土建工程承包合同(15篇).docx

《土建工程承包合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建工程承包合同(15篇).docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 土建工程承包合同(15篇) 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方工程，同意将该土方工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着公平互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方工程 2、工程地点：山东寿光羊口 二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。 三、工程造价及承包范围： 1、场平：在满意施工要求范围内，要求场地平坦

2、，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。 2、场地回填：依据工程工程，依据总包方供应土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。 3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路根底宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地缘由，详细结算方式依据甲方要求来据实结算。 四、工程款支付方式： 1、依据上海电力建立有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（菏泽市 华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款。 五、施工工期： 1、依据上海电力建立有限责任公司（

3、总包方）的工期进度要求来合理施工。 2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。 六、甲方的工作及责任： 1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的掌握点、水准点及位置。 2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商全都，方可施工。 3、甲方要依据上海电力建立有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款。 七、乙方的工作及责任： 1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作工程的顺当完成。乙方施工要平坦场地去除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物爱护工作，并担当以上工作的费用和安全责任。 2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱护工作。 3、乙方必

4、需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要到达国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程工程。 4、在施工过程中，乙方必需听从甲方代表（或监理人员）的监视，加强各班组人员的治理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如消失安全事故或打架斗殴大事所造成的一切损失，概由乙方负责。 土建工程承包合同2 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺当交付使用，经双方友好协商，本着公平互利、公正、公正、合理的原则，依据合同法建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际状况，特定

5、立本合同条款，供双方相互监视执行。 第一条、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程构造：框架构造 4、建筑面积：约_m2(最终按实际建筑面积计算) 其次条、承包内容 乙方承包_大酒店的整栋装修工程。承包内容包括：_等全过程。 第三条、质量 工程质量应到达国家标准验收合格标准。 第四条：承包价款及计算方式 建筑面积参照_预算定额计算，阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积_圆(_元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的根底上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约_m2)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。

6、 第五条、付款方式 按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至_%，验收合格后七天内付至_%，余_%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。 第六条、工期要求 每月以工程部下发的进度规划表为准。 第七条、双方责任与义务 甲方: 1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。 2、甲方供应给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。) 3、甲方供应施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰

7、盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。 4、甲方供应完整施工图纸一套。 乙方： 1、乙方必需提前组织足够的劳动力以保证工程顺当进展。 2、仔细施工保证工程质量组织协作好现场施工员的技术治理与安全指挥。 3、不得铺张材料每日下班前必需将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必需在当日清理洁净并合理使用。 4、各楼层每个工序完成必需清理卫生一次(所清理的卫生必需从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下) 第八条、安全 甲方应做好各项安全防护措施。乙方必需遵守建筑工程有关安全条例并协作当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条

8、例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。 第九条、其他 1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极协作。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天_元，普工每人每天_元。 2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金_圆(_元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。 3、甲方应按合同准时给乙方支付工程进度款，否则乙方 可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他缘由导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及治理费。 4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽搁工期，不

9、得无故停工、罢工闹事。如因乙方缘由造成拖延工期甲方有权对乙方进展经济惩罚、严峻者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分_十结算(包含甲方的一切损失费)。 第十条、争议 本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。 第十一条 本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 土建工程承包合同3 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲乙双方本着公平自愿、互利有偿和诚恳信用的原则，结合本改造工程的实际状况，经

10、过充分协商，达成全都意见，特签定本合同。如有增项工程内容按实际发生费用另行计算。 一、工程位置：沈阳市大东区八王寺街御泉华庭小区 二、工程内容： 1、荷兰砖路面607平方米；园区东侧南北两个消防通道大门粘贴外墙砖；园区南北正大门局部破损理石、地面理石更换；南大门增加卫生间。 2、乙方根据甲方所供应详细施工部位，根据甲方要求完成全部施工内容。 3、本合同后附所施公内容的详细材料及人工费明细为本合同的有效局部。 三、承包方式 包工包料承包该项工程。并保证施工质量、工期、施工安全及竣工验收合格等项事宜。 四、施工工期 1、自20xx年6月16日乙方进场施工之日起，至20xx年7月16日竣工止，日历天

