一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集(第2245篇)43162.pdf

《一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集(第2245篇)43162.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集(第2245篇)43162.pdf（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2019 年国家一级造价工程师建设工程造价管理职业资格考前练习 一、单选题 1.根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程 B、钢筋工程 C、屋面工程 D、基础工程 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 1 节工程项目组成和分类【答案】：B【解析】：本题考查的是工程项目的组成和分类。钢筋工程属于分项工程，电气工程和屋面工程属于分部工程，基础工程属于子分部工程。2.项目管理实施规划是在开工之前由()编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。A、建设单位负责人 B、施工单位技术负责人 C、施工项目经理 D、总监理工程师 点击展

2、开答案与解析【知识点】：第 3 章第 3 节工程项目计划体系【答案】：C【解析】：本题考查的是工程项目计划体系。项目管理实施计划是在开工之前由施工项目经理编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。3.设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇。这是指()策划。A、工程项目的定义 B、工程项目的定位 C、工程项目的目标 D、工程项目的内容 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 1 节工程项目策划【答案】：B【解析】：工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层

3、写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划做出准确定位。4.多方案报价法不适用于下列工程项目()。A、招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚 B、招标文件中的合同条款很不公正 C、技术规范要求过于苛刻 D、可能会提前完工的项目 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 3 节施工投标报价策略【答案】：D【解析】：本题考查的是施工投标报价策略。多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。采用多方案报价法，可降低投标风险，但投标工作量较大。5.以实物数量和货币

4、指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用的是()。A、合同价 B、调整价 C、竣工决算 D、工程结算 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 1 节工程造价及计价特征【答案】：C【解析】：本题考查的是工程造价及其计价特征。竣工决算是指在工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用。6.在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为()。A、流水施工工期 B、流水节拍 C、流水步距 D、流水强度 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 4 节流水施工的特点和参数【答案】

5、：B【解析】：本题考查的是流水施工的特点和参数。流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。7.应用美国建筑师学会合同条件时，采用不同的计价方式只需选用不同的()结合。A、协议书格式与通用条件 B、财务管理表格与协议书格式 C、通用条件与专用条件 D、专用条件与财务管理表格 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 5 节发达国家和地区工程造价管理【答案】：A【解析】：本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。AIA 系列合同条件的核心是通用条件。采用不同的计价方式时，只需选用不同的协议书格式与通用条件结合.AIA 合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方

6、式。8.在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的合同措施是()。A、落实费用控制人员 B、落实合同规定责任 C、制定合理的技术方案 D、工程变更有无必要 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 4 节工程费用动态监控【答案】：B【解析】：本题考查的是工程费用的动态监控。合同措施在纠偏方面主要是指索赔管理。在施工过程中常出现索赔事件，要认真审查有关索赔依据是否符合合同规定，索赔计算是否合理等。从主动控制的角度，加强日常的合同管理，落实合同规定的责任。选项 A 属于组织措施；选项 C 属于技术措施；选项 D 属于经济措施。9.国有大中型项目在建设阶段就按现代企业制度组建项目法人，实行全过程

7、负责的是()。A、项目法人责任制 B、工程监理制 C、工程招标投标制 D、合同管理制 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 1 节工程项目管理类型、任务及相关制度【答案】：A【解析】：本题考查的是工程项目管理的类型、任务及相关制度。项目法人责任制是指国有大中型项目在建设阶段就按现代企业制度组建项目法人，由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。10.通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是()。A、比较法 B、因素分析法 C、差额计算法 D、比率法 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 4 节施

8、工成本管理【答案】：A【解析】：比较法又称指标对比分析法，是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。其特点是通俗易懂、简单易行、便于掌握。11.施工方案技术准备工作应包括()。A、试验检验和调试工作计划 B、资金使用计划 C、临时用水计划 D、编写施工方案 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 3 节工程项目施工组织设计【答案】：A【解析】：施工方案施工准备。包括：技术准备、现场准备和资金准备等。(1)技术准备。包括：施工所需技术资料的准备；图纸深化和技术交底的要求；试验检验和调试工作计划；样板制作计划以及与相关单位的技术交接计划等。(2)

