煤矿土石方剥离施工合同.pdf

《煤矿土石方剥离施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿土石方剥离施工合同.pdf（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 -1-煤矿土石方剥离施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及其他相关的法律、行政法规，遵循同等、自愿和诚恳信用的原则，甲乙双方就甲方新星煤矿有限公司土石方剥离施工承包给乙方，现结合施工现场的实际状况，以“平安第一、预防为主”为指导思想，为了明确双方的责任，权益和义务，遵循同等互利的原则，经双方协商一样，签订本合同供双方共同遵守执行。一、工程概况及承包范围 1、工程名称：乌海市新星煤矿有限公司第 标段土石方剥离工程。2、工程地点：内蒙古乌海市天宇集团新星煤矿有限公司 机械数量：开工之前先上 8 组以上机械 3、工程范围拐点坐标：由甲乙双方共同认定。4、工

2、程承包范围及内容：完成甲方划定的工作面坐标区内土石方剥离工程及装卸，运输包 -2-括作业区范围内土石方剥离、土石方挖、运、施工区域内的道路修复，机械道路的维护平整，道路洒水降尘的协助作业，平安证明的各项措施由乙方负责。5、工程运输距离：不超出 2 公里。6、工程施工任务量：每个月完成施工量不低于 50 万立方。二、施工开工日期及工期：1、施工工期 年，自 年 月 日。（开工日期）以接到甲方开工通知书之日为准。工程量 立方。2、工程期限：暂定 年，如遇特别状况工程量改变，不行抗拒自然因素以及政府方面缘由造成停工的，工期顺延。三、承包方式及价款结算 1、承包方式：乙方独立完成合同规定范围内的工程。

3、2、工程单价和结算：1）方量结算：按实际测量方量计算，单价为税后价，每立方米/2公里以内 元每立方米，超出运距按实际路程每增加 100 米加 0.10元每立方米，深度 40 米以每延深 1 米加 元每立方米，合同履行期间工程价格不受任何因素而改变。注：因是税后价，甲方在向乙方支付工程款时不用向甲方供应发票，只需供应财务收据。-3-3、工程款结算：该工程正式施工之日起，由乙方全额垫付一个月工程款、其次个月 5 号前甲方应支付乙方第一个月 90%的工程款、第三个月以后支付 100%，工程完工后支付第一个月 10%。4、甲方除支付上述工程款外，不再担当和支付其它任何费用。5、如油款等施工材料保障，涨

4、幅 8%之内由乙方自行担当，乙方只负责每吨柴油价格 4.7 元，如超出 8%则由甲方负责，油料及爆破材料由甲方供应，在工程结算款中扣除。6、在施工过程中若出现有水的状况，排水的一切费用都由甲方担当。四、工程保证金 1、如矿管相关部门要求缴纳工程保证金，与乙方无关。2、在本合同履行过程中乙方发生违约行为或平安事故的，甲方有权在施工款中扣除相关费用用于抵扣违约金或支付赔偿款。上述费用扣除后甲方有权在乙方当月工程款中扣划肯定数额款项作为保证金。3、在本合同履行过程中甲方发生违约行为的，如甲方不能按时支付乙方工程款的，乙方有权在低于市场价 20%的价格销售甲方全部矿产品用于抵顶工程款。4、合同终止或解

5、除，工程款及违约金、赔偿款等其他费用在一个月内结清。五、甲乙双方的责任和义务 -4-1、甲方的责任和义务：1）甲方有权对施工现场进行监督、指导，确保施工作业的平安。2）乙方应主动协作甲方协调施工过程中与地方政府、村民的协调工作。2、乙方的责任和义务 1）乙方生产所需的各种机械设备由乙方自行解决，其修理保养，修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行担当。2）乙方应严格遵守甲方作业规则，相关制度，严格执行平安生产，文明施工规范。担当施工过程中全部平安责任，严格执行政府有关部门的政策法规，否则担当全部责任。3）乙方必需主动协作家访工作，协作相关部门的各项检查，负责排渣道路的修理，洒水降尘，平整渣台。