11、数30天。 2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经双方协商，工期可以相应顺延。 五、工程价款及支付方式 1、合同价款： 经双方共同协商，总工程款为59044.1元整； 大写：伍万玖仟零肆拾肆元整。 2、付款方式： 材料进场按总工程款付百分之三十;工程完工一半,再付总工程款的百分之四十;最终工程验收完工后结清全部余款. 六、工程质量要求： 1、乙方应严格根据现行施工验收标准，根据甲方的要求进展施工。隐藏工程须经甲方验收合格后，才能进展下一道工序的施工。 2、工程质量消失不合格返工，一切责任由乙方负责。 3、在施工现场如发觉缺乏之处，甲乙双方必需准时会同有关人员协商实行补救措施，以保证工程质量

12、和工程的顺当进展。 七、工程验收 1、工程完工后，乙方可申请甲方组织相关人员对工程进展验收。甲方接到申请后组织验收。 2、验收时，双方均应派代表到场，验收完毕时应出具验收报告，并由双方代表签字，加盖公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。 3、甲方应于本工程验收合格后3天内赐予施工单位结清工程款。 八、施工安全： 施工过程中，乙方负责安全问题，因施工造成的行人及车辆等安全责任由乙方负责。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 日期： 年 月日乙方： 年月日期： 日 土建工程承包合同4 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方将位于湖天北大道北辰大厦后院的幼儿园户外活

13、动场地的土建、绿化工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着公平互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑规模：面积 4、二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。 三、工程造价： 总工程工程总造价为1150000元(大写：壹佰壹拾伍万元整)乙方指定账户：6227075790344317 唐蓉 建行 四、承包范围： 1、本工程按甲方供应的施工图纸全部内容(以下工程不在承包范围内： 1、室内门不

14、做。 2、卫生洁具不做。 3、采暖支管留口不做地暖。 4、电气工程灯具不做，弱电只布管不穿线。 5、楼梯栏杆不做。 6、毛墙毛地不做铺装面层， 7、隔热层现浇屋面改为瓦屋面，甲方供应料、回填土方由甲方供应。) 2、乙方要包以下工程： 1)、主体工程：该工程为砖混构造，层高按设计图纸施工。 2)、装饰工程：内墙面用水泥砂浆批灰。外墙面刮涂料。 五、工程款支付方式： 1、工程总造价一次性支付 六、施工工期： 1、经甲、乙双方协商：从施工根底承台开头至竣工验收合格即年月10日开工至20xx年6月10日竣工。 2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。 七、甲方的工作及

15、责任： 1、必需办理好工程的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并担当此工作应由甲方出费用。 2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满意施工要求，并担当以上工作的费用。 3、开工前、精确供应建筑物四大角位置的掌握点、水准点及0.00位置。 4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商全都，方可施工。 5、甲方应按合同商定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。 八、乙方的工作及责任： 1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作工程的顺当完成。 2、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规

16、、强制性标准施工。在工程质量方面、要到达国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成整个工程工程。 3、在施工过程中，乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监视，加强各班组人员的治理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如消失安全事故或打架斗殴大事所造成的一切损失，概由乙方负责。 4、施工单位的工人的全部保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。 5、一切建筑材料均由乙方选购与保管，主要建筑材料须送检合格前方可用于该工程中。 6、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。 7、乙方需按时发放工人工资和准时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款

17、，与甲方无关。 8、做好工程资料。及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量缘由或资料不合格应由乙方负责。 九、工程质量要求： 1、乙方应严格根据现行施工验收标准，根据甲方供应的设计图纸进展施工。隐藏工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进展下一道工序的施工。 2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。 3、在施工现场如发觉缺乏之处，甲乙双方必需准时会同有关人员协商实行补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺当进展。 十、工程变更及工程结算 1、在施工过程中，甲方确需进展构造变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可

18、连续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。 2、由于工程变更不准时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由甲方负责。 3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。 十一、工程保修：本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不行抗拒或自然灾难缘由或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。 十二、施工过程中如发觉与本合同未提及的事项，双方另行协商。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方签字盖章： 乙方签字盖章： 合同签订日期： 年 月 日 土建工程承包合同5 甲方：_身份证号码：_ 乙方

