《商品房屋买卖合同(范本5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商品房屋买卖合同(范本5篇).docx(22页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、商品房屋买卖合同(范本5篇) 合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。商品房合同是怎样的你知道吗?下面给大家共享一些关于商品房买卖合同的范本,更多商品房合同点击“商品房合同”查看。 商品房屋买卖合同1 卖方(甲方):_ 买方(乙方):_ 依据中华人民共和国及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在同等、自愿、诚恳的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议: 第一条甲方自愿将合法取得的位于_建房一套出售给乙方。房屋结构为框架,房屋性质为还建房,建筑面积_平方米。并保证已经取得房屋其他产权人或利害关系人同意。 其次条经过双方商定,乙方应支付的总房款为(人民
2、币)_元整,大写(人民币)_万元整。双方签定合同时,乙方向甲方支付购房首付款人民币_万元整,余款_万元等甲方将该房在市人民政府红山街办事处姚家岭村村民委员会把合法、有效房屋产权手续变更为乙方所得后,乙方再向甲方支付。同时,甲方还可领取_年_月_日的还建房过渡费,从_年_月后至交房日止的还建房过渡费归乙方全部,甲方应于签订合同当日将过渡费领取凭证交给乙方。 第三条甲方在收到乙方支付的购房款时必需向乙方出具收条。 第四条甲乙双方权利义务 1、甲方应于收到乙方所付购房款首付款后,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人,房屋产权变更手续由甲方帮助乙方办理。如甲方无法在_年_月_日前或房屋建成后点选房屋时
3、将合法有效的房屋产权变更为乙方,将视同甲方违约,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方按乙方主见权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。 2、甲方向乙方所售的还建房,进行摇号择房时,优先选择权由乙方行使,由乙方进行摇号择房。 3、甲方售给乙方本套房屋的实测发证面积大于或小于90平米时,所需补交及退还的房款与甲方无关。 4、甲方从本合同签订之日起到将房屋产权过户给乙方期间,不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人。甲方应主动协作乙方办理房屋产权事宜。 5、甲乙双方均不得擅自解除本合同。 第五条费用分担 因乙方购买该套房屋所产生的税、费由乙方担当,五通、大修基金及其他后期费用由乙方干脆向有关部门缴纳
4、。甲方应予以帮助。 第六条违约责任 如甲方擅自将房屋出售、出租给他人或者其他因甲方缘由导致乙方无法取得房屋产权的,乙方有权单方解除本合同,并要求甲方按乙方主见权利时该房屋的市场评估价格的2倍赔偿乙方损失。 第七条本合同发生争议的解决方式 本合同在履行中若发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同共两页,一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字按手印之日生效,具有同等法律效力。 甲方(签章):_乙方(签章):_ _年_月_日_年_月_日 商品房屋买卖合同2 卖方:_,身份证号码:_ 买方:_,身份证号码:_ 买卖双方依据中华人民共和国法律,经
5、过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下: 一、卖方有房产_个单元,坐落在_,合计面积_平方米。现自愿将该房产卖给买_方。售价为_币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(原楼价为_币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整) 二、买方对上述房屋已核实,并批阅了房产权证书及有关资料,同意交付上述房产价款。买卖双方一样自愿成交。 三、本合同一经签署,买方当即将房产全部价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产权证书及有关资料交给买方。 四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到_市房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产全部权即归买方全部。 五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与
6、买方无关。 六、买方交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。 七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决,如不能解决时,按下列第_项方式解决: 1、向_仲裁委员会申请仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 八、本合同自双方签署后经_市公证处公证之日起生效。 九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。 十、本合同共_页,一式_份,买卖双方各执_份,市公证处执_份,均具同等效力。 甲方(公章):_乙方(公章):_ _年_月_日_年_月_日 商品房屋买卖合同3 售房人(以下简称甲方): 购房人(以下简称乙方): 身份证号: 联系电话: 依据中华人民共和国合同法、中
7、华人民共和国城市房地产管理法及相关法律、法规的规定,甲、乙双方于_年_月_日在同等自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买商品房,达成如下协议: 一、乙方所购商品房位于 二、该商品房的详细幢号、建筑结、设计用途、建筑面积如下:该商品交付时如有面积差异,以房屋产权监理机关实测面积为准。 三、甲方应向同示所售房屋的下列证件: 1、国有土地运用证,编号: 2、房屋全部权证,编号: 3、商品房预售许可证,编号: 四、该商品房销售价格为:实得建筑面积(即套内面积)_元/平方米(公摊面积按建立成本折算计入实利面积单价),房款共计_元,大写人民币:_。 五、付款方式及付款时间甲、乙双方按下列第_种约定办理。
8、 1、乙方在合同签订之日起_日内一次性付清全部房款,甲方赐予乙方_%实惠,即实付房款总额_元。 2、乙方在合同签订之日起_日内首付房款_元,余款在_付清。 3、甲、乙双方约定其他方式付款或乙方属贷款(按揭)购房,甲、乙双方就此项内容另订补充合同。 六、乙方如未按合同第五条约定给付房款,属乙方违约。甲方按下列第_种约定追究乙方违约责任。 1、终止合同,乙方按应付房款的_%向甲方支付违约金,甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。 2、合同接着履行,乙方按_向甲方支付违约金。 七、甲方须于_年_月_日前将竣工验收(包括建筑工程质量验收和规定必需的综合验
