建筑工程施工合同书范本.7.41146.pdf

《建筑工程施工合同书范本.7.41146.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同书范本.7.41146.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 合同编号：建筑工程合同书 工程名称：建筑单位：施工单位：签订日期：年月日 发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）依照中华人民 XX 国合同法、中华人民 XX 国建筑法及其 他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程名称：2、工程地点：XX 市 XXX 3、备注：二、工程承包 X 围 根据宏福鞋业公司要求建设厂房。（具体见图纸，以预算单中的 项目为准）三、合同工期 本工程在预付款到位，开工日期年月日，竣工日期 为年月日，合同工期总天数天。四、质量标准 工程质量标准：依据钢、砖构有关验收规 X 合格。五

2、、合同价款 1、工程总造价：大写：元（人民币）￥：元（人民币）六、合同价款支付；1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的 20%给乙方作 工程预付款。1 2、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的 70%给乙方作工程款。3、一年的工程质保期到期后，三日内甲方再付工程总造价的 10%给乙方作工程尾款。七、发包人工作 1、委派为工地代表，联系方式：2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，并承担费用，有条 件为乙方提供住宿便利。3、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或 不法收费，应承担责任。八、承包人工作 1、委派为工地代表，联系方式。2、严格按图纸进行施工。3、进入工地遵

3、守国家规章制度，承担自身造成的事故及因此发 生的费用。4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前 清理好现场。九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形 式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失 由甲方承担，延误的工期应相应顺延。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出 的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的 2 换用，须经甲方同意。3、乙方在工程变更确定后 7 天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。十、竣工验收 工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由

4、甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。十一、竣工结算 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确 认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工 工程交付甲方。十二、违约 1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方 应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工 期延误及其损失责任。2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的10%的违 约金。3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由工程所在 地人民法院管辖。十三、不可抗力 1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害 工期延误。2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。3 十四、本合同自双方签章之日起生效，该工程质保期到期且结算完毕后，本合同即告终止。十五、本合同一式 二 份，甲乙双方各执 一 份，均具有同等法律效力。发包人（签字）：承包人：（公章）授权代表人（签字）：电 话：电话：签订时间：4