6、4）乙方负责其作业人员的生命财产平安及民事责任。5）乙方必需加强管理，确保施工现场平安，如发生一切交通、工伤事故，全部由乙方自行负责并担当全部责任。6）乙方应在施工现场设立平安标牌，防止无关人员进入施工现场，以“平安第一、预防为主”为指导思想，消防平安隐患。7）乙方保证本项目涉及的全部合同及相关文件不得复印或向第三方泄露，一经证明，甲方有权终止合同并由乙方担当一切责任。-5-六、验收及方法 1、验收依据：建设单位的工程验收管理方法。2、验收方法：每月有业主方、甲乙双方组织人员共同参与完成工程验收，由业主方和甲方出具验收结果，经业主方、甲、乙三方确认签字后生效，作为结算依据。七、工程技术及其要求

7、 1、乙方必需严格执行矿山开采有关规程，规定及国家有关法律法规以及矿产部下发的质量标准化标准及考核评级实施细则，平安管理方法，土石方管理方法，统计报表管理方法，关于加强保密工作的通知及有关矿规矿纪，精神文明建设，社会治安综合治理管理方法。2、工程施工中工程进度，工程质量，工程位置及出现破坏工程行为按甲方有关规定处理。八、其它约定 1、遇有政府检查，爆破物品及当地石油公司油料供应短缺或天气恶劣缘由持续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日安排量减除。2、乙方特别工程人员都必需有特种行业操作和上岗证。3、乙方必需配备专职平安员，并主动参与甲方组织的平安学习和技能培训。-6-4、乙方应

8、签订“平安、环保、消防协议书”，现场文明施工责任书。5、合同价款中包括了平安施工管理，平安措施，现场文明施工等费用。6、乙方必需严格遵守平安生产管理条例、爆炸物品运用管理条例、平安法等有关规定，文明施工。7、乙方各项施工队员在上矿前体检合格证，如有疾病隐瞒，后果乙方负责，乙方施工队全部人员的医疗费用全部由乙方担当。8、乙方必需全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时依据相关部门的要求，乙方可自愿购买商业保险。九、乙方必需自律和遵守以下条款 1、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如有发觉甲方有权按规定予以处理。2、乙方发生的任何车辆和机械事故，人员伤亡等经济

9、及法律责任，由乙方自行负责赔偿。十、特别约定 1、如因业主及甲方缘由未能按时向乙方支付工程款，乙方有权卖业主的全部矿产品。（注：低于市场价 20%），作为所发生的工程款或相关费用。-7-2、乙方进场时间以甲方通知为准。，乙方必需保证按时进场施工。3、临建由乙方依据甲方要求统一管理，费用由甲方担当。十一、合同期限（合同生效与终止）自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止。十二、违约责任 1、甲、乙双方不得单方违约，如单方违约，则由违约方担当对方合同总额的 3执行违约金惩罚。2、若甲方资金不能按时支付乙方工程款项，乙方有权停工，如停工达到 5天以上，停工期间甲方必需赔偿乙方的设备损失和人员工资，

10、按（型号 400 以上的挖掘机每台 2000 元/天，型号 300 以上的挖掘机每台 1500 元/天，大渣车每台 600 元/天，小渣车每台 400 元/天，装载机每台 400 元/天，撒水车每辆 200 元/天，人员工资 150 元/天）及相关实际损失，并相应顺延工期，如因甲方的缘由造成乙方停工一个月，甲方无条件退还乙方全部的保证金款项并赔偿由此带来的一切经济损失，并以业主方和甲方的全部矿石为担保。3、本合同爆破作业由乙方担当施工，甲方供应爆破材料，如因甲方爆破材料不正常，每月累计不得超过 48 小时，超过 48 小时的每超过一天按本章第 2 条的赔偿标准执行，进行赔偿。4、乙方如有违反合

11、同约定行为的，应依据有关规章制度执行。十三、违约、索赔和争议 -8-1、甲方不按合同履行责任、义务导致乙方无法施工时赔偿误工损失，工期顺延。2、因不行抗力或政策缘由导致工程无法正常进行合同中止，甲方结清乙方施工进度款并支付乙方出场调遣费和人员遣散费。3、本合同未尽事宜双方协商解决。4、双方在履行合同中产生争议时，双方协商解决，如协商调解不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。十四、合同份数 1、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，本合同经甲乙双方盖章后生效，工程竣工、工程款结清后失效。2、渣台管理、洒水甲方负责，第一个月乙方的生活费用、修理费用由乙方自理。3、合同签订预交 元定金，乙方在规定日期进不了场，甲方不予退款。4、爆破工程由甲方负责。甲方签字：乙方签字：-9-身份证号：身份证号：电 话：电 话：年 月 日 年 月 日