原告。原告以佛山市_区_金属制品厂的名义与被告一签订工程承揽责任书，商定原告承包佛山市_有限公司在_工业园的车间b、c的金属钢构造工程。 工程承揽责任书签订后，原告按商定完成施工，工程工程也已阅历收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了局部工程款，其中最终一次支付工程款的时间为_年_月_日。_年_月_日,被告一向原告出具工程款欠条一张，确认其仍欠原告工程款_元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。 原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包

15、分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。依据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息担当连带支付责任。 为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼恳求。 此致 _区人民法院 具状人：_ _年_月_日 有关土建施工员实习心得体会报告四 今年是我成为上班族以来的其次个整年。土建工程师是我从事的第一份工作，是我职业生涯的一个起点，我对此也非常珍惜，尽最大努力去适应这一岗位。通过一年来的不断学习，以及同事、领导的帮忙，我已完全融入到了这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的缺乏之处，但应当说这一年付出了不少，也收获了许多，我自

16、己感到成长了，也渐渐成熟了。现在就20xx年的工作状况总结如下： 一、一年来经过我的不懈努力，完成了一期、二期工程施工资料整理及移交工作、二期工程景观、绿化工作、c组团前期开工预备工作、c组团样板房工程等公司领导交付的其他工作 1、一、二期工程施工资料整理及移交工作 今年上半年二期工程顺当交工并交付业主使用，工程交工前必需先把施工资料整理交接完毕，我仔细检查把每一栋楼的施工资料都认真查阅，力争做到一张不漏、一张不缺、名目整齐、保证资料齐全，交房前二期13栋楼全部的户型图、质保保证书、使用说明书，我都要提前预备齐全，已备交房时给业主以充分的保障。二期13栋楼的备案资料全部经由我手整理完毕，再领导

17、的指导下，我顺当的完成了交房前全部资料的整理工作。交房后由于资料过多及其重要性，需移交公司档案室保管，移交期间，我必需对一、二期30栋楼的100多盒资料重新整理，做到每张都有记录并制定出能够从中找出任意一张资料的名目。期间我花费大量精力，花费将近一月的时间，最终不负领导所托吧全部资料都重新整理完毕。 2、二期工程景观、绿化工作 年初，我接手二期工程景观、绿化工作。景观、绿化工作相对于现代化小区，比重虽小，但是意义重大。它是现代化新生活小区不行或缺的。由于预备充分，二期的景观、绿化工作进展的很顺当。 但是，后期验收时，由于苗木规格、种类繁多给我们的验收工作带来了很大的麻烦，最终，我通过与技术部通

18、力合作，把全部苗木的种类、数量、规格全部核查到位。最终顺当的完成了领导交付的此项工作。 3、工程 9月初，接领导指示。要建立c组团样板房。它是20xx年在全国房地产低迷状况下，公司领导英明打算c组团开工，组建加这种新户型的一个缩影。它的好坏直接影响立体叠加开盘后的销售业绩，同时也是公司今年即b组团销售状况不乐观后的一项新举措，它的成败直接影响到公司今年的成败。 在接到领导指示后，我快速的投入到实际工作当中去，为了到达预期效果，我2天内3次定位放线，最终满意了领导的预期效果。在施工过程中，我不惧辛苦，任劳任怨，努力做到了上班在现场，下班后由于工程需要屡次加班加点工作。后期由于装饰公司的介入，这就

19、需要良好的协调力量与组织力量。努力处理好双方在施工过程中所发生的摩擦和冲突。最终顺当的在开盘前完成了样板房工程。为公司开盘后可观的销售状况及扭亏为营做出了应有的奉献。 在顺当开盘后，我又与技术部合作。参加了样板房后期的决算事宜。 二、一年来的工作心得 1、保持良好的心态与积极进去的工作态度。我作为“”一分子，自觉遵守公司的各项规章制度，听从上级领导的工作安排;以对公司肯定忠诚的态度投入到各项工作中去，把公司的事情当作自己家里的事情去做，在解决现场施工治理、协调等工作上，依据现场实际状况积极主动的思索，自己考虑应当完成的各项工作，而不是等领导来安排。以仆人翁的心态投入到各项工作中去，维护公司的形

