监理员考试题库13303.pdf

《监理员考试题库13303.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理员考试题库13303.pdf（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 .-可修编.监理员考试题库 一、单项选择题(每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。D A工程所在地 B建设单位所在地 C施工单位所在地 D双方选定 2采用 FIDIC 合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。B A业主 B监理工程师 C承包商 D分包商 3合同转让属于()。A A主体变更 B标的变更 C权利变更 D义务变更 4监理合同中“附加工作”是指()。A A由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作 B监理合同 X 围以外的工作 C由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作 .-可修编.D建设单位暂停

2、监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作 5设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。C A按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C每次阶段支付时均不许扣减定金 D每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 6因一方当事人的违约行为造成了对方 5 万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为 3 万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为()万元。C A2 B3 C5 D6 7某一合同约定的定金为2000 元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他

3、应返还给对方的金额为()。D A1 000 B2000 C。3000 D4000 8FIDIC 合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在()天内支付承包面的工程款项。B A14 B28 C56 D70 9一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。A A提出变更方承担 B对方承担 C双方平均分担 D提出变更方按较大比例承担 .-可修编.10 因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示X 文本的规定()。C A属于正常监理工作的 X 畴，不必给予额外支付 B可与业主分享获得的经济效益 C可参照国家规定的合理化建

4、议奖励办法给予奖励 D按额外监理工作的计算方法给予补偿 11监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。C A通知业主后即可调换 B无需通知业主可自行调换 C取得业主书面同意后才能调换 D合同签订后不允许再调换 12合同法对合同纠纷解决的规定是()。B A按照调解仲裁诉讼的步骤依次进行 B调解、仲裁、诉讼可以任选 C若达成了调解协议，不能再提起诉讼 D只能通过仲裁解决 13监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。D A发出中止合同通知，令监理合同即行停止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同

5、通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止 D首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复，在通知发出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止 14招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的()。B .-可修编.A施工图预算价格 B当前建筑市场价格 C初设概算价格 D预计的可能最低投标价格 15工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。A A业主 B总监理工程师 C监理机构有关人员 D承包商 16FIDIC 通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的 70 天内()。C A提交仲裁机构仲裁 B中止履行合

6、同 C再由工程师调解 D将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师 17 建设工程施工合同示 X 文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。C A建设项目所依据的国家计划被取消 B战争 C动乱 D协议条款内约定等级以上的地震 18当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。A A不承担责任 B承担连带责任 C承担全部责任 D同意扣除一定数量监理酬金 .-可修编.19FIDIC 通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由()负责。C A业主 B工程师 C承包商

7、D设计人 20 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。C A招标文件中的规定 B招标单位在会议上的口头解答 C发给投标单位的会议记录 D现场考察时招标单位的口头解释 21要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。B A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商 22监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则()。A A监理工程师单独计量有效 B监理工程师单独计量无效 C监理工程师应推迟计量时间 D监理工程师单独计量后再请承包商确认 23经济法律关系是由()三要素所构成。A A主体、客体、内容 B当事人、

8、经济行为、经济利益 C法人、经济合同、经济权利和义务 D经济管理、经济协作、法律责任 24工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。B A业主 B监理工程师 C施工承包商 D设备供应商 25()不是无效经济合同。A A没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同 .-可修编.B无行为能力人签订的合同 C盗用他人名义签订的合同 D当事人在违背真实意思情况下签订的合同 26分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。C A业主 B管理单位 C总包商 D分包商自己 27中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。B A5 B7 C10 D15

9、 28采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。C A公开招标 B询价、报价比较 C直接订购 D邀请招标 29建设工程施工合同示 X 文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的 10天内未作出任何答复，则()。A A该项索赔视为已经批准 B该项索赔视为已被拒绝 C该项索赔尚待批准 D承包商应进一步提交索赔证据 30竣工报表是在颁发整个工程的()之后 84 天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。A A移交证书 B结算证书 C最终证书 D合格证书 31由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则()。A A业主承

10、担相应的费用 B业主从监理费中支付给承包商 C监理工程师承担相关费用 D承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿 .-可修编.32需要对施工图设计进行修改时，应经()批准。D A监理工程师和业主 B监理工程师和初步设计原批准单位 C监理工程师和上级主管部门 D监理工程师和原设计单位 33承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时()。D A应从业主方获得附加监理酬金 B应从业主方获得额外监理酬金 C 应从承包方获得合理化建议的奖金 D 不应从任何一方获得额外奖励或酬金 34 上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由()对他们的工作安全负责。C A业主 B监