9、收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙协商同意解除或变更合同外,甲方可据实延期。 八、除本合同第七条约定的特别状况外,甲方假如未能按合同约定期限,将该商品房交付乙方,属甲方违约。乙方按下列第_种约定追究甲方违约责任。 1、终止合同,甲方按乙方应付房款的_%向乙方支付违约金,乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额_部分由甲方据实赔偿。 2、合同接着履行,甲方按_向乙方支付违约金。 九、甲方所售商品房面积与产权监理机关实测面积差异在_%(含本数)至_%以内,按实测面积结算房款;差异超过_%(含本数),乙方按下列第_种约定办理。 1、终止合同,甲方在乙方提出终止合同要求之
10、日起_日内,将乙方已付房款退还乙方,并按_利率给付利息。 2、合同接着履行,双方约定。 十、预售商品房在开发建设过程中,甲方对原设计方案进行调整和修改,必需在调整和修改的方案批准后_日内书面通知乙方,乙方应在收到该通知之日起日提出退房或与甲方协商一样签订补充协议。乙方要求退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起内将乙方已付房款退还乙方,并按_利率给付利息。 十一、甲方所售商品房在交付给乙方时,该商品房的配套环境和配套设施,必需符合甲方售房时所作的和双方约定。该商品房的装假、装修、配套设施、设备的标准、保修责任和质量要求,必需符合附件商品房运用说明书和商品房质量保证书中所作的说明、规定和。 十二、甲
11、方将该商品房交付乙方后,应帮助乙方在_日内到房地产管理部门办理权属登记手续,如因甲方过失造成乙方不能在规定期限内办理权属登记的,乙方按下列第_种约定办理。 1、终止合同,甲方须在乙方提出终止合同要求之日起_日内将乙方已付房款退还乙方,并按乙方已付款房款的_%支付违约金。 2、合同接着履行,甲方按_向乙方支付违约金。 十三、甲乙双方在签订本合同时,应当依照政府相关规定,同时签订前期物业管理服务协议。 十四、本合同未尽事项,由甲乙双方另行议定,并签订补充协议。 十五、本合同边同附件及补充协议共_页,一式三份,经甲乙双方签字后生效,双方各执一份,新都区房地产交易管理所备案一份,均具有同等法律效力。
12、十六、本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,甲乙双方同意按下列第_种约定办理。 1、由仲裁委员会仲裁。 2、向人民法院起诉。 十七、其他约定: 甲方(签章): 乙方(签章): _年_月_日 _年_月_日 商品房屋买卖合同4 卖方(以下简称甲方):_ 买方(以下简称乙方):_ 甲方依据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定,已依法取得_市_区(县)_地块的国有土地运用权,土地运用面积为_平方米,土地运用年限_,自_至_止,国有土地运用证号为_。甲方在上述地块上建设的_,现已具备规定的预售条件,经_市房屋土地管理局批准,准予上市预售,商品房销售许可证号为_房内证字第_号。 乙方
13、自愿购买甲方的_房屋,房屋用途为_。乙方预购房屋的定金为人民币_元。双方经协商,就该房屋的预售预购事项订立本合同。 第一条房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米(包括:套内建筑面积_平方米,分摊的共有共用建筑面积_平方米)。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。 甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地运用权转让给乙方,土地运用面积(含分摊的共有共用面积)为_平方米,该土地运用面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地运用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日止。 其次条甲乙双方同意,结算房价款时,房屋的实测建
14、筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的_%(含_%)时,根据本合同第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起日内,甲乙双方同意按下述第_(大写数字)种方式处理: 1.乙方有权解除本合同,合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按_利率计算。 2.根据本合同第三条所述房屋单价据实结算。 3._ 第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币_元,价款合计为人民币(大写)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写元)。付款方式见
15、本合同附件三。乙方同意按双方约定的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最终一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为_,银行账号为_。 第四条乙方如未按本合同附件三规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。自本合同约定的付款期限届满其次日起至实际付款之日止,每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。 第五条甲方向乙方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格
16、证书和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的,须根据_市公共建筑工程实施初装修质量核定规定(试行)、_市住房工程实行初装修竣工质量核定规定(试行)的要旨,提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后,甲方交付房屋的日期为_年_月_日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的,乙方有权解除本合同,甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外,还应全部退还乙方已付的房价款及利息,利息按_利率计算。 第六条甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的,甲方同意按_向乙方补偿。 第七条除不行抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲
17、方追索违约金。自本合同约定房屋交付之日其次日起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还乙方,并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。 第八条本合同签订后,因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和运用空间的,应于_日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起日内有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将