19、：_身份证号码：_ 经甲乙双方公平协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款：_ 一、工程地点 二、工程工程及相关要求 1、施工工程：_装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池根底等。 2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。 三、承包形式乙方包工包料(包干方式)，蓄水池所用的机械设备、设施及全部工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。 1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。 2、如工程未完成或未到达甲方要求，甲方拒绝支付全部款项。 五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：_万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全

20、部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等帮助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式及质量要求 1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方;在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。 2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。 3、工程完工后如消失蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全治理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损

21、失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好蓄水池四周警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、其它商定甲方免费为乙方供应施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。 九、合同生效与终止本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 甲方签字：_乙方签字：_ 签订日期：_年_月_日 土建工程承包合同6 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋，建筑面积165，甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方，有关详细事宜经双方商定后达成如下承包合同。 一、工程概况 楼房一共两层，

22、砖混构造，建筑面积165，层高3.6米,建筑总高度7.2米。 二、承包形式 甲方以全包工的形式承包乙方，全部泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及全部架子树拆完归堆，场地清理一并在内。全部施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责，甲方供应水、电。 三、安全责任 乙方在施工过程中必需严格根据国家建筑工程所规定的安全标准操作施工，切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题，由乙方负责。 四、工程内容 乙方按甲方所供应的施工图纸施工根底工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随

23、捣随光，地面捣制及全部材料的搬运，清理落水灰、施工现场清理等一并在内。 五、施工质量 乙方必需根据国家建筑工程施工标准规模施工，决不允许偷工减料与铺张材料，如发觉上述行为，所造成的一切经济损失概由乙方负责。在施工过程中，如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。在合同解除前，属乙方的工程质量问题，由乙方负责修理。 六、承包单价 按国家建筑工程标准面积计算，每平方米单价 八百五十元(小写元整)，合计 十四万零贰佰伍拾元整 (小写：。 七、付款方式 该工程于年月年月工，工程款的结算：工程完工验收通过后支付合同价款的90%，一年保修期满后支付合同价款的10%。 八、本合同一式希共同维护执行。

24、发包人： 承包人： 法定代表人: 法定代表人: 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 年 月 日 土建工程承包合同7 承包方（简称甲方）： 分包方（简称乙方）： 一、分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房 二、分包工程地点：宜阳寻村工业园区 三、分包工程范围及方式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程（依设计施工图纸及乙方预算书说明内容为施工依据），包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。 四、分包工程工期：本分包工程开工日期是20xx年10月29日，总工期为120天。若遇天灾或人力不行抗拒的因素和建立方变更规划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包方与发包方

25、签订的合同总造价的商定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。 五、分包工程价款：甲乙双方共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元（陆拾叁万元），二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每平方米500元整（500元/），以实结算。 六、乙方严格根据施工图纸和说明要求，细心组织施工，保证工程质量，并承受建立单位、工地监理及甲方的监视治理。乙方负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必需更换，其工料费损失由乙方担当，如工程质量低劣，甲方有权终止合同，乙方担当由此造成的全部经济和法律责任。 七、乙方应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，的确加强安

26、全治理。在施工中，乙方违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙方担当。 八、乙方自行选购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必需符合标准标准，并供应材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙方担当。乙方负责本分包工程材料和工程质量试验费用。 九、施工用具、设备机械由乙方自行配备。如乙方使用甲方的机械设备、用具，应妥当保管和爱惜，造成损坏或丧失，乙方全额赔偿。 十、为保证施工的顺当进展，乙方应派驻工地代表详细协商处理工程事务和施工关系。乙方应严格根据土建立计图纸和技术标准组织施工，若因建立单位变更施工图纸，乙方应积极向建立、监

27、理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲方，甲方据此调整本合同的分包工程价款。 十一、本合同分包工程质量必需符合图纸设计要求和现行的国家标准标准，本合同土建工程随甲方钢构工程一并交工验收，乙方按规定履行土建工程的保修义务。 十二、分包工程价款结算方式 本合同分包工程价款分包方不供应发票，办理工程价款结算手续。支付方式：工程独立根底、基槽开挖完毕验收合格，甲方应付15%，工程出0。000完毕后验收合格，甲方应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲方应付20%，工程室内外地坪施工完毕验收合格，甲方应付20%，工程竣工验收合格，甲方应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。 十三、