11、理单位 C承包商 D工作人员自己 35由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，()有权确定一个价格作为执行格。A A监理工程师 B业主 C承包商 D定额站 36违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方()。C A应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同 B在继续履行过程中可更换标的 C必须按合同约定条件继续履行合同 D可拒绝继续履行合同 37 由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防 X 的条件应由()来判断。B .-可修编.A业主 B监理工程师 C承包商 D上级主管部门 38初

12、步设计审查后，发现需要在原定委托设计 X 围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由()来承担。B A委托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门 39某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。C A业主 B监理单位 C承包商 D业主的项目经理部 40()不是处理无效合同的财产后果形式。A A追究责任者责任 B返还财产 C追缴财产 D赔偿损失 41订购 500 吨水泥的供货合同中约定的合同价格为 300 元吨。在履约期内，供货方交付

13、 200 吨水泥后市场价格上涨为 320 元吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方()。B A可单方宣布解除合同 B必须仍按原单价交付剩余水泥 C有权拒绝原单位继续供应水泥 D可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行 42 FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。B A仍不返还承包商 B返还承包商一半 C返还承包商一半和利息 D全部返还承包商 .-可修编.43FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至()止。D A工程移交证书指明的竣工日 B颁发工程移交证书日 C颁发解除缺陷责

14、任证书 Et D承包商提交的结清单生效日 44FIDIC 合同条件规定，业主应在监理工程师签发()后的 14 天内，退还承包商的履约保函。B A工程移交证书 B解除缺陷责任证书 C结清单 D最终支付证书 45FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。B A通知对方并与他协商 B提交给监理工程师请他作出决定 C直接提交仲裁 D直接提请诉讼 46公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。A A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 47 合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

15、B A立即停止执行 B继续有效 C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效 48 某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于()签订的合同。A .-可修编.A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营 X 围 D无效代理 49工程建设监理合同示 X 文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。B A无权 B有权 C经与监理单位协商后方可 D经主管部门批准后 50 某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。A A委托授权书

16、B订货单 C履约保证书 D钢材需求计划 51依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。A A保证 B质押 C定金 D留置 52企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于()的法律行为。C A法定代理 B指定代理 C代表企业 D代表部门 53货物运输合同的客体是()。C A被运货物 B运输费用 C运输行为 D运输工具 54某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是()。D A原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B

17、上级公司直接赔偿丙的损失 C甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 .-可修编.D乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理 55依据合同法规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。A A可选择违约金条款或定金条款 B可以同时采用违约金和定金条款 C应该采用违约金条款 D必须采用定金条款 56可撤销的合同在撤销前，属于()合同。A A有效 B无效 C既未成立也未生效 D虽未成立但已生效 57执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行。B A原价格 B新价格 C原价和新价的平均价格 D当地市场价格 58 因债务人无偿转

18、移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。C A单方宣布合同终止 B请求政府行政主管部门授予撤销权 D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为 59当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，()。B A当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B仲裁机构可裁定变更该合同 C仲裁机构可裁定撤销该合同 .-可修编.D应移交法院判定变更该合同 60合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同()。C A无效 B变更 C有效 D终止 61由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由()。B A权利人承担 B履行义务人承担 C双

19、方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任 62某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。A A订立施工合同 B开始施工 C确认无效 D下达停工令 63A 公司欠银行货款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。A A应当由 A 公司承担清偿责任 B应当由 B 公司承担清偿责任 C应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任 DA 公司和 B 公司均不再承担清偿责任 64工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。B A经验多少 B能力强弱 .

20、-可修编.C报价高低 D财务状况 65公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。B A编制招标文件 B进行资格预审 C进行公开开标 D组织现场考察 66监理招标宜采用的招标方式为()。B A公开招标 B邀请招标 C议标 D监理规划或大纲竞选 67 设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。C A合同条件 B投标须知 C工程量清单 D项目说明书 68定标签订合同时，应以()作为中标的合同价。D A评标价 B标底价 C修正后的标底价 D投标价 69基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的()。D A投标报价高低 B设计完成时间长短 C工程建

21、设周期长短 D设计方案优劣 70在选择工程施工分包人方面，监理人有()。B A选定权 B认可权和否决权 C建议权 D直接指定权 71委托监理合同中所称的“监理人”是指()。B A项目监理机构 B监理单位 .-可修编.C总监理工程师 D监理单位的法定代表人 72 监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的()酬金额。A A正常工作 B附加工作 C额外工作 D所有工作 73 因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。A A额外工作 B附加工作 C正常工作 D其它工作 74在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任

22、。C A工程总投资超过预期金额 B因承包人原因导致工期延长 C监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故 D监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加 75监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。C A委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B暂停执行监理业务超过 3 个月 C委托人无正当理由拖欠监理酬金 30 日以上 D委托人未能为监理人提供必需的工程资料 76当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费()。D .-可修编.A全部退回 B选退回，另作补偿处理 C不退，就此结束合同双方义务 D不退，并还应按实际所耗工时补齐费用 77设计合同规定，办理各