9、现场准备。包括生产、生活临时设施的准备以及与相关单位进行现场交接的计划等。(3)资金准备。应编制资金使用计划。12.根据 建设工程安全生产管理条例，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制()时确定。A、投资估算 B、工程概算 C、施工图预算 D、施工组织设计 点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 1 节建设工程安全生产管理条例【答案】：B【解析】：本题考查的是建设工程安全生产管理条例。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。13.某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第

10、6 周末实际进度检查结果绘制的前锋线，下列描述正确的是()。A、C 工作实际进度拖后 2 周，影响工期 2 周 B、D 工作实际进度超前 2 周，不影响工期 C、E 工作实际进度拖后 1 周，不影响工期 D、E 工作实际进度拖后 1 周，影响总工期 1 周 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 5 节网络计划执行中的控制【答案】：D【解析】：本题考查的是前锋线比较法。选项 A，C 工作实际进度拖后 2 周，其总时差为 1 周，所以影响工期 1 周；选项 B，D 工作实际进度拖后 3 周，其总时差为 1 周，所以影响总工期 2周；选项 C，E 工作实际进度拖后 1 周，影响总工期 1 周。

11、14.某工程投保建筑工程一切险，在工程建设期间发生的下列情形中，应由保险人承担赔偿责任的是()。A、设计错误引起的损失 B、施工机械装置失灵造成损坏 C、工程档案文件损毁 D、地面下陷下沉后造成的损失 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 3 节与工程项目有关的保险规定【答案】：D【解析】：本题考查的是建筑工程一切险规定。在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失，保险人应负责赔偿。自然灾害包括：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、洪水、地面下陷下沉等其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。选项 A、B、C 都属于保险人不

12、承担赔偿责任的情况。15.某企业租赁一台设备，租期10年，每年初支付租金1 万元，租赁期满该企业可以2 万元的价格留购该设备，若折现率为8，(PA，8，10)=6.71，(PF，8，10)=0.463，则该租赁活动所支出现金的现值为()万元。A、12 B、7.64 C、13.883 D、8.17 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 1 节等值计算【答案】：D【解析】：本题考查的是等值计算。P=1(PA，8，10)(1+8)+2(PF，8，10)=8.17(万元)。16.某产品运用价值工程分析，进行方案创新，产生了甲、乙、丙、丁四个方案。有关各方案的部分数据如下表，则优选方案应是()。A

13、、甲 B、乙 C、丙 D、丁 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 3 节价值工程方法【答案】：A【解析】：价值指数最大的为优选方案。本题的关键是计算价值指数，根据价值指数=功能指数成本指数、功能指数=1 和成本指数=1，将以上表格填好，可以得到丙的价值指数为 0.8，丁的价值指数为 1.35；即甲的价值指数最大，甲为优选方案。17.招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于()个工作日 A、1 B、3 C、4 D、5 点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 3 节政府采购法实施条例【答案】：D【解析】：招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于 5 个工作日.采购人

14、或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。18.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交()。A、合同公证书 B、仲裁协议书 C、履约保函 D、合同担保书 点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 4 节合同法【答案】：B【解析】：本题考查的是合同法。当事人不愿协商、调解或协商、调解不成的，根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁，涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。19.互斥方案经济评价中，属于静态评价方法的指标是()。A、增量投资回收期 B、增量内部收益率 C、净现值 D、

15、净年值 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节经济效果评价方法【答案】：A【解析】：本题考查的是经济效果评价方法。互斥方案静态分析方法常用增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用等 20.根据建筑施工组织设计规范GB/T 50502-2009，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指()。A、施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划 B、施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案 C、施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案 D、施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 3 节工程项目施工组织设计【答案】

16、：B【解析】：本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计的三个层次，即施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。21.下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是()。A、香蕉曲线法和 S 曲线法 B、网络计划法和香蕉曲线法 C、排列图法和网络计划法 D、S 曲线法和排列图法 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 3 节工程项目目标控制的内容、措施和方法【答案】：A【解析】：本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。常见的工程项目目标控制方法共有 7 种，但各有其适用的范围，香蕉曲线法的原理与 S 曲线法的原理基本相同。S 曲线法、香蕉曲