28、乙方分包的工程工程，不得再行分包，否则甲方有权终止合同，乙方全部担当损失责任。 十四、合同签订后，任何一方不得随便更改或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应有乙方赔偿甲方由此造成的全部损失和后续施工费用；若甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 十五、任何一方违反合同规定，双方协商解决，协调不成，可向涧西区人民法院依法起诉。 十六、本合同未尽事宜，双方另行签订有关协议，作为本协议的附件。 十七、本合同一式二份，甲乙双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程承包合同8 甲方：_贵

29、州_投资有限公司 乙方：_(身份证号：_) 甲乙双方遵循公平、自愿和诚信原则，双方就_工程水池施工事项协商全都，签定本合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：_工程。 二、工程地点：_规划制指定区域。 三、工程内容和规格：_新修水池共计 1个。 四、施工要求：_ 1.按甲方供应的设计图纸要求进展施工; 2.水池施工质量到达_工程主管部门验收合格标准。 五、工程工期：_年_月_日至_年_月_日 。共_天。 六、工程承包方式：_包工不包料。 七、工程施工单价：_ 1、水泥标砖单价：_0.5元/块(规格：_240*115*53;按国家规定); 2、内粉单价：_14元/m2(含打底、抹灰、青光三道工序

30、); 3、混凝土垫层单价：_15元/m2(含浇筑、青光);以上工序施工完毕，试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。 八、结算及付款：_ 1.乙方施工完毕后，经甲方工程负责人现场验收合格后，在施工完毕当月25日前由乙方提交工程款付款申请及验收合格签字资料至甲方财务，甲方在次月5日完结付款(周末、法定假日顺延)。 九、甲方责任：_ 1.负责施工用材料进场到施工指定区域; 2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算; 3.监视检查乙方施工。 十、甲方权力：_甲方发觉乙方消失以下状况时，有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿：_ (1)工程转包; (2)乙方缘由造成施工进

31、度滞后或者不能按期完工交付使用; (3)发生重大工程质量事故; (4)不遵中吉殡仪馆工程部有关工程施工、质量治理规定。 十一、乙方责任：_ (1)仔细组织施工，自觉承受甲方监视检查; (2)仔细履行合同承诺，按期完成施工任务，确保按时竣工交付使用; (3)严格执行工程建立标准要求，按图施工，文明施工，确保施工质量; (4)加强安全施工教育和治理，准时消退安全隐患，杜绝安全事故发生，并对施工过程中消失的全部的安全责任负全责。 十三、乙方权力：_有权要求甲方按合同商定结算工程款。 十四、违约责任：_ 1.乙方延误工期，不能在时限规定日期竣工并验收合格的，按日担当元的违约责任(累计计算)。 2.工程

32、质量不合格，由乙方负责返修，直至合格，并担当返修的全部费用。由于返修造成的工期延误，也应按上述规定赔付逾期违约金; 3.质修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知2日内进展维护修理，否则甲方有权托付其他施工单位进展修理。因此发生的费用从保修金中扣除。 4.甲方缘由造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建立单位赔偿乙方因此造成的实际损失; 5.甲方不按合同商定结算并支付工程款，担当相当于所欠金额一倍的违约责任。 十五、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成全都意见的，申请人民法院裁决。 十六、本合同自双方签字盖章(按手印)后生效，全部工程竣工，工程款项结清后失效; 十七、

33、本合同一式四份，双方各执二份。 甲方(盖章)_年_月_日 乙方(盖章)_年_月_日 土建工程承包合同9 发包人：_（以下简称甲方） 承包人：_（以下简称乙方） 甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强治理，确保工程质量，准时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款： 工程承包范围： xxxx二期土建工程内的主体砌体主工程。 工程承包方式： 清工 工程承包内容： 楼施工图内全部墙体砌筑工程（包括全部二次构造的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理）。 工程承包价格： 按建筑面积_元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他工程承包