18、乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本合同,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金外,还应担当补充协议中双方约定的违约责任。 第九条甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定,自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。 第十一条双方同意在签订本合同后三十日内,持本合同和有关证件共同到市房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。
19、 第十二条本合同签订后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特别缘由转让,须经甲方同意并签订预售转让书面协议,报市房屋土地管理局批准。 第十三条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。 第十四条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,双方同意按以下第_(大写数字)种方式解决纠纷: 1.提交_仲裁委员会仲裁; 2.任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。 第十五条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不行分割的组成部分,具有同等法律效力。 第十六条本合
20、同正本一式两份,甲乙双方各执一份,副本共_份,房地产交易管理部门留存一份,_。 甲方(签章):_ 乙方(签章):_ 法定代表人:_ 身份证号码:_ 地址:_ 联系电话:_ 邮政编码:_ 代理人:_ 联系电话:_ 预售登记机关:(章)_ 经办人:_ 商品房屋买卖合同5 甲方:_ 乙方:_ 甲乙双方为购销度假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。 一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房_栋。建筑面积为_平方米。其面积以建筑面积计算规则为准。 二、商品房售价为人民币_元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。 三、付款方法 预购房屋按房
21、屋暂定价先付购房款40%,计人民币_元(其中10%为定金)。待房屋建筑工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、交房时间 甲方应于_年_月将验收合格的房屋交付乙方。 五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须托付甲方代管,并付甲方代管费_(按房价的万分之一/日计取)。 六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方根据国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电保修半年,暖气保修一个采暖期)。 七、违约责任 1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。 2.甲方如
22、不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不行抗拒缘由外),每逾期一天,甲方向乙方偿付担当应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为嘉奖。 八、乙方须要安装电话,由甲方解决,费用由乙方担当。 九、乙方对所购房屋享有全部权,但必需遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理方法。 十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争吵,应首先通过友好协商解决;如双方不能达成一样看法时,应提交仲裁委员会进行仲裁。 十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份。正副两本具有同等法律约束力。 十二、本合同经双方签字盖章并公证后生效。本合同未尽事宜由双
23、方另行协商。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 商品房买卖合同篇4 甲方(出售方): 乙方(购买方): 甲乙双方在自愿同等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买 甲方房屋,并托付中介方办理过户事宜达成协议如下: 一、甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号,建筑面积平方米(地下室平方米),结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。 二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元 (大写:元),乙方于本合同签订之日起3日内将全额购房款以现金方式一次性支付给甲方。甲乙双方共同托付中介方办理过户手续,
24、甲乙双方应予以主动帮助。 三、甲方保证上述房地产权属清楚,无争议;未被判决、裁定限 制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内,甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并担当民事责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。 四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方担当。 五、违约责任: (一)甲方不能如期签订房地产买卖契约,或者甲方在办理过 户过程中违约,并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后,甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的过户手续所产生的费用,甲方应全部担当。并向乙方支付总房款10
25、%的违约金。 (二)乙方不能如期付款,或者乙方在办理过户过程中违约,并 导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后,甲方退还乙方所交的 购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用,乙方应全部担当。并向甲方支付总房款10%的违约金。 六、在合同期限内,如因洪水、地震、火灾和政府政策等不行抗力因素造成合同不能履行,合同方均不担当违约责任,本合同自动终止。 七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中,若约定条款与前条款有异议,以约定条款为主,约定条款具有优先效力。 八、其他约定事项: 九、本协议经双方签字后生效,一式两份,每份共两页,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 身份证号:身份证号: 地址:地址: 电话:电话: 年月日 商品房屋买卖合同(范本5篇)本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页
限制150内