23、设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。A A发包人 B承包人 C监理人 D承包人的委托人 78下列行为中不符合暂停施工规定的是()。C A工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见；C承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复 79按施工合同示 X 文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。A A发包人 B承包人 C发包人和承包人共同 D监理人 80在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷

24、时应由()。B A发包人承担费用和工期损失 B承包人承担费用和工期损失 C承包人承担费用，但工期给予顺延 D发包人承担费用，但工期不予顺延 .-可修编.81依据施工合同示 X 文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由()。A A发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延 B承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 C设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延 D设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延 82施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由()。C A发包人办理申报手续，发包人承担

25、有关费用 B发包人办理申报手续，承包人承担有关费用 C承包人办理申报手续，承包人承担有关费用 D承包人办理申报手续，发包人承担有关费用 83施工合同示 X 文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。B A承包人以书面形式通知工程师 B发包人以书面形式通知承包人 C承包人征得工程师同意 D工程师征得承包人同意 84施工合同示 X 文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为()。B A送交竣工验收报告日 B修改后提请发包人验收日 C修改后验收合格日 .-可修编.D办理竣工移交手续日 85施工合同示 X 文本规定，工

26、程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由()承担责任。B A发包人 B承包人 C工程师 D承包人和工程师 二、多项选择题(每小题 2 分，每小题备选答案中，至少有 2 个正确，每选对 1个得 05，错选本题不得分，全选对者得 2 分。)1工程建设合同是()合同。AC A主合同 B从合同 C诺成合同 D实践合同 E无偿合同 2合同法律关系的客体，包括()。BDE A行为 B限制流通物 C禁止流通物 D智力成果 E完成一定的工作 3当事人能行驶留置权的合同有()。BCE A购销合同 B加工承揽合同 C仓储保管合同 D借款合同 E运输合

27、同 4质押担保一般是指权利质押，主要包括()。CDEF A房屋及构筑物 B机器设备 C汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单，提单 D依法可以转让股份、股票 E依法可以转让时商标专用权、专利权、著作权中的财产权 F依法可以质押的其他权利 .-可修编.5某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。ABE A房屋 B机器设备 C债券 D股票 E大型施工机具 6依据民法通则规定，法人成立应具备下列条件()。ABCE A依法成立 B有必要的财产和经费 C有自己的名称、组织机构和场所 D有符合法定条件的法定代理人 E能独立承担民事责任 7采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括

28、()。BDE A发布招标广告 B发出投标邀请函 C进行资格预审 D组织现场考察 E召开标前答疑会 8合同法规定，解决合同纠纷的方式有()。ACEF A双方协商 B去造价管理部门 C调解 D去质监部门 E仲裁 F诉讼 9 监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。BCD A推迟试验，等待工程师出席 B自行试验 C将试验记录送工程师 D质量是否合格由实验数据判定 .-可修编.E不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格 10 施工合同示 X 文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。AD A工程本身的损害 B清理修复的费用 C施工现场的设备、

29、机械的损坏 D施工现场甲方人员的伤亡 E施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡 11 按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。BDE A发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表 B48 小时时发出异议通知书 C按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款 D按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 E拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息 12工程建设监理合同示 X 文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。ACD A正常的监理工作 B附属工作 C附加工作 D额外工作 E业主要求的工作 13进行施工招标应满足的条件包括()

30、。ABDE A概算已批准 B有满足施工需要的施工图纸 C已选择了监理单位 D建设资金来源已落实 E已有建筑许可证 .-可修编.14施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()X 围内进行招标。ACDE A全部工程 B单位工程 C特殊工程 D分部分项工程 E土建工程和安装工程 15施工合同 X 本中所定义的“费用”包括()。CD A合同价款 B批准承包商索赔的价款 C承包商因自身原因导致返工的支出 D为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款 E因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款 16代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担

31、法律责任。ABCE A委托授权不明 B无权代理未经追认 C与第三人恶意串通 D完成代理事项，被代理人不接受行为后果 E复代理行为未经追认 17属于非法分包工程的情况包括()。ACDE A将承包的全部工程分包给其他单位实施 B按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C将工程的主要部分交给其他单位实施 D承接分包工程后进行再分包 E将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施 18签发()必须由监理工程师亲自处理。ABCD .-可修编.A工程移交证书 B付款证书 C解除缺陷责任证书 D最终证书 E分项工程合格证书 19施工合同示 X 文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订