17、线都可用来控制工程造价和工程进度。因此正确选项为 A。22.甲、乙两个建设方案的现金流量如下表，已知基准收益率为10，(PA，10，6)=4.355，(PA，10，3)=2.487，则最佳方案为()。A、采用净现值法，NPV 甲=306.5 万元，NPV 乙=43.5 万元，甲方案最佳 B、采用最小公倍数法，NPV 甲=306.5 万元，NPV 乙=443.5 万元，乙方案最佳 C、采用年值法，NAV 甲=70.38 万元，NAV 乙=17.49 万元，甲方案最佳 D、采用研究期数法，NPV 甲=175.03 万元，NPV 乙=253.67 万元，乙方案最佳 点击展开答案与解析【知识点】：第

18、4 章第 2 节经济效果评价方法【答案】：C【解析】：本题考核的是寿命期不同的互斥方案的比选方法和所列指标的计算。选项 A 的计算是正确的，但是由于两个方案的寿命期不同，不能直接应用该数据；选项 B 和选项 D 均是计算错误，选项 C 采用的方法和计算正确。选项 C 的计算过程如下：23.采用增量投资内部收益率(IRR)法比选计算期相同的两个可行互斥方案时，基准收益率为ic，则保留投资额大的方案的前提条件是()。A、IRR0 B、IRR0 C、IRRic D、IRRic 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节经济效果评价方法【答案】：C【解析】：本题考查的是经济效果评价方法。应用

19、AIRR 法评价互斥方案的基本步骤如下：计算各备选方案的 IRRj，分别与基准收益率 ic 比较。IRRj 小于 ic 的方案，即予淘汰。将 IRRjic的方案按初始投资额由小到大依次排列。按初始投资额由小到大依次计算相邻两个方案的增量投资内部收益率 IRR，若 IRRic，则说明初始投资额大的方案优于初始投资额小的方案，保留投资额大的方案；反之，若 IRRic，则保留投资额小的方案。直至全部方案比较完毕，保留的方案就是最优方案。24.根据国家有关规定，提供交通运输服务，所缴纳增值税的税率为()。A、6 B、9 C、17 D、3 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 3 节与工程项目有关

20、的税收规定【答案】：B【解析】：提供服务：转让土地使用权、销售不动产、提供不动产租赁、提供建筑服务、提供交通运输服务、提供邮政服务、提供基础电信服务的增值税税率为 9%。25.某公司发行面额为2000万元的8 年期债券，票面利率为12，发行费用率为4，发行价格2300万元，公司所得税税率为25，则该债券成本率为()。A、7.82 B、8.15 C、10.78 D、13.36 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 1 节资金成本与资本结构【答案】：B【解析】：本题考查的是资金成本与资本结构。KB=200012(1-25)2300(1-4)=8.15。26.()应在项目财务效益和费用估算的基

21、础上进行。A、财务评价 B、财务分析 C、财务管理 D、财务核算 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 1 节工程项目经济评价【答案】：B【解析】：本题考查的是工程项目财务评价。财务分析应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。27.实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式是()。A、经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用 B、经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加 C、经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销-流动资金占用的增加 D、经营净现金流量=净利润+折旧+财务费用-流动资金占用的增加 点击

22、展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 1 节项目资金筹措渠道与方式【答案】：B【解析】：实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式如下：经营净现金流量=经营净收益-流动资金占用的增加 经营净收益=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用 经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加 28.在工程项目的计划与控制中，对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署指的是()。A、工程项目前期工作计划 B、工程项目建设总进度计划 C、工程项目年度计划 D、工程项目后期工作总结 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 3 节工程项目计划体

23、系【答案】：B【解析】：本题考查的是工程项目计划体系。工程项目建设总进度计划是指对工程项目从开始建设、设计、施工准备至竣工投产(动用)全过程的统一部署。29.某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表。则该建设项目投资额变化幅度的临界点是()。A、+8.13 B、+10.54 C、+12.31 D、+16.37 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节不确定性分析与风险分析【答案】：C【解析】：根据已知条件可以列出净现值 Y 与投资额变化幅度 X 的方程式：Y=-130X+16010%当Y=0时，X就是该建设项目投资额变化幅度的临界点，即X=+0.1231，即 12.