34、施工作业必需由甲方工程部指定安排，乙方应无条件听从。 付款方式： 开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，工程部治理人员监视，未准时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必需凭人员名册本人身份证及有效证件按50元/天支付，在不超支的前提下按己完成的70%，经工程部审核批准后允许借支。完工后付10%，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。 工程质量要求： 优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。 工期： 根据甲方制定的施工工期，听从甲方统一指挥，特殊需夜间加班乙方必需无条

35、件听从，乙方承包人或托付代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力气缺乏未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的状况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参与施工，乙方必需无条件听从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方担当。乙方必需有固定在施工现场工人20人（其中技工12人，普工8人），遇工期紧急时需增加临时工人，人员数量必需准时上报工程部，临时工人工资按60元/天支付，算在月进度款内。 安全文明施工： 乙方施工人员进场施工后，乙方工人必需和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守工程部

36、规定的各项规章制度，帮助甲方做好员工三级安全教育，无条件听从甲方治理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化治理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进展文明施工，场容治理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项： （一）对自班中的落手清工作，必需保证工完场清。 （二）对当日施工段的施工道路每天清扫一次。 （三）如砖、砼、砂浆等材料的确不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必需清理洁净。做到材料集中堆放、节省用料、综合利用。 （四）对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、

37、不消失打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。 （五）宿舍必需每天清扫并定期进展卫生检查。 （六）遵守执行公司及工程部的各项规章制度。 发包人：_ 承包人：_ _年_月_日 土建工程承包合同10 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 甲方承建的108团裕和宛小区7#、8#住宅工程，其土建局部，实行清工形式承包，现由乙方依据工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿担当本工程土建局部的施工任务为，眀确责任遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，该双方共同协商，特签订如下合同： 一、工程概况： 1.工程名称：108社区裕和菀小区7#、8#住宅工程 2.工程地点：108团社区 二、承包范围： 1.

38、临时设施的搭建和外墙的围护，施工图纸中全部的土建工程(水暖电、外墙保温、涂料、房顶SBS除外)，施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。 三、承包方式： 包清工按期付款、按完成工程量付款。 四、承包价款： 1.按建筑面积每平方米190元。 2.7#楼2611平米,8#楼2207平米合计4818平米。 3. 总价款;4818*190=915420元。 4.建筑面积按实际建筑面积，其中地下室只算一半。 五、质量要求： 1乙方必需根据施工图纸和甲乙双方协商的要求施工，根据国家质量验收标准进展自检、自检合格报甲方验收。 2.乙方施工的工程质量必需到达合格标准，若质量达不到标准要求，必需无条件返工，返工费

39、用由乙方自负。 3.乙方除根据国家标准标准执行外，还必需遵守甲方现场治理人员合理的质量技朮要求。 4.甲方负责原材料, 施工大型工具附属设备供给，乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半，工程消失材料质量问题由甲方负责，若消失施工质量问题则由乙方负责。 六.、工程款支付： 1.地下室封顶付10%，二层封顶付20%，主体封顶付30%，全部完工付30%，其余工程款交工后十日内付清。 2.工人工资每月造工资表，按工资表必需发到民工手中。 七、安全生产治理： 1.乙方在施工过程中必需迖到甲方规定的安全生产标准化治理要求，听从甲方现场治理。 2.乙方必需保证自已承包范围内的卫生保洁工作，做到卫生干净。 3.乙方要仔细遵守有关安全生产，文明施工条例、法令、法规，做好治安保卫消防安全和文明施工工作，违反上述规定而发生事故造成的损失由乙方负责。 4. 乙方必需做好各个班组的安全教育和安全防范工作，帮助甲方做好治安工作，严禁带小孩等闲杂人员进场。 八、工期要求; 1. 按甲方合理的施工进度规划进展，每施工层必需在规定的吋间完成，乙方必需各班组相互协作和其它工种准时合理组织技工进展操作，不得无故延误工期，按甲方的施工规划施工，工作总天数为150个工作曰，工期每延误一天扣罚10元每平方米, 在施工组织过程中如遇以下状况得延期, 双方应准时进展协商确定顺延期限： 1.因天灾和不行抗力;