委托合同模板集合九篇.docx

《委托合同模板集合九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委托合同模板集合九篇.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

委托合同模板集合九篇一、托付施工内容 _。 二、工程地点 _。 三、承包方式 甲方以固定总价款_元整（￥：_元）托付给乙方。 四、工期要求 现场具备条件进场施工开头_个日历天；如遇不行抗为的因素工期赐予相应顺延。 五、付款方式 工程竣工验收合格后一次性付清。 六、质量标准 工程施工合格。 七、甲乙双方权利和义务 1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进展监视。 2、甲方有权利定期或不定期对工程进展检查，对发觉的问题乙方必需准时整改。 3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方制造良好的施工环境。但如遇不行抗力的自然灾难等缘由导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并担当由此可能带来的本钱增加风险。 4、乙方承受甲方托付，应按规定全面完成各项承包工作，并担当规定的承包人的全部义务和责任。 5、乙方负责本工程全部安全事宜，如发生意外甲方不担当任何责任。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。 九、其他 本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。 甲方（签章）： 签订日期：_年_月_日 签约地点： 乙方（签章）： 签订日期：_年_月_日 签约地点：