24、31%。30.美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。A、政府建设主管部门 B、土木工程师学会 C、各专业协会、大型工程咨询公司 D、建筑师学会 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 5 节发达国家和地区工程造价管理【答案】：C【解析】：本题考查的是发达国家和地区工程造价管理。如美国，联邦政府和地方政府没有统一的工程造价计价依据和标准，一般根据积累的工程造价资料，并参考各工程咨询公司有关造价的资料，对各自管辖的政府工程制订相应的计价标准，作为工程费用估算的依据。通过定期发布工程造价指南进行宏观调控与干预。有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等一般是由各专业协会、

25、大型工程咨询公司制订。31.某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25，该项借款的资金成本率为()。A、9.00 B、9.28 C、11.25 D、12.00 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 1 节资金成本与资本结构【答案】：B【解析】：本题考查的是资金成本与资本结构。K=It(1-T)(G-F)=120(1-25)(1000-30)=9.28。32.根据合同法，下列各类合同中，不属于无效合同的是()。A、以合法形式掩盖非法目的的合同 B、因重大误解订立的合同 C、损害社会公共利益的合同 D、恶意串通损害集体利益的合同 点击展开答案与

26、解析【知识点】：第 2 章第 4 节合同法【答案】：B【解析】：本题考查的是合同法。无效合同的情形。有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。可变更或可撤销的合同有：因重大误解订立的；在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。33.在计算期不同的互斥方案经济效果的评价中，净现值(NPV)法常用的两种方法是()。A、最小公倍数法、研究期法 B、最大

27、公约数法、无限计算期法 C、最小公倍数法、无限计算期法 D、研究期法、无限计算期法 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节经济效果评价方法【答案】：A【解析】：净现值(NPV)用于互斥方案评价时，必须考虑时间的可比性，即在相同的计算期下比较净现值的大小。常用的方法有最小公倍数法和研究期法。34.关于施工成本核算中折旧描述正确的是()。A、固定资产折旧从固定资产投入使用月份起，按月计提 B、停止使用的固定资产，从停用月份起，停止计提折旧 C、企业无权选择具体折旧方法和折旧年限 D、折旧年限和折旧方法一经确定，不得随意变更 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 4 节施工成本管理

28、【答案】：D【解析】：本题考查的是施工成本管理。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。企业按财务制度的有关规定，有权选择具体折旧方法和折旧年限，在开始实行年度前报主管财政机关备案。折旧年限和折旧方法一经确定，不得随意变更。需要变更的，由企业提出申请，并在变更年度前报主管财政机关批准。35.()是编制施工总进度计划的前提。A、总体施工准备 B、主要施工方法 C、施工总平面布置 D、总体施工部署 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 3 节工程项目施工组织设计【答案】：D【解析】：本题考查的是工程项目施工组织设计。总体施工

29、部署是编制施工总进度计划的前提。36.某建设项目需投资1000万元，有甲、乙、丙三个筹资方案，有关数据见下表(单位：万元)。已知银行借款年利率为6，发行债券年利率为8，普通股每股价格为10元，所得税率为30，则EBIT在()内，乙方案最佳。筹资方案 筹资方式 甲 乙 A、072 万元 B、72 万78 万元 C、78 万元以上 D、68 万78 万元 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 1 节资金成本与资本结构【答案】：A【解析】：本题考查的是资金成本与资本结构。首先计算甲、乙、丙两两方案之间的每股收益无差别点，然后画出下图，分析在什么范围内乙方案的每股收益最大，即为乙方案最佳。37.