32、提前竣工协议，其内容应包括()。ACD A提前竣工的时间 B为提前竣工而调整的施工进度计划 C乙方采取的赶工措施 D赶工措施的经济支出和承担 E违约责任 20合同主体的权利表现为()。AC A有权按照自己的意志作出某种行为 B必须按照对方的要求不得作出某种行为 C当权利受到侵害时要求法律保护 D按照合同要求完成某种行为 E强制对方作出某种合同内没有约定的行为 21经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。DE A由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任 B因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任 C双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任 D双方达成

33、变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任 E不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任 .-可修编.22合同法规定，下列经济合同属于无效()。AB A违反法律的合同 B欺诈、胁迫订立的合同 C恶意串通订立的合同 D乘人之危订立的合同 23FIDIC 土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。AC A业主和指定分包商 B业主和工程师 C业主和分包商 D承包商和指定分包商 E业主与承包商 24 合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。BCDE A未按合同约定办理保险 B经营状况严重恶化 C为

34、了逃避债务转移财产或抽逃资金 D丧失商业信誉 E财务状况恶化，但提供了第三人的提保 25FIDIC 土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。ABD A批准或否决承包商转让合同、转包工程权 B指定分包商 C直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施 E要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险 26监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。AD A承包商的施工期结束 B承包商完成了全部合同义务 C解除承包商对工程质量的责任 D承包商对主要工程照管责任结束 .-可修编.E履约保函的担保责任结束 2

35、7工程建设监理合同示 X 文本中规定属于附加监理工作的情况包括()。BCD A合同工作 X 围内写明的服务内容 B由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担 D应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作 28FIDIC 土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。ABD A工程发生额外或附加工作需要延期完成 B现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工 C承包商的机械设备故障造成的暂停施工 D业主提供的设备延期到货造成的延误 E承包商施工组织不当导

36、致的停工 29合同法规定，属于不得撤销要约的情况有()。ACE A要约人确定了承诺期限 B要约已经到达受要约人 C要约人明示要约不可撤销 D要约已经发生法律效力 E受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。30监理单位的投标书由()组成。ACDE A技术建议书 B承接监理任务意向书 C投标证明书 D财务建议书 E资质 XX 书 31合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。ABC .-可修编.A清理条款 B结算条款 C质量条款 D风险条款 32合同法规定，属于不得撤销要约的情况有()。ACD A要约人确定了承诺期限 B要约已经到达受要约人 C要约人明示要约不

37、可撤销 D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 E要约已经发生法律效力 33下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。ABDE A合同中必须约定违约金 B约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加 C约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行 D当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务 E合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金 34 按照 合同法 的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。ABDE A由第三人向债权人履行债务 B由债务人向第三人履行债务 C

38、债权人将合同内的部分权利转让给第三人 D债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E将合同的权利和义务全部转让给第三人 35在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。ABD .-可修编.A施工内容的专业要求 B施工现场条件 C投标人的财务能力 D对工程总投资的影响 E投标人的工程经验 36在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。ABC A工程报建 B编制招标文件 C选择招标方式 D进行资格预审 E发布招标公告 37对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。BDE A招标公告 B投标人须知 C资格预审须知 D对投标人书面提出问题的回答函件 E标前会议后发给每一位投标人的会议记录

39、 38政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。ABE A检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目 B对招标有关文件的核查备案 C投标人履行合同的能力评定 D评标委员会成员资格认定 E查处招投标活动的 XX 行为 39在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。ABCE A开展监理业务前向监理人支付预付款 B负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位 .-可修编.E将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确 40建设工程委托监理合同(示 X 文本)由()组成。ADE

40、 A建设工程委托监理合同 B规 X、图纸 C委托人对监理人的授权委托书 D标准合同条件 E专用合同条件 41在委托监理合同中，监理人享有()。ACD A选择工程总承包人的建议权 B对工程规模、设计标准等的审批权 C工程建设有关协作单位的组织协调主持权 D合同 X 围内工程款支付的审核和签认权 E一切工程变更的批准权 42我国现行的监理费计算方法有()。ABCD A按监理工程概预算的百分比计算 B按参与监理工作的年度平均人数计算 C由甲乙双方按商定的其它方法计算 D中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定 E按委托人提出的方法 43下列属材料采购合同主要条款的有()。AB A技术标准和质量要求 B材料数量及计量方法 C担保 D保险 44设计合同发包方的义务包括()。ABD A为设计人员提供工作和生活条件 .-可修编.B明确设计 X 围的深度 C委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告 D按合同承担设计文件的 XX 责任 E向施工单位进行技术交底 45设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。ABCE A负责设计变更 B负责修改预算 C参加隐蔽工程验收 D参与施工组织 E参加工程竣工验收