20、象和利益不受损害。 2、把自己融入到公司的大集体中去，依靠集体的才智及力气完成各项工作。在我今年完成的很多工作中，得到各级领导和同事们的支持和帮忙。 3、通过一年来的工作发觉自己还有许多缺乏之处：在工作中处理现场事宜，治理力度不够;处理问题还不是太细心，这些问题我将在崭新的20xx年多加留意克制。 20xx年，对于我来说是探究、学习、进步的一年，面对着与以前不一样的工作内容，我摆正了自己的心态，充分发挥主管能动性，积极主动的思索。在这样的一年中，我通过自己的劳动充实了自己，通过领导给予自己的时机开阔了自己的视野。 有关土建施工员实习心得体会报告五 今年是我成为上班族以来的其次个整年。土建工程师

21、是我从事的第一份工作，是我职业生涯的一个起点，我对此也非常珍惜，尽最大努力去适应这一岗位。通过一年来的不断学习，以及同事、领导的帮忙，我已完全融入到了这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的缺乏之处，但应当说这一年付出了不少，也收获了许多，我自己感到成长了，也渐渐成熟了。现在就20xx年的工作状况总结如下： 一、一年来经过我的不懈努力，完成了一期、二期工程施工资料整理及移交工作、二期工程景观、绿化工作、c组团前期开工预备工作、c组团样板房工程等公司领导交付的其他工作 1、一、二期工程施工资料整理及移交工作 今年上半年二期工程顺当交工并交付业主使用，工程交工前必需

22、先把施工资料整理交接完毕，我仔细检查把每一栋楼的施工资料都认真查阅，力争做到一张不漏、一张不缺、名目整齐、保证资料齐全，交房前二期13栋楼全部的户型图、质保保证书、使用说明书，我都要提前预备齐全，已备交房时给业主以充分的保障。二期13栋楼的备案资料全部经由我手整理完毕，再领导的指导下，我顺当的完成了交房前全部资料的整理工作。交房后由于资料过多及其重要性，需移交公司档案室保管，移交期间，我必需对一、二期30栋楼的100多盒资料重新整理，做到每张都有记录并制定出能够从中找出任意一张资料的名目。期间我花费大量精力，花费将近一月的时间，最终不负领导所托吧全部资料都重新整理完毕。 2、二期工程景观、绿化

23、工作 年初，我接手二期工程景观、绿化工作。景观、绿化工作相对于现代化小区，比重虽小，但是意义重大。它是现代化新生活小区不行或缺的。由于预备充分，二期的景观、绿化工作进展的很顺当。 但是，后期验收时，由于苗木规格、种类繁多给我们的验收工作带来了很大的麻烦，最终，我通过与技术部通力合作，把全部苗木的种类、数量、规格全部核查到位。最终顺当的完成了领导交付的此项工作。 3、工程 9月初，接领导指示。要建立c组团样板房。它是20xx年在全国房地产低迷状况下，公司领导英明打算c组团开工，组建加这种新户型的一个缩影。它的好坏直接影响立体叠加开盘后的销售业绩，同时也是公司今年即b组团销售状况不乐观后的一项新举

24、措，它的成败直接影响到公司今年的成败。 在接到领导指示后，我快速的投入到实际工作当中去，为了到达预期效果，我2天内3次定位放线，最终满意了领导的预期效果。在施工过程中，我不惧辛苦，任劳任怨，努力做到了上班在现场，下班后由于工程需要屡次加班加点工作。后期由于装饰公司的介入，这就需要良好的协调力量与组织力量。努力处理好双方在施工过程中所发生的摩擦和冲突。最终顺当的在开盘前完成了样板房工程。为公司开盘后可观的销售状况及扭亏为营做出了应有的奉献。 在顺当开盘后，我又与技术部合作。参加了样板房后期的决算事宜。 二、一年来的工作心得 1、保持良好的心态与积极进去的工作态度。我作为“”一分子，自觉遵守公司的

25、各项规章制度，听从上级领导的工作安排;以对公司肯定忠诚的态度投入到各项工作中去，把公司的事情当作自己家里的事情去做，在解决现场施工治理、协调等工作上，依据现场实际状况积极主动的思索，自己考虑应当完成的各项工作，而不是等领导来安排。以仆人翁的心态投入到各项工作中去，维护公司的形象和利益不受损害。 2、把自己融入到公司的大集体中去，依靠集体的才智及力气完成各项工作。在我今年完成的很多工作中，得到各级领导和同事们的支持和帮忙。 3、通过一年来的工作发觉自己还有许多缺乏之处：在工作中处理现场事宜，治理力度不够;处理问题还不是太细心，这些问题我将在崭新的20xx年多加留意克制。 20xx年，对于我来说是