30、某投资方案建设期为2 年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12，运营期为18年，残值为零，并已知(PA，12，18)=7.2497，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为()。A、213.80 万元和 7.33 年 B、213.80 万元和 6.33 年 C、109.77 万元和 7.33 年 D、109.77 万元和 6.33 年 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节经济效果评价的内容及指标体系【答案】：C【解析】：本题考核的是资金时间价值的计算和经济评价指标的计算。现金流量图如下：静态回收期计算过程如下：静态回收期=(8-1

31、)+|1-50|/150=7.33(年)净现值计算过程如下：NPV=-400-400(PF，12，1)+150(PA，12，18)(PF，12，2)=109.77(万元)38.某企业进行改扩建工程，投资10万元，预计改扩建后，生产能力及产品质量将有所提高，每年增加收入5 万元，其中每年节约材料费1 万元，节约人工费2 万元。项目每年的运营成本为3 万元，项目寿命期8 年，基准折现率为10。则该项目的费用效率为()。A、2.124 B、1.988 C、2.088 D、1874 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 4 节工程寿命周期成本分析方法及其特点【答案】：C【解析】：本题考查的是费用

32、效率法。CE=系统效率(设置费+维持费)=SE(IC+SC)。一般情况下，增产所得的增收额计入系统效率，材料节约的增收额也计人系统效率，而减少劳动量所节约的劳务费应计入系统维持费 SC 中。设置费即为投资费在寿命期内的分摊。现在项目每年的运营成本中已经扣除了节约的材料费和人工费，材料费的节约已经计入系统效率，不再计入运营成本。因此：年维持费=年运营成本-人工费节约=3-2=1(万元)年设置费=投资(AP，10，8)=100.1874=1.874(万元)系统效率=年增加收入+39.工程项目竣工结算在最后一个单项工程竣工计算审查确认后()天内汇总，送建设单位后30天内审查完成。A、5 B、10 C

33、、15 D、20 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 5 节工程结算及其审查【答案】：C【解析】：本题考查的是工程价款的计算及其审查。工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 15 天内汇总，送建设单位后 30 天内审查完成。40.根据国务院关于投资体制改革的决定，下列关于项目投资决策审批制度的说明，正确的是()。A、政府投资项目实行审批制和核准制 B、采用资本金注入方式的政府投资项目，需要审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告 C、对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律实行备案制 D、按规定应实行备案的项目由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案 点击展开答案与解

34、析【知识点】：第 3 章第 1 节工程项目建设程序【答案】：D【解析】：根据国务院关于投资体制改革的决定，政府投资项目和非政府投资项目分别实行审批制、核准制和备案制。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告。对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。二、多选题 1.下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有()。A、工程项目组织系

35、统 B、工程项目系统构成 C、工程项目发包模式 D、工程项目建设规模 E、工程项目融资方案 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 1 节工程项目策划【答案】：B,D【解析】：本题考查的是工程项目策划。项目构思策划的主要内容包括：工程项目的定义，即描述工程项目的性质、用途和基本内容。工程项目的定位，即描述工程项目的建设规模、建设水准、工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力，并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。工程项目的系统构成，描述系统的总体功能，系统内部各单项工程、单位工程的构成，各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划思路及方案的可行性分析，其他，与

36、工程项目实施及运行有关的重要环节策划，均可列入工程项目构思策划的范畴。2.根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的施工备案资料，并在建设主管部门备案 C、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E、有施工单位签署的工程保修书 点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 1 节建设工程质量管理条例【答案】：A,C,D,E【解析】：建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理

37、资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。3.根据标准施工招标文件，除专用合同条款另有约定外，因不可抗力导致后果，下列关于合同双方承担原则说法正确的是()。A、因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担 B、发包人承担所有人员伤亡的损失 C、承包人的停工损失由发包人承担 D、合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任 E、不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第

38、 3 节施工合同示范文本【答案】：D,E【解析】：除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支 4.根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300，建筑工

39、程包括()等分部工程。A、地基与基础 B、主体结构 C、装饰装修 D、屋面 E、土建工程 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 1 节工程项目组成和分类【答案】：A,B,C,D【解析】：本题考查的是工程项目的组成和分类。根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300，建筑工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工程。5.有三项投资，资料如下，要比较哪项投资有利，可以使用的方法是()。A、NPV 法 B、NAV 法 C、最小公倍数法 D、IRR 法 E、IRR 法 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 2 节

40、经济效果评价方法【答案】：B,C,E【解析】：题目考核的是不同计算期的互斥方案的评价方法。常用的动态评价方法有净年值(NAV)、最小公倍数(方案重复法)、研究期法、无限计算期法、增量投资内部收益率法(IRR)；6.在工程项目限额设计实施程序中，目标推进通常包括()两个阶段。A、制定限额设计的质量目标 B、限额初步设计 C、制定限额设计的造价目标 D、限额施工图设计 E、制定限额设计的进度目标 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 2 节限额设计【答案】：B,D【解析】：本题考查的是限额设计。目标推进通常包括限额初步设计和限额施工图设计两个阶段。7.施工成本管理中成本核算的方法包括()。A

41、、同步核算法 B、表格核算法 C、会计核算法 D、价值工程法 E、技术进步法 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 4 节施工成本管理【答案】：B,C【解析】：本题考查的是施工成本管理。成本核算的方法有表格核算法和会计核算法。8.项目资本金可以用货币出资，也可以用()作价出资。A、实物 B、工业产权 C、非专利技术 D、企业商誉 E、土地所有权 点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 1 节项目资本金制度【答案】：A,B,C【解析】：本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。9.根据建设工程质量管理条例，最低保修期限

42、为2 年的工程有()。A、外墙防渗漏 B、设备安装 C、给排水管道 D、供热与供冷系统 E、装修工程 点击展开答案与解析【知识点】：第 2 章第 1 节建设工程质量管理条例【答案】：B,C,E【解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。10.造价工程师应具有良好的职业道德，遵守(

43、)的原则，以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。A、诚信 B、公正 C、敬业 D、精业 E、进取 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 3 节造价工程师素质要求和职业道德【答案】：A,B,D,E【解析】：本题考查的是造价工程师的素质要求和职业道德。造价工程师应具有良好的职业道德，遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。11.某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV)1，进度偏差(SV)1，则表明()。A、已完工程实际费用节约 B、已完工程实际费用已完工程计划费用 C、拟完工程计划费用已完工

44、程实际费用 D、已完工程实际进度超前 E、拟完工程计划费用已完工程计划费用 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 4 节工程费用动态监控【答案】：D,E【解析】：本题考查的是费用偏差及其表示方法。CV=已完工程计划费用-已完工程实际费用，若CV 小于 1，有可能大于 0，也有可能小于 0，无法判定费用偏差情况。SV=已完工程计划费用-拟完工程计划费用，SV 大于零说明工程进度超前，已完工程计划费用拟完工程计划费用。12.根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目总经理的职权有()。A、组织审核初步设计文件 B、组织工程设计招标 C、审批项目财务预算 D、组织单项工程预验收 E、编

45、制项目财务决算 点击展开答案与解析【知识点】：第 3 章第 1 节工程项目管理类型、任务及相关制度【答案】：B,D,E【解析】：本题考查的是项目总经理职权。项目总经理职权有：组织编制项目初步设计文件；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作；编制项目财务预算、决算；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划；组织项目后评价，提出项目后评价报告；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员等。13.工程项目多方案比选主要包括()。A、工艺方案比选 B、规模方案比选 C、选址方案比选 D、污染防治措施方案比选 E、工程实施方案比选 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 1

46、节工程项目策划【答案】：A,B,C,D【解析】：本题考查的是多方案比选。工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。14.分析项目投资的经济效率，具体可以采用的经济费用效益分析指标包括()。A、经济净现值 B、经济内部收益率 C、标准折现率 D、经济效益费用比 E、社会折现率 点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 1 节工程项目经济评价【答案】：A,B,D【解析】：计算经济费用效益分析指标，分析项目投资的经济效率，具体可以采用经济净现值(ENPV)、经济内部收益率(EIRR)、经济效益费用比(RBC)等指标。15.美国建筑师学会的合同条件采用的计价方式包括()。A、总价 B、单价 C、成本补偿 D、最高限定价格 E、利润补偿 点击展开答案与解析【知识点】：第 1 章第 5 节发达国家和地区工程造价管理【答案】：A,C,D【解析】：本题考查的是发达国家和地区的工程造价管理。AIA 合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。