26、探究、学习、进步的一年，面对着与以前不一样的工作内容，我摆正了自己的心态，充分发挥主管能动性，积极主动的思索。在这样的一年中，我通过自己的劳动充实了自己，通过领导给予自己的时机开阔了自己的视野。 有关土建施工员实习心得体会报告六 土建工程承包合同（一） 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方现将二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强治理，确保工程质量，准时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款： 1、工程承包范围：悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。 2、工程承包方式：清工 3、工程承包内容：楼施工图内全部墙体砌筑工

27、程（包括全部二次构造的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理）。 4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他工程承包施工作业必需由甲方工程部指定安排，乙方应无条件听从。 5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，工程部治理人员监视，未准时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必需凭人员名册本人身份证及有效证件按50元/天支付，在不超支的前提下按己完成的70，经工程部审核批准后允许借支。完工后付10，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。 6、工程质量要求：优质工程、

28、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。 7、工期：根据甲方制定的施工工期，听从甲方统一指挥，特殊需夜间加班乙方必需无条件听从，乙方承包人或托付代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力气缺乏未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的状况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参与施工，乙方必需无条件听从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方担当。 8、乙方必需有固定在施工现场工人20人（其中技工12人，普工8人），遇工期紧急时需增加临时工人，人员数量必需准时上报工程部，临时工人工资按60元/天支付，算在月进

29、度款内。 9、安全文明施工： 乙方施工人员进场施工后，乙方工人必需和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守工程部规定的各项规章制度，帮助甲方做好员工三级安全教育，无条件听从甲方治理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化治理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进展文明施工，场容治理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项： （1）对自班中的落手清工作，必需保证工完场清。 （2）对当日施工段的施工道路每天清扫一次。 （3）如砖、砼、砂

30、浆等材料的确不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必需清理洁净。做到材料集中堆放、节省用料、综合利用。 （4）对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不消失打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。 （5）宿舍必需每天清扫并定期进展卫生检查。 （6）遵守执行公司及工程部的各项规章制度。 10、其他： （1）乙方必需负责协作工程部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。 （2）因乙方施工引起的返工和材料铺张及不符合施工图及标准要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发觉进展惩罚，由乙方准时返工处理。同时乙方担当其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场

31、清，准时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。 （3）混凝土浇筑前模内必需清理洁净，且负责淋水潮湿模板直至满意为止。 （4）乙方必需严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出惩罚。 1l、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。 注：13#、15#从一层算起。 发包人：承包人： 联系电话：联系电话： 年月日 土建工程承包合同（二） 发包方（甲方）：_ 地址：_电话：_ 承包方（乙方）：_ 地址：_电话：_ 依照中华人民共和国民法典和_市的有关规定，经双方协商全都，签订本合

32、同，并严厉履行。 第一条工程工程 一、工程名称： 二、工程编号： 三、工程地点： 四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表）。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元（各单项工程造价详见工程工程一览表）。 其次条工程期限 一、依据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇以下状况，得顺延工期，双方应准时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1.因天灾或人力不

33、能抗拒的缘由被迫停工者； 2、因甲方提出变更规划或变更施工图而不能连续施工者； 3、按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工； 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。 5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 6.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工； 7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 8.由于政策变化、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做

34、好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。 四。工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商全都后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度规划，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间； 2.乙方实行的赶工措施； 3.甲方为赶工供应的条件； 4.赶工措施的经济支出和担

35、当； 5.提前竣工收益（假如有）的共享。 第三条施工预备 一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份；组织设计、施工单位进展工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员讨论和熟识图纸，参加设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进展施工场地的平坦，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度规划，储藏材料，加工构件，做好一切施工预

36、备。 第四条物资供给 一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标：_ 二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方选购；三、发包方供给、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方供应材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第五条工程质量 一、本工程质量经双方讨论要求到达：_ 二、承包方必需严

37、格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。 第六条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_. 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开头扣回备料款。 三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（

38、财政拨款不计息）一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 第七条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计。如遇以下状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担： 1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件

39、，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。 3.在施工中，如发觉甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。 第八条违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建立工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损

40、失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 四、承包方验收通知书送达_日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第九条纠纷解决方法 建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门，进展调解；解决不了的，可选择下述第项处理： （1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁； （2）直接向人民法院起诉。 第十条合同的生效与终止 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送_机关、建立主管部门备案。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方（盖章）：_承包方（盖章）：_ 地址：_地址：_ 法定代表人（签名）：_法定代表人（签名）：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 电话：_电话：_ 签约日期：_签